建设工程施工合同4篇(5).docx

《建设工程施工合同4篇(5).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同4篇(5).docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、可编辑建设工程施工合同4篇(5) 第十二条工期延误。1对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：11工程量改变和设计变更；12一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超8小时；13不行抗力；14合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其他状况。2乙方在以上1中所列状况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。3非上述1中所列缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方担当违约责任。第十三条工期提前。1施工中如需提前竣工，双方协商相同后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方

2、按此修订进度打算，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。2提前竣工协议包括以下主要内容：21提前的时间；22乙方采纳的赶工措施；23甲方为赶工供应的条件；24赶工措施的经济支出和担当；25提前竣工收益假如有的共享。第四章质量与验收第十四条检查和返工。1乙方应谨慎遵照标准、标准和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其他非乙方缘由引起的经济支出，由甲方担当。2以上检查检验合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍

3、由乙方担当责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。3以上检查检验不应影响施工正常进展，如影响施工正常进展，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方担当。除此以外影响正常施工的经济支出由甲方担当，相应顺延工期。第十五条工程质量等级。1工程质量应到达国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求局部或全部工程质量到达优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应赐予相应顺延。2达不到约定条件的局部，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能到达约定条件，乙方担当违约

4、责任。因甲方缘由达不到约定条件，由甲方担当返工的经济支出，工期相应顺延。3双方对工程质量的争议，请协议条款约定的质量监视部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方担当。第十六条隐藏工程和中间验收。1工程具备复盖、掩盖条件或到达协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐藏和中间验收48小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方打算验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签后，方可进展隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。2工程质量符合标准要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录签，可视为甲方代表已经批准，乙方可进展隐藏或接着施工。第十七条试车。1设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间地点，乙方打算试车记录。甲方为试车供应必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签。2设备安装工程具备联动无负荷试车条件，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方。通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作打算工作的要求。乙方按要求做好打算工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签后，方可进展竣工验收。 4 / 4