工程设计框架合同.doc

《工程设计框架合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程设计框架合同.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：【 】建立工程设计框架合同工程名称： 【 】工程地点: 【 】 发包人：【 】公司 设计人：【 】公司签订日期：【 】年【 】月发包人：【 】设计人：【 】发包人委托设计人承当【 】等工程的工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?建立工程质量管理条例?等国家及地方有关建立工程勘察设计管理的法律法规和规章。1.2建立工程批准文件。第二条设计依据发包人给设计人的设计委托书。发包人提交的根底资料。设计人采用的主要技术标准是：【 】 。第三条合同文件的优先次序构本钱合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存

2、在歧义或不一致，那么根据如下优先次序来判断：合同书中标函文件发包人要求及委托书投标书第四条合作期限及内容 本合同合作期限从【 】年【 】月【 】日至【 】年【 】月【 】日。 4.2 合作期内，发包人向设计人发出设计委托书并提交设计所需的有关资料和文件。4.3 设计人根据设计委托书要求完成相关工作并提交工作成果第五条双方职责5.1发包人责任5发包人向设计人提交根底资料及文件，并对其完整性、正确性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进展设计。 5发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工

3、费。5发包人要求设计人比设计委托书规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。5.1.4发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活等方面的便利条件。5.2设计人责任5设计人应按国家规定和合同约定的技术标准、标准进展设计，按设计委托书规定的内容、时间及份数向发包人交付质量合格、符合本合同约定和发包人要求的设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。5设计合理使用年限为【 】年。5.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发

4、包人支付赔偿金。5.2.4设计人交付设计资料及文件后，按发包人要求参加有关的设计审查，并根据发包人的审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 5.2.5在本合同签订及履行过程中形成的投标书、设计方案、效果图、施工图、阶段性报告、竣工资料、图纸、数据、特殊工艺方法、专利技术和合理化建议等所有成果的知识产权全部归属于发包人，设计人应积极配合发包人以合法方式行使上述知识产权。如发包人需要对相关知识产权办理申请登记手续的，设计人应当提供协助，包括但不限于提供相关数据资料和文件。5.2.

5、6设计人应保护发包人的知识产权、技术资料和商业秘密。设计人不得向任何方式向任何第三人披露发包人提供的技术资料、文件及设计人因履行本合同而获得的属于发包人的信息。发生上述情况，设计人应负法律责任，发包人有权索赔。 5.2.7设计人承诺具备履行本合同所必须的资质等级和相关证书，有充分合格的人员和设备，已获得履行本合同所需的全部行政审批和许可。如因设计人资质或能力瑕疵，给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失和相关费用。 5.2.8 本合同范围内的平安生产责任由设计人承当。设计人应保证其人员严格按现行标准要求平安作业。如发生人员伤亡事故或造成第三方人身及财产损害的，由设计人负责处理，并应承当

6、全部赔偿责任。合同签订后，设计人不得将任何形式将本合同转包或分包，如设计人无力完成，发包人有权另行委托其它单位设计，并由设计人承当全部费用。第六条费用6.1双方商定，本框架合同的设计费上限为【 】万元。超过上限时设计人需立即书面通知发包人。除非双方另行签署相关协议，超过局部双方不作结算，发包人有权拒付。第七条结算方式7.1双方约定实际完成的设计任务，就结算事宜另行签订结算协议。第八条违约责任8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设计工作的，发包人应按该设计费用的【 】向设计人支付违约金；已开场设计工作的，发包人应根据设计人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一

7、半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。8.2发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额【 】的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。8.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直承受损失局部的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。8.4由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间包括因设计资料和文件未通过审查、不符合本合同规定及发包人要求等而导致逾期等，每延误一天，

8、应减收该工程应收设计费的【 】。逾期超过【】天，发包人有权单方解除本合同，设计人应退还全部已收款项，支付合同总金额【】的违约金，并赔偿发包人的全部损失和相关费用。第九条仲裁 本建立工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由【 】仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向【发包人所在地】人民法院起诉。第十条合同生效及其他10.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进展配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询效劳合同。10.2设计人为本合同工程的效劳至施工安装完毕为止。10.3本工程

9、工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承当。10.4发包人委托设计人配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用经发包人确认后由发包人支付。10.5发包人委托设计人承当本合同内容以外的工作效劳，另行签订协议并支付费用。10.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。10.7本合同一式【 】份，发包人【 】份，设计人【 】份。10.8本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；需要备案的，按法律法规规定执

10、行；发包人、设计人认为必要时，可依法申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。10.9双方认可的来往 、电报、会议纪要等，均为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。10.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：盖章【 】设计人名称：盖章【 】法定代表人：签字【 】 法定代表人：签字【 】委托代理人：签字【 】 委托代理人：签字【 】住所：【 】 住所：【 】邮政编码：【 】 邮政编码：【 】电话：【 】 电话：【 】传真：【 】 传真：【 】开户银行：【 】 开户银行：【 】银行帐号：【 】 银行帐号：【 】【 】年【 】月【 】日 【 】年【 】月【 】日