建设工程承包合同(2).docx

《建设工程承包合同(2).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程承包合同(2).docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、可编辑建设工程承包合同(2) 二、乙方责任 1、乙方应做到文明施工，平安施工，科学管理，听从甲方现场协调工作，承受监理单位以及相关部门的质量监视和管理。 2、严格遵照建筑施工图要求组织材料、细心施工，合理支配确保工程质量和施工进度。 3、严格遵守平安操作规程及劳动爱护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工、平安施工、防火防盗。在施工中发生的平安事故和乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责。乙方不得因此影响工程进度。 4、乙方不得将工程转包给第三方施工。 5、乙方现场代表： 第八条 工程变更 1、甲方需对原工程设计进展变更的，应提前7天以书面形式向乙方发出通知。 2、乙方可以依据合理性原那

2、么向甲方提出设计变更要求，该变更要求经甲方或监理代表同意后实施，工期予以调整。 3、乙方在工程变更确定后7日内，提出变更工程价款的报告，甲方或监理代表在收到变更工程价款报告后3日内予以答复，逾期那么视为认可并同意以此作为结算工程款的依据。 第九条 工程质量保修 1、本工程质量保修按国家规定执行，自工程验收合格之日起计算。 2、属于保修范围内的施工工程，乙方应当在接到甲方通知之日起3天内派人保修。如乙方未按约定派人保修，甲方可以托付他人修理，所发生的费用遵照公允、合理的原那么进展结算，所发生的费用将从乙方的质保金中扣除。 第十条 违约责任和仲裁 1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一

3、天，乙方按日偿付给甲方工程造价的0.5%作为逾期违约金。 2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付乙方逾期付款违约金。 3、乙方应对本工程的工程施工质量、施工平安、施工进度进展管理，如未到达招标文件承诺要求，将追究乙方责任。 4、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协调不成时，任何一方均可向建筑物所在地城乡建立委员会申请仲裁或甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条 其它 1、甲乙双方按合同履行的须要，送交对方的文件、图表、函件、通知、指令等资料，对方代表均应予以签收 2、甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。本合同

4、约定内容以本合同为准，未约定内容以甲方招标文件为准。 3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，经双方代表签字并盖章后生效，保修期满后自行终止。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表： 法定代表： 托付代理人： 托付代理人： 电话/传真： 电话/传真： 签订日期： 签订日期： 建立工程承包合同范文二 劳务发包人(简称甲方)： 劳务承包人(简称乙方)： 依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法及有关行政法规，经甲乙双方协商达成相同定立本合同，其有关事宜如下： 第一局部：工程概况 (1)本工程属二层根底，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深1.6m，宽1.2m

5、，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。 (2)上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供给。 (3)建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为 米乘宽 米，另加前后出檐 公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写 元整( 元) (4)本合同承包为包工不包料形式，全部建筑用料由甲方供应，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。 其次局部：付款方式及开竣工日期 (1)开工时预付40%的工程款及其生活费： (2)一层顶封后预付40%的工程费。 (3)其余20%的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。 第三局部：工程质量 4 / 4