护坡工程施工合同 (1)(6页).doc

《护坡工程施工合同 (1)(6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《护坡工程施工合同 (1)(6页).doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-护坡工程施工合同 (1)-第 6 页护坡工程施工承包合同甲方：绵阳泽诚房地产开发有限公司乙方：杨波 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商，就乙方承包甲方水井村安置小区项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：水井村安置小区项目护坡工程。 2、工程地点：大英县文化产业园区。 3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、砼网格支模浇捣、喷播植草、喷砼浆、植草维护等全部护坡施工内容（具体详见施工图）。 4、承包方式：包工包

2、料。由乙方全承包，乙方包材料、人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等全部工作内容。 二、建设工期 总工期 90天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准（最终完成日期不迟于2015年5月15日）。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合单价包干，具体单价按施工做法确定： （1）、钢筋砼网格20锚杆喷播植草护坡：155.00元/，（详图）。 （2）、20锚杆喷砼（C3O）护坡：115.00元/，（锚杆间距1.5m)。 （3）、20锚杆喷播植草护坡：110.00元/，（锚杆间距1.5m

3、)。 2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部材料费、人工费、机械设备及燃油费用、水电费、各项措施费、材料下车、场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润等。3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已包含在合同单价内。4、乙方在合同签订后 3 日内支付30万元的履约保证金至甲方账户，在工程完工后 15 日内退还，无息。 四、工程量计量 所有结算工程量以甲乙双方现场

4、收方数量为准。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认验收合格后15个工作日内支付核定工程量的70%。最终结算经甲方审核完成，双方确认后 1 个月内支付至总价的95%，余款5%作保修金，在保修期满一年后 15 日内支付，无息。保修期从验收合格之日起算。（乙方收款前，应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。 2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或拒付工程款。 六、双方职责 （一）甲方职责、 1、指派 倪亮 为甲方施工现场代表，负责

5、处理相关工程事务，签收相关工程文件等。 2、负责提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。 3、协助乙方解决施工现场周边关系。 4、提供施工图纸。 5、提供水电接入点，坐标及高程等数据。 6、做好施工质量、工期、安全的监督工作和工程量核定及工程质量的验收等工作。 （二）乙方职责 1、指派 杨波 作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。 2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。 3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。 4

6、、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。 5、负责工程资料的整理、归集，完工后提供2套交甲方。 6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕如有工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。 七、争议解决 履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 八、施工工艺要求及工程验收标准1、施工前对施工面进行清理，要求坡

7、面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过1cm的裂缝。2、锚杆布设要求如下：锚杆深度按水平方向一排3米，一排2米间隔布置，间距1.5米，锚杆采用20二级钢。3、铁丝布设：铁丝直径不小于10#，竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm。 4、钢丝网布设：钢丝网的直径不小于1，满铺，并与铁丝绑扎牢固，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上（喷播植草挂网采用专用塑料网）。 5、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。 6、混凝土浆不得

8、有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网及铁丝不得外露。 7、喷播植草泥浆厚度不小于4cm，且需至少维护一年，确保植草成活。 九、违约责任 1、如甲方逾期付款（因乙方原因除外），应向乙方支付应付款部分的利息，其支付的利息按同期银行利息的2倍计算。 2、如乙方逾期完工，应向甲方支付逾期完工的违约金，每逾期一天的违约金为500元。 3、乙方施工质量验收不合格通过延期整改的，所导致延期部分工期不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。 十、附则 1、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。 2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。（甲方）：（盖章） （乙方）：（盖章） 法人或委托代理人： 签约代表人： 联系地址： 联系地址、身份证号： 联系电话： 联系电话： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日