建设施工合同3篇(6).docx

《建设施工合同3篇(6).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工合同3篇(6).docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、可编辑建设施工合同3篇(6) 甲方供给的材料与清单或样品不符，按以下状况分别处理：1.材料单价与清单不符，由甲方担当全部差价;2.材料的种类、规格、型号、质量等级与清单或样品不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工现场并重新选购;3.到货地点与清单不符，甲方负责倒运至约定地点;4.供给数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单数量时，甲方负责将多余局部运出施工现场;5.供给时间早于清单约定时间，甲方担当因此发生的保管费用。因以上缘由或迟于清单约定时间供给而导致的追加合同价款，由甲方担当。发生延误，工期相应顺延，并由甲方赔偿乙方由此造成的损失。乙方检验难受之后仍发觉有与清单和样品的规格、质

2、量等级不符的状况，甲方还应担当重新选购及返工的追加合同价款，并相应顺延工期。其次十六条乙方供给材料。乙方依据协议条款约定，遵照设计、标准和样品的要求选购工程须要的材料，并供应产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计、标准和样品要求不符的产品，甲方代表应制止运用，由乙方按甲方代表要求的时间运出现场，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用，工期不予顺延。甲方未能按时到场验收，以后发觉材料不符合标准、设计和样品要求，乙方仍应撤除、修复及重新选购，并担当发生的费用。由此延误的工期相应顺延。其次十七条材料试验。对于必需经过试验才能运用的材料，不管甲乙双方任何一方供给，按协议条

3、款的约定，由乙方进展防火阻燃、毒性反响等测试。不具备测试条件的，可托付专业机构进展测试，费用由甲方担当。测试结果不合格的材料，凡款选购的应停顿选购，凡已选购运至现场的，应马上由选购方运出现场，由此造成的全部材料选购费用，由选购方担当。甲方或设计单位指定的材料不合格，由甲方担当全部材料选购费用。七、设计变更其次十八条甲方变更设计。甲方变更设计，应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应刚好通知乙方，乙方在接到通知后马上停顿施工。由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并担当全部处理费用。由于设计变更，造成乙方返工须要的全部追加合同价款和相应的损失均由甲方担当，相应

4、顺延工期。其次十九条乙方变更设计。乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，甲方双方协商共享。第三十条设计变更对工程影响。全部设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进展以下对工程影响的变更：1.增减合同中约定的工程数量;2.更改有关工程的性质、质量、规格;3.更改有关局部的标高、基线、位置和尺寸;4.增加工程须要的附加工作;5.变更有关工程施工时间和依次。第三十一条确定变更合同价款及工期。发生设计变更后，在双方协商时间内，乙方按以下方法提出变更价格，送甲方代表批准后调整合同价款：1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;2.合同中只有类似于变更状况的价格，可以此作为根底确定变更价格，变更合同价款;3.合同中没有适用和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准后执行。设计变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送甲方代表批准后调整竣工日期。甲方代表不同意乙方提出的变更价格及工期，在乙方提出后7天内通知乙方提请工程造价管理部门或有关工期管理部门裁定，对裁定有异议，按第35条约定的方法解决。 3 / 3