工程承包合同书范本(合同版本).docx

《工程承包合同书范本(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同书范本(合同版本).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0836工程承包合同书范本（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程承包合同书范本（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。兹有工程总承包人：（以下简称甲方），地址：, 号 码：分包人：（以下简称乙方），地址： 号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合 同，其详细条款载明于附表一内，作为承当总包

2、合同工程的一部份。 本着老实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分 如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于年 月 日双方同意如下条款。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：附件二。第四条：价款4.1 工程总价：人民币元整,大写为（此项为投标价，支付以实际 工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4.2 按2004年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材 料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。4.3 以上工程量总包以实际工程量价款中抽取作为总包管理 费。其中包括但不限于

3、下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每 次甲方付款中自动扣除。4.4 此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保 证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。第五条：工程期限开工日期：5.1 竣工日期：（以竣工报告为准）交付日合同总工期：天5.2 甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地 开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。第六条：付款方法乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的 75%0以后以按每月工程量的进度款付75% ,工程结束验收合格付 至总工程款的90%。删除工程竣工后六个月内付5%。合同

4、范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同工程竣工满一年后20天内5%付清（此项为保固金）。6.1 水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除 水电费用是决算后机械费中的50%甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。第七条：本工程质量标准按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标 准。第八条：代表甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件 即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部 分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延 通知而造成的损失由甲方承当。第九条：工地管理9.1 乙方必须加强施工人员的平安及职

5、业技能教育，在施工过程 中，必须保证平安，清除隐患，杜绝一切事故的发生。9.2 严格执行工地上的各项管理制度，施工现场必须做到文明施 工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙 方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除2000元以下罚款。9.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 移交司法部门处理。第十条：设备、材料、通行及配套甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。10.1 凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提 出不合格外，均视为合格品。10

6、.2 乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得阻碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一局部或几个局部的 便利措施。10.3 本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责 提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设 施之平安正常营运。第十一条：工程保险乙方应对其员工购买保险11.1 由甲方办理的保险单以履行总包合同通那么,如果涉及乙方 应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列 于保险单上和附表本部份之上。11.2 双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。合同范本 | CONT

7、RACT TEMPLATE 建设工程施工合同11.3 除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长, 应由甲方支付续保费用。第十二条：变更设计双方得以按照以下情况改变其分包合同的工程：12.1.1 经由本合同双方协商一致减少的事项。12.1.2 为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变 更或增加或减少的事项。12.2 所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相 对高价定价。12.3 减少之工程，甲方除承当乙方已购材料之损失外,还应支 付乙方为此支付合理的费用。第十三条：工程延期13.1 须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工 程延期通知单书面通知甲方，但能够

8、证明是乙方故意造成延期的除 外。13.2 本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停 工。第十四条：验收工程具有覆盖、掩盖条件或到达中间验收部位时，甲方应合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。14.1 本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书 面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。14.2 乙方在验收前3日,将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合 同十三条停工损失赔偿。14.3 甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期 的，乙方提交的

9、已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验 收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。14.4 本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予 甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。第十五条：违约及损害赔偿责任一方如有以下情事之一者,另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。15.1.1 一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。15.1.2 一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之 故意或重大过失除外。15.1.3 一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。合同范本 | CONTRAC

10、T TEMPLATE 建设工程施工合同15.2 本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合 同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。15.3 除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙 方违约金15万元。15.4 除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方 应按每人100元/天对乙方承当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而 发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。 甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。15.5 甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等, 每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。第十六条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条

11、款发生争议，双方应平等协商，协商不成, 由苏州市相城区人民法院管辖。第十七条：其它合约时效：本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。17.1 合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。17.2 本合约正本之印花由双方各自贴销。17.3 一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知， 否那么按照合同约定地址投递即视为送达。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 附件1s甲方与其业主签订的总包合同内容（价格条款可不提供）2、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图3、甲方提供的设施、材料清单4、甲方指定之负责人授权委托书（以下无正文）签约日期:年月日甲方：甲方担保人：乙方：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE