土建建设工程施工合同（房屋土建工程施工合同）.docx

《土建建设工程施工合同（房屋土建工程施工合同）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建建设工程施工合同（房屋土建工程施工合同）.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土建建设工程施工合同（房屋土建工程施工合同） 下面是范文网我整理的土建建设工程施工合同（房屋土建工程施工合同），供大家品鉴。 土建建设工程施工合同1 发包方：简称甲方 承包方：简称乙方 依照_及中华人民共和国建筑法及有关行政法律法规遵循同等、自愿、公允、诚恳守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议，如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构类型： 二、承包范围 三、承包内容 1、基础土方开挖，含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋，混凝土，砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，爱护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散

2、水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，砼养护工作等等。 2、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铗子，扣子，平安网，含材料费及一切费用。 3、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，振动机棒，电缆线，灯线，_配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用。 4、井吊，搅拌机操作人员，由乙方供应，人工费由乙方支付。 四、设计变更及图纸修改增减工程 图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于1010元以上的按市场单价计算，小于1010元的不计。削减工程大于1010元的按市场单价扣减，小于1010元的不扣。 五、合同单价及结算付款方式 1、单

3、价：按建筑面积计算 2、结算方式和付款方式：建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完，按工程量的80%支付上部结构，按每月进度工程量的80%支付，工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。 六、工期要求 1、总工期：天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必需按项目部的旬、月、周进度安排要求执行。 2、延误进度惩罚条款：按甲方的总进度安排，月安排，周安排要求。在施工中，按分部，分项工程进行周安排计算。拖延一天罚款1010元，提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由乙方擅自停工，罚款5000元

4、。 七、工程质量要求 1、质量标准：根据国家现行建筑施工技术及平安技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准，单位工程，一次性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方担当费用，从工程款中扣除。 2、分项工程质量要求惩罚：模板顶板为清水模，在施工中，如出现崩模及撑不稳垮塌，顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方担当。 3、混凝土分项工程：浇筑时出现空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动不密实，影响质量外观及公司形象惩罚5000-10100元。严峻者清出工地现场赔偿一切经济损失。 4、砖砌筑分项工程：在施工中，未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材料按

5、定额的3倍赔偿单价，按材料进行计算并惩罚。 5、室内外墙体抹灰工程：未按施工技术人员底方案操作的，出现墙面空鼓，开裂造成大面积反工，修补，每平方米扣材料费101元并惩罚1010-5000元。外墙砖，施工出现表面不干整，空壳，砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍，并每栋惩罚5000元。 6、出现任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经济惩罚直至。终止施工合同一切损失乙方自负。全部工程款，待交工验收后再进行结算。 八、平安文明施工要求：按云南省平安文明施工相关要求达到建设局示范工地标准要求。 九、甲方平安生产职责：按法律法规要求进行平安教化，并督促和供应平安

6、所须要的生产条件。仔细执行各项平安标准，督促现场施工人员必需根据平安技术规程作业，做好班前平安技术沟通并作记录进行平安检查。并提出现时整改看法及措施标准，把平安生产放至首位，杜绝重大平安事故。乙方平安生产职责：确保进场人员必需具备满意平安生产所需的基本技能和接受过平安学问培训教化，必需按相应的平安技术规程作业，严禁违章作业，违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律，参与平安交底会并作记录，参与平安检查并对提出的隐患定人定时整改正确运用三宝，四口，把平安生产放在首位杜绝发生重大平安事故，若违章操作，违规作业，发生任何平安事故由乙方担当一切经济损失。 十、质量保证金 签订施工合同日，乙方需缴纳工程质量保证

7、金5万元，如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量反工，影响工期，损坏公司形象返工的材料费。从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣除，每处现一次扣10100元。不够的，从工程款中扣除。. 2、保证金退还：竣工验收后，一年不出现质量问题全部退还。 十一、保修责任。 1、工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。 2、若在保修期内，墙体出现空鼓，开裂，不平，由乙方负责修理。 3、乙方接到甲方修理通知，24小时内乙方若不派人修理，甲方有权指派他人修理，费用从乙方尾款中扣除，若尾款不够，从保证金中扣除。 4、不属乙方修理部位，因其它缘由造成的质量问题，乙方无权修理，由甲方担当修理 十二、其它事

8、项。 1、乙方在基础开挖施工中，必需限制标高，若出现基础挖深的换砂费用由乙方担当。 2、乙方进入施工现场必需配一名施工技术人员协作甲方施工人员管理施工，在施工放线中乙方各班组必需配和施工人员放线，钢筋，模板，主体，各1人，缺席1人每次罚款200元。 3、材料安排由乙方在运用前一周供应材料安排，超出预算定额损耗的材料费由乙方担当。 4、在施工过程中，乙方应做到材料节约，砖，砂浆，混凝土在运输途中发觉乱泼乱倒，不听施工管理人员的指挥发觉一次罚款101-500元，若干次出现赐予重罚，并请出现场。 5、各施工班组严守把关维护人格尊严，如发觉偷盗行为将所偷盗的材料款按10倍进行赔偿。并赐予经济惩罚，致严

9、峻的移交执法部门处理。 6、乙方进入施工现场必需进行平安xx教化及技术交底方可施工上班，必需佩带平安帽，施工现场严禁穿拖鞋，发觉一次罚款20-50元。外来施工者，发觉一次罚款20元。 7、乙方进场，甲方不供应食宿，由乙方自行支配，工地现场不允许搭建工棚和食宿。 8、外粉施工中，砂浆落地灰必需早晚清收，如发觉不收的施工管理人员赐予经济惩罚，并以每小桶50-101元罚款。 9、材料进入施工现场，由甲方指定堆放，工地内现场二次搬运由乙方担当。 10、电泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人为损坏，丢失，被盗，由乙方赔偿。 十三、未尽事宜，双方友好协商解决。 本合同双方签字日具法律效力，工程完后，双方履行合同

10、义务后，自动失效，如乙方违反合同规定，甲方有权解除或终止合同更换施工班组，造成的损失由乙方担当全部责任。 十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程结束后，付清尾款，合同终止。 甲方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 土建建设工程施工合同2 建设(发包)单位：(简称甲方) 施工(承包)单位：(简称乙方) 甲方为单位，依据中华人民共和国合同法之规定，遵循经双方在同等、自愿、互利和诚恳信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务托付乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一样，订立本合同，并严格遵守。 一、概况 工程名称： 工程

11、地点： 二、范围：0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝) 三、工期 南角年日。合同工期总日历天数工过程中，除遇下列情形外，工期不予顺延： 1、可抗力。 2、甲方变更安排、施工图纸而影响施工的。 四、工程价格与工程款支付。13400m3，综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等全部费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整)。挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款。 1、土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应供应税务机关认可的税务发票进行结算，否则，甲方有权拒绝付款。 五、工程量：3400m3。 六、质量要求 1、在土方的开挖土(含挖土、转

12、运土等)中，乙方的全部施工工序必需按项目部的施工质量要求施工。 2、全部施工工序必需经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，甲方才能签字认可。 3、对在施工中因乙方缘由造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。 4、乙方必需在20_年10月27日退完土，否则每天罚款伍仟元整。 七、甲方责任 1、甲方按合同约定支付工程款。 八、乙方责任 1、听从甲方的监督、指挥和管理。 2、按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成。 3、平安、文明施工，确保施工平安，合同生效前，乙方应向甲方交纳平安风

13、险保证金元，乙方在施工过程中如发生担心全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额担当。工程完成后，如乙方未发生担心全施工，甲方如数退还乙方交纳的平安风险保证金元。 九、其它条款： 1、违约金：由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约金元。 2、乙方担当施工中工伤事故的全部责任。 3、未尽事宜，甲乙双方协商一样可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。 4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。 5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，

14、经双方签字后即生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土建建设工程施工合同3 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，特订立合同如下： 一、工程概况 1、工程结构：砖混; 2、建筑面积：约(按实际建筑面积计算为准)。 二、承包方式 土建工程总单包(即包工不包料)。 三、甲方负责范围 甲方应供应水、电、路三通及全部建筑材料、回填。 四、乙方承包范围 1、基地平整、砼工程

15、、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。 2、乙方自备机械、脚手架。 五、承包价格 按每平方米元结算，隔热层按计算。 六、质量要求 七、付款方式 1、基础完工付款 2、每层砌体完工付款 3、内粉完工付款 4、外粉完工付款 5、竣工验收合同后付清余款。 八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。 九、平安问题 乙方应平安、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。 十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。 十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日