住宅装饰装修的施工合同(2).docx

《住宅装饰装修的施工合同(2).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宅装饰装修的施工合同(2).docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、可编辑住宅装饰装修的施工合同(2) 五、工程价款1、工程款付款方式列下表：2、工程结算：详见工程结算单。3、工程保修期壹年。双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工完毕须开具发票。六、其它事项1、发包方工作：1发包方应在开工前一天，向承包方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向承包方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采纳爱护措施。向承包方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。2做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。3如的确

2、须要拆改原建筑构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2、承包方工作：1参与发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。2指派_为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应刚好书面通知发包方。3未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方_元；发包方未按合同的约定付

3、款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于承包方缘由逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的_%向发包方支付违约金。3、发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款由发包方负责并担责任。4、承包方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由承包方负责并担当责任。八、争议解决双方约定，在履行本设计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方应接着按约定履行义务。假如承包方停工视为违约，按本合同担当违约责任。九、变更和解除：合同经双方签章生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商相同后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。发包方签章：承包方签章：托付代理人：法定代表人：_年_月_日 3 / 3