建筑设计工程合同2022范本范文.docx

《建筑设计工程合同2022范本范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑设计工程合同2022范本范文.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑设计工程合同2022范本范文工程设计，是根据工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等 条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。那么你了解合同吗？ 详情可以点击合同范本观察更多相关的各类合同参考。建筑设计工程合同2022范本1工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：团发包人回设计人发包人委托设计人承当 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据以下文件签订：1.1 中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设 计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。L3建设工程批准文件。

2、4、设计费含图纸盖章费（盖章单位设计证书等级：建筑工程甲级），含税金。5、如分批出图，按已交付成果的工程量支付设计费。6、如设计内容、范畴及投资发生变更时，其设计费用根据相应的变更进行 计算。第六条双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资 料及文件，并对其完整性、正确性按时限负责，发包人不得要求设计人违反国家 有关标准进行设计。未按合同约定时间提供工作用基础资料，交付设计文件时间相应延长;发包 人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付 设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新明确提交设

3、计 文件的时间。6.1.2 发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提 交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充 协议（或另订合同）、重新确定有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计 人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设 计人支付赶工费。6.1.4 设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用;如通过审批后作重大 修改、变更，设计变更工作量在原工作量30%内的不计设计费，超出原工作量 30%局部按原设计收费标准的50%计取设计费。设计资料及文

4、件份数超过工程 设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费，工本费按200元公斤计取。6.1.5 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作 方便条件。6.1.6 发包人应保障设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、 计算软件和专利技术。发包人用于本合同的工程情况除外，用于本合同外的工程 时，需经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复10 制或向第三人转让，如发生以上情况，发包人应付法律责任，设计人有权向发包 人提出索赔。6.2 设计人责任：621设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进 行工程设计，按合同规定的进度要求提交质

5、量合格的设计资料，并对其负责。622设计人采用的主要技术标准是：国家现行有关技术规范、标准及规程 等。6.2.1 设计合理使用年限为土建为50年。6.2.2 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.3 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据 审查结论负责对不超出原定范畴的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限 交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问 题和参加竣工验收。626设计人应保障发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提 交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失

6、，发包 人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作 的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人根据设计已进行的实 际工作量结算设计费。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾 期支付一天，应承当支付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时， 设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批 部门对设计文件不审批（除设计人的原因造成的情况除外）或本合同工程停缓建， 发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设

7、计 人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受 损失局部的设计费。7.4 由于设计人自身原因，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计11 人应双倍返还定金。由于设计人原因，未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的，每延误一天，应按该工程应收设计费的万分之五向发包人 支付违约金。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1 设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关 出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程 设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.2 本工程设计资料及文件

8、中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其 规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设 计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承当。8.3发包人委托设 计配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产 的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外, 其它费用由发包人支付。8.4 发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应按时协商解决。8.6本 合同发生争议，双方当事人应按时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解 协商不成的，双方当事人同意由南

9、宁仲裁委员会仲裁。8.7本合同一式肆份，发 包人贰份，设计人贰份。8.8本合同经双方签章后生效。本合同生效后，双方认 为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义 务后，本合同即行终止。8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电 报、 、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）法定代表人：委托代理人：住所：邮政编码： ： ：名称：开户银行：银行帐号：鉴订日期：年月日法定代表人：委托代理人：住所：12邮政编码： ： ：名称：开户银行：银行帐号:鉴订日期：年月日（签字乂签字）（签字）（签

10、字）建筑设计工程合同2022范本4发包方（甲方）：法定的代表人：承包方（乙方）：法定的代表人：按照中华人民共和国合同法和 市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并要求严肃的履行。第一条工程的工程一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范畴：本合同全部工程建筑安装面积共计 平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表）。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币 元（各单项工程造价详见工程工程一览表）O第二条工程的期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为一天（日历天），自 年一月一日开工至 年月日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前一天，

11、承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应按时进行协 商，并通过书面形式明确顺延期限：lo因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍13物未能清除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要 求，被迫停工或不能顺利施工者。5o在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上 （每次连续4小时以上），影响正常施工；6o非承包方原因而监理签证不按时而影响下一道工序施工；7o未按合同规定拨付预付

12、款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。8o由于政策异化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建, 使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保障和移交 工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供 必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有 关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的 费用，由甲方承当。但未按时退货造成的损失由责任方承当。四。工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期 可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，

13、并 为赶工提供方便条件。提前竣工协议囊括以下主要内容。lo提前的时间；2o乙方采取的赶工措施；3o甲方为赶工提供的条件；4o赶工措施的经济支出和承当；5o提前竣工收益（如果有）的提供。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照; 清除施工场地范畴内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地（囊括材 料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）;解决施工用水源、电源和 运输道路的畅通;应于一年月一日向乙方提供所有工程设计图纸一份; 组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施14 工图预算;负责编

14、制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内 的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安置施工总进度计划，储藏材料, 加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供应一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用 于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求, 经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对 方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程, 其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的，应按有关

15、规定处理，其复验费 由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：第五条工程的质量一、本工程的质量经双方研究要求到达：二、承包方必须严格遵照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、 规格和标准进行施工，并经受发包方派驻代表的监督。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额） 的一备料款，计人民币 万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的%计人民币 万元，安装工程应按人工费的计人民币万元;材料设备差价 万元，分次支付，每次支付时间为，金额O二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进 度支付进度款，工程进度款支付到达

16、合同总价的时，按规定比率逐步开始 扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时候，不再按进度付款，办完交 工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_15三 的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包 方的停、窝工损失的，应由发包方承当。第七条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组 织施工，要全部到达合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情况给对方 适成窝工、返工、材料、构件的.积压、施工力量和机械调迁等损 失，应由责

17、任方负担：lo施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应该以书面形式通 知甲方，由甲方在7天之内与原设计的单位商定，提出修改或变更设计文件，经 甲乙双方签订协议后，方准施工。2o在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安 全部位。3o在施工中，如发现甲方投资缺乏，不能及时拨付工程进度款，而中途停 建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当。第八条平安施工一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施 工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负 责。二。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方 代表。同时按

18、政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由 事故责任方承当。三。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。第九条工程分包lo乙方可按协议条款约定分包局部工程。2o乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合 同发生抵触，以本合同为准。第十条违约的责任16承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，应该负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前 或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能遵照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外， 还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建

19、或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采 取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、 人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其 他问题，应由发包方承当相应的责任。四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约 金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额 每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十一条纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应按时协商，协商不成时，任 何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决 不了的，可选择下

20、述第（）项处理：向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁， 直接向人民法院起诉。第十二条合同的生效与终止一、本合同一式一份，合同附件一份。甲乙双方各执正本一份。其余 副本由发包方报送机关、建设主管部门备案。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收 符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订以后，承、发包双方如果需要提出修改时，应该经过双方 协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：17法定的代表人：乙方：法定的代表人：合同签订的日期：签约的地点：建筑设计工程合同2022范本5订立合同双方：建设单位：，以下简称甲方；设计单位：，以下简称乙方。为了明确责任，分工

21、协作，共同完成国家建设工程的设计任务，根据建 设工程勘察设计合同条例的规定和 批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵照。一，工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承当 工程的设计工程，建筑安装面积为 平方米,批准总投资为一万元，建设地点在二，甲方的义务1,甲方应在一九一年一月一日以前，向乙方提交业经上级批准的设 计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电， 运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的 技术资料。甲方在一九年月 日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的

22、条件，以及有关设备 的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2,按时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3,在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底; 工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4,在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并 在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所 需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5,甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不18得复制，重复使用或擅自扩大建设范畴。甲方有义务保障乙方的设计版权，不得 转让给第三方重复使用。三，乙方的义务1、乙

23、方必须在一九一年一月一日以前，向甲方交付初步设计文件; 在一九 年一月一日以前，向甲方交付技术设计文件;在一九一年月一日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式 份，技术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一份，甲方另需增添文件 分数和需要模型费，另行收费。一九一年一月一日以前，乙方必须向甲方 提交完毕所有设计文件（囊括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计 条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和 日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）2、乙方必须根据批准的设计任务书

24、或上一阶段设计的批准文件，以及有关 设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求 和进行设计，提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范畴内的必要修改，乙 方应负责承当。4、设计单位对所承当设计任务的建设工程应配合施工单位进行施工前技术 交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验 收和工程竣工验收。四，设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另 定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计 阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重

25、作或修改设计时，须具有设计审批机关或 设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用 的支付，按前条方法计算。3、甲方因故要求中途停止设计时，应按时用书面通知乙方，已付设计费不 退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。19第二条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下 表。团序号团分工程名称团建设规模团设计阶段及内容团估算总投资（万元旭费率团 估算设计费（元）团层数团建筑面积（m2）团方案团初步设计团施工图回第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号团资料及文件名称团份数回提交日期回有关事宜团第四条设计人应向发包人交付的设

26、计资料及文件：序号回资料及文件名称回份数目提交日期回有关事宜团第五条本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序团占总设计费回付费额（元）团付费时间（由交付设计文件所决定）回第 一次付费回20%定金团本合同签订后三日内第二次付费团第三次付费团第四次付费回 第五次付费回说明：L提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2 .在提交最后一局部施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3 .实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计 费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4 .本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任发包人责任：6.1.1 发包人

27、按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资 料及文件，并对其完整性、正确性按时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家 有关标准进行设计。团发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计 人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人 员有权重新明确提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提 交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充 协议（或另订合同）、重新确定有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计 人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工

28、作，应按五，设计费的数量和交付方法本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的、 定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后 天内，甲方应向乙方支付的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后一天内， 甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程工程，施工图阶段的设 计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。六，奖励与违约责任1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省 了工程投资，可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或 造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还

29、应由甲方按乙方实际损 失工日，以每日元计算增付设计费。3、甲方不遵照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于 延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误一天,乙方应向 甲方偿付相当于设计费的的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成 的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故 者，乙方除免收受损失局部的设计费外，还应付与直接受损失局部设计费相等的 赔偿金。七，其它本合同自一九一年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后 失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同

30、协商，作出补充协定。补充协定与本 合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发牛纠纷，双方应按时协商解决。协商不成时，双方属于 同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家 规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式一份，送计委，20建委，建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）:代表人：代表人：联系人：联系人：通讯处：通讯处： 或电报： 或电报：开户银行：开户银行：帐号：帐号：21 收费标准，相应支付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，

31、如果 设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活 及交通等方便条件。6.1.5 发包人应保障设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、 计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件 不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况, 发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2 设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进 行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 设计人

32、采用的主要技术标准是：6.2.3 设计合理使用年限为 年。6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交 付资料及文件。625设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据 审查结论负责对不超出原定范畴的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限 交付设计资料及文件，本年内工程开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计 交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内工程尚未开始施工，设计人 仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双 方商定。6.2.6 设计人应保障发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提 交的产品图纸等技

33、术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包 人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作 的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行 的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶 段设计费的全部支付。7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾 期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时， 设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批 部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均按7.1

34、条规定支付设计费。7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计 人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受 损失局部的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付 赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%O7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文 件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有 关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2

35、 设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关 出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程 设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。回83本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其 规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设 计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承当。8.4 发包人委托设计配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外 技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人参加。出 国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5 发包人委托设计人承当本合同内容之

36、外的工作服务，另行支付费用。8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应按时协商解决。8.7 本合同发生争议，双方当事人应按时协商解决。也可由当地建设行政主 管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中 约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8 本合同一式 份，发包人 份，设计人份。8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10 本合同生效后，按规定到工程所在省级建设行政主管部门规定的审查 部门备案。双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履 行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11

37、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往 电报、 、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。8.12 其它约定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码： ： ： ： ：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章乂盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日建筑设计工程合同2022范本2工程名称：委托单位：设计单位：设计编号：合同编号：年月 日订5订立合同双方：建设单位：，以下简称甲方；设计单位：，

38、以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设工程的设计任务，根据建 设工程勘察设计合同条例的规定和 批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵照。一，工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承当 工程的设计工程，建筑安装面积为 平方米,批准总投资为一万元，建设地点在二，甲方的义务1,甲方应在 年月一日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电， 运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的 技术资料。甲方在 年 月 日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设

39、计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备 的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2,按时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3,在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底; 工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4,在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并 在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所 需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5,甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不 得复制，重复使用或擅自扩大建设范畴。甲方有义务保障乙方的设计版权，不得 转让给第三方重复使用

40、。三，乙方的义务.乙方必须在 年月一日以前，向甲方交付初步设计文件;在年月一日以前，向甲方交付技术设计文件;在 年月一日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件份，技术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一份，甲方另需增添文件 分数和需要模型费，另行收费。年月一日以前，乙方必须向甲方 提交完毕所有设计文件（囊括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计 条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和 日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）1 .乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设

41、计的批准文件，以及有关 设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求 和进行设计，提交符合质量的设计文件。2 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范畴内的必要修改，乙 方应负责承当。3 .设计单位对所承当设计任务的建设工程应配合施工单位进行施工前技术 交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验 收和工程竣工验收。四，设计的修改和停止1 .甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另 定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计 阶段中返工的工作量百分比计算。2 .原定任务书如有重大变更而重作或

42、修改设计时，须具有设计审批机关或 设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付， 按前条方法计算。3 .甲方因故要求中途停止设计时，应按时用书面通知乙方，已付设计费不 退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五，设计费的数量和交付方法本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定 金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后一天 内，甲方应向乙方支付的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后一天内， 甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程工程，施工图阶段的设 计费，可按单项工程设计完成后分别拨付

43、）。六，奖励与违约责任L在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省 了工程投资，可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2 .由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或 造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损 失工日，以每日元计算增付设计费。3 .甲方不遵照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于 延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4 .由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误一天，乙方应向 甲方偿付相当于设计费的的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视

44、造成 的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故 者，乙方除免收受损失局部的设计费外，还应付与直接受损失局部设计费相等的 赔偿金。七，其它_.本合同自 年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具 有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应按时协商解决。协商不成时，双方属于 同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家 规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式一份，送计委， 建委，建

45、行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：代表人：代表人： 联系人：联系人：8通讯处：通讯处： 或电报： 或电报：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年一月一日订建筑设计工程合同2022范本3工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）发包人：设计人：签订日期：年月日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：设计人：发包人委托设计人承当第一条本合同依据以下文件签订：1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、工程勘察设计收费标准（20-年修订本）、计价 格20-H0号文。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准 文件。第二条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下 表：第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币（大写）。2、实际设计费按实际方案建筑面积x单价（其中按元平方米、）核定，多退 少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。3、本合同履行后，定金抵作设计费。