建设工程勘察合同-示范文本二.doc

《建设工程勘察合同-示范文本二.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同-示范文本二.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、?建立工程勘察合同?示范文本二GF-2000-0204 建立工程勘察合同 岩土工程设计、治理、监测 工程名称：_ 工程地点:_ 合同编号：_ 由勘察人编填 勘察证书等级：_ 发包人：_ 承包人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建立部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月第一局部协 议 书 发包人：_ 勘察人：_ 发包人委托勘察人承当_工程工程的岩土工程任务。 根据?中华人民共和国合同法?及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建立地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：_1.5工程勘察任务内容与技术要求

2、：_ 1.6承接方式：_ 1.7预计勘察工作量：_1.8工程内容：_第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 序号资料文件名称份数内容要求提交时间 第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号 资料文件名称 份数内容要求 提交时间 第四条 工期 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以“预算包干、“中标价加签证、“实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标

3、准中没有规定的收费工程，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元大写_，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计_元作为定金本合同履行后，定金抵作工程费。 5.3本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付或支付工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承当应拨付工程费的滞纳金。 拨付工程费时间工程进度占合同总额百分比金额人民币元 第六条 变更及工程费的调整 6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费金额按预算的平均工日产值计算，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察 6.2本岩

4、土工程进展中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否那么承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承当。 6.3变更后，工程费按如下方法或标准进展调整：_ 第七条 发包人、承包人责任 7.1发包人责任 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包

5、人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物去除等工作，及解决扰民和影响正常工作进展的有关问题，并承当费用； 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等的资料及其具体位置分

6、布图，假设因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承当有关的费用； 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点； 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承当费用。 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求措施，并承当费用。 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人

7、应负法律责任，承包人有权索赔。 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 7.2承包人责任 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直承受损失局部的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_。 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有

8、关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求措施，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线管道、文物等。 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条 违约责任： 8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、平安事故时，由发包人承当法律责任和经济责任。 8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开场工作的，不退还发包人已付的定金；已进展工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应支付承包人工程费的50的费用；完成的工作量超过50时，发包人应支付承包人工程费

9、的100的费用。 8.3发包人不按时支付工程费进度款，承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承当滞纳金。 8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承当以工程费千分之一计算的违约金。 8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的局部，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承当返工费，返工后仍不能到达约定条件，承包人承当违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工工程的收

10、费。 第九条 材料设备供给。 9.1发包人、承包人应对各自负责供给的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和标准要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承当发生的费用。假设造成停、窝工的，原因是承包人的，那么责任自负；原因是发包人的，那么应向承包人支付停、窝工费。 9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。 第十条 报告、成果、文件检查验收 10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进展检查验收。 10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_天内检查

11、验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为承受承包人的报告、成果、文件。 10.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字前方能进展下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；假设发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。 10.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。 10.5工程未经

12、历收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、平安问题，由发包人承当责任，并以发包人开场使用日期为完工日期。 10.6完工工程经历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接收，致使已验收工程发生损失，应由发乍人承当，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。 第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十二条 其它约定事项：_ 第十三条 争议解决方法 本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意

13、由_仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十四条 合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：承包人名称： 盖章 盖章 法定代表人：签字 法定代表人：签字 委托代理人：签字 委托代理人：签字 住 所： 住 所： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 建立行政主管部门备案： 鉴 证 意 见： 盖章 盖章 备 案 号： 经 办 人： 备案日期：年月日 鉴证日期：年月日