建设工程招标投标与合同管理实务试题.doc

《建设工程招标投标与合同管理实务试题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程招标投标与合同管理实务试题.doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程招标投标和合同管理实务练习题集选择题一、单选1、中华人民共和国招投标法于（ ）起施行。A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.12、中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）。A、20 B、30 C、10 D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）。A、 专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款和通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（ ）人以上

2、单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（ ）。A、 3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（ ）要公开。A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（ ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A、14 B、7 C、28 D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。A、 20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条

3、件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方C、承包商 D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( )。A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ ）万元。 A、10 B、20 C、50 D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（ ）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、 四

4、D、五12、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A、10 B、15 C、20 D、3013、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（ ）。 A、 2900万元，3000万元 B、 2900万元，2900万元 C、 3100万元，3000万元 D、 3100万元，2900万元14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优投标书。A、投

5、标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元，评标价940万元C、投标报价980万元，评标价970万元D、投标报价950万元，评标价960万元15、“评标价”是指（ ）。A、 标底价格 B、 预算价格 C、 投标报价 D、 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ ）。 A、1000万元 B、950万元 C、900

6、万元 D、800万元 17、下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是（ ）。 A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（ ）。A、 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等

7、级D、联合体中标后，应选择其中一方代表和招标人签订合同19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力C、工程变更 D、业主风险20、开标时间应为（ ）。A、任一时间 B、投标截止时间C、评标前的任一时间 D、发售招标文件后的15日内1、抢险救灾紧急工程应采用（ ）方式选择实施单位。 A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、直接委托2、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（ ）形式予以确认

8、。A、会议 B、电话 C、口头 D、书面 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）。C、 专用条款的内容比通用条款更明确、具体 D、 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款和通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（ ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（ ）。B、 3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/45、订立合同过程中，（ ）是要约。A、招标公告 B、投标书 C、寄送的价目表 D、招标说明书6、承包人在索赔事件发生后的（ ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A、14 B、7 C、28

9、D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，重要设备采购单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。B、 20万元 B、100万元 C、200万元 D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方C、承包商 D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( )。A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工

10、程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ ）万元。 A、10 B、20 C、50 D、10011、在投标过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（ ）原则。A、公平 B、真实 C、竞争 D、诚实信用12、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A、10 B、15 C、20 D、3013、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元，某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素

11、，则其评标价应为（ ）。 A、 1020万元 B、 1000万元 C、 980万元 D、 960万元14、根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A、10日 B、15日 C、30日 D、3个月15、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（ ）的投标单位为中标单位。 A、 总得分最低 B、 总得分最高 C、 投标价最低 D、 评标价最高16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则

12、根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ ）。 A、1000万元 B、950万元 C、900万元 D、800万元 17、下列关于建设工程招投标的说法正确的是（ ）。A、在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件 B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件C、投标人可以挂靠或者借用其他企业的资质证书参加投标D、投标人之间可以前进行内部竞标，内定中标人，然后再参加投标18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（ ）。A、 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方

13、只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后，应选择其中一方代表和招标人签订合同19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力C、工程变更 D、业主风险20、我国招投标法规定，开标的时间应为（ ）。A、提交投标文件截止时间 B、提交投标文件截止时间的次日 C、提交投标文件截止时间的7日后 D、其他约定时间 1甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参和竞标某房地产开发

14、商的住宅工程，则下列说法错误的有（）。A甲、乙两个单位以一个投标身份参和投标B如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分和该房地产开发商签订合同D如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。A20天B投标截止时间C投标预备会D7天3招标程序有：成立招标组织。发布招标公告或发出招标邀请书。编制招标文件和标底。组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。发售招标

15、文件。则下列招标程序排序正确的是（）。ABCD 4工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）为依据。 A工程量清单B实际工程量C承包方报送的工程量D合同中的工程量5中华人民共和国招标投标法于（）起开始实施。A2000年7月1日B1999年8月30日C2000年1月1日D1999年10月1日6下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（）。A一级、二级、三级B一级、二级、三级、四级C特级、一级、二级、三级D特级、一级、二级7以下不属于投标文件的内容是（ ）A投标函B施工组织设计

16、C施工方案D技术规范8开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A当天公开B当天不公开C同一时间公开D同一时间不公开9招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。A评标委员会成员名单B投标邀请书C资格预审公告D招标活动的信息 10根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10日B15日C30日D3个月11投标文件中总价金额和单价金额不一致的，应（）。A以单价金额为准B以总价金额为准C由投标人确认D由招标人确认12依据招标投标法某建设单位就一个办公

17、楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（）来完成。A该建设单位的领导B该建设单位的上级主管部门C当地的政府部门D该建设单位依法组建的评标委员会13评标委员会为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A5，2/3B7，4/5C5，1/3D3，2/314某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。A900万元B850万元C800万元D700万元

18、15工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A20B100C150D5016根据我国中华人民共和国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A10B15C20D3017招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A会议B电话C口头D书面18提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A2B3C4D519建设工程施工合同

19、（示范文本）规定，承包人要求的延期开工应（）。A经工程师批准B经发包人批准C由承包人自行决定D由承包人通知发包人20下列行为不属于分包的包括（）。A总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商B某承包商将其承包工程的劳务部分分包C某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商D某承包商将其承包工程的设备安装部分分包5某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。 A费用由工程师承担，工期由承包方承担 B费用由承包方承担，工期由发包方承担 C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D

20、费用和工期均由承包方承担7合同法规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：( )。A、同时履行抗辩权 B、后履行抗辩权 C、先履行抗辩权 D、不安抗辩权 4、一般认为，投标是一种（ ）。 A、履约 B、要约 C、要约邀请 D、竞拍行为 9公开招标是指招标人以（ ）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A投标邀请书 B合同谈判C行政命令 D招标公告11公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（ ）A是否进行资格预审 B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑 D是否公开

21、开标 正确答案：A 6、提交投标文件的投标人少于（ ）的，招标人应当依照中华人民共和国招投标法重新投标 A、3 B、4 C、5 D、10 正确答案：A 评标后合格投标人不足3个的，应从中选择一个。8（ ）是当事人方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示（ ）A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金36（ ）是指受要约人同意要约的意思表示。A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金24.当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（ ）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价 B、多方案报价法C、可供选

22、择的项目的报价 D、不平衡报价法76合同订立过程中，承诺自（ ）时生效。A、发出 B、要约人了解其内容 C、合同生效 D、达到要约人78在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（ ）两个阶段。A、履约 B、承诺 C、要约邀请 D、违约82仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ）申请执行。 A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会84在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（ ）。A、施工单位 B、监理单位 C、建设单位 D、设计单位86业主在（ ）合同中承担的风险最小。A、可调总价 B、不可调总

23、价 C、单价 D、成本加酬金87承包商在（ ）合同中承担的风险最小。A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金95在施工中由于（ ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包人的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）A、

24、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位43、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天 B 21天 C 30天 D 35天 45、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（ ）内，招标

25、人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验61通常把承包商向业主提出的为了取得（ ）的要求称为施工索赔。A、施工损失和利润损失 B、超额利润或工期延误C、经济补偿或工期延长 D、经济补偿

26、和工期延长76合同订立过程中，承诺自（ ）时生效。A、发出 B、要约人了解其内容 C、合同生效 D、达到要约人80在合同订立过程中有（ ）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。A、故意抬高价格的 B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意 D、故意隐瞒和合同有关的重要事实30当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（ ）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价 B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价 D、不平衡报价法33建设单位在（ ）合同中承担了项目的全部风

27、险。A、成本加酬金 B、单价 C、总价可调 D、总价不可调34编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法，被称为：（ ）。A、工料单价法 B、综合单价法 C、定额法 D、其他方法37（ ）是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。A、留置 B、承诺 C、定金 D、要约92关于评标，下列不正确的说法是( )。 A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B、评标委员会必须由技术、经

28、济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数 C、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D、评标委员会成员不得和任何投标人进行私人接触28（ ）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。A、合同的变更 B、合同的订立 C、合同的终止 D、合同的转让19按照招标投标法规定，投标人以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，夺取中标的，中标无效，处中标项目金额（ ）罚款。A 7以上12以下 B10以上15以下 C5以上10以下30.工程未经竣工验收，发包单位提前使用或擅自动用，由此发生的质量问题或其他问题，应由（ ）负责A、承包商 B、双方协商 C、发包方3

29、8在合同订立程序上属于承诺的是（ ）。A招标 B投标 C中标通知书 D.合同示范文本57.公平、公正、科学、择优是（ ）。A招标投标的原则 B评标的原则C. 订立合同的原则 D. 监理活动的原则62业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（ ）。A投标保证金 B履约保证金 C担保保证金83. 施工合同示范文本由（ ）、“通用条款”、“专用条款”三部分组成。A协议书 B.招标书 C.投标书 D.公证书23.工程师必须亲自处理（ ）等重要问题。 A签发工程开工令 B审查合同分包 C签发移交证书、缺陷责任证书 D处理特殊风险引起的问题 E按合同条款规定处理承包商违约或业主违约有关问题7

30、.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工 C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币 D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：A9.投标保证金有效期应当超出投标有效期（）。 A.15天 B.21天 C.30天 D.45天 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：C10.根据招标投标法的规定，投标保证金最高不得超过（）万元人民币。 A.30 B.50

31、C.80 D.100 11.投标保证金一般不得超过投标总价的（）；但最高不得超过（）万元人民币。 A.2%；80 B.3%；80 C.2%；60 D.3%；60 14.根据招标投标法规定，投标联合体（）。（2009年真题） A.可以牵头人的名义提交投标保证金 B.必须由相同专业的不同单位组成 C.各方应在中标后签订共同投标协议 D.是各方合并后组建的投标实体 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：A15.甲、乙两家为同一专业的工程承包公司，其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体，共同投标一项工程，该联合体资质等级应（）。 A.以甲公司的资质为准 B.以乙公司的资质为准 C.由

32、主管部门重新评定资质 D.以该工程所要求的资质为准 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：B18.下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是（）。 A.投标人以低于成本的报价竞标 B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍 C.投标人以高于成本10以上的报价竞标 D.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：C22.下列关于评标报告的说法中，错误的是（）。 A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告 B.评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告 C.评标报告由评标委员会全体成员签字 D

33、.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：B23.在不违反我国招标投标法有关规定的条件下，评标委员会的总成员数是9人，则该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于（）。 A.3人 B.4人 C.5人 D.6人 25.根据我国招标投标法的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是（）。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读 【本题1分，建议1.0分钟内完成本

34、题】【正确答案】：C27.某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和中标人应在（）前订立书面合同。 A.2007年4月15日 B.2007年5月1日 C.2007年5月15日 D.2007年6月1日 28.中标人确定后，招标人应（）。 A.向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，但须退还投标保证金或保函 B.向中标人发出通知书，同时将中标结果通知未中标人，但无须退还投标保证金或保函 C.向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，也可不必退还投标保证金或保函 D.向中标人发出通知书，同时将中标结果通知所有未中标人，并向未中标人退还投标保证金 【

35、本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：D29.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。 A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力 B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同 C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议 D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：C36.根据工程建设项目施工招标投标办法第15条的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出

36、售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。 A.3 B.5 C.10 D.15 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：B38.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A.10日 B.15日 C.20日 D.25日 【本题1分，建议1.0分钟内完成本题】【正确答案】：C1.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100 C.150 D. 20

37、0答案：B3.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（ ）。A.指定招标和公开招标 B.全部招标和部分招标C.公开招标、邀请招标和议标 D.公开招标和邀请招标答案：D6.根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10 B.15 C.20 D.30答案：B7.根据招标投标法的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。A.15 B.20 C.25 D.30答案：B10.开标地点应当为（ ）。A.招投标双方确认的

38、地点 B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点 D.投标人共同认可的地点答案：C13.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）。A.13B.35C.23D. 25答案：C2、工程项目施工合同以付款方式划分可分为： 总价合同； 单价合同； 成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（ ）。 A、 B、 C、 D、 正确答案：D 13、（ ）种合同方式，承包商的风险最大 A、固定总价合同 B、可调值总价合同 C、单价合同 D、成本加酬金合同16、从性质上说，工程量清单是（ ）的组成部分 A、招标文件 B、投标文件 C、可行性研究报告 D、

39、施工设计图纸正确答案：A 二、多选1、我国招投标法规定，招投标活动应当遵循（ ）的原则。 A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用 E、平等2、我国招投标法规定，开标时由（ ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。 A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表 D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构3、按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A、 发包人未按约定提供施工场地 B、 分包人对承包人的施工干扰 C、 设计变更 D、 承包人的主要施工机械出现故障 E、 发生不可抗力4、招标投标法规定，投标文件（ ）的投标人应确定

40、为中标人。 A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C、满足招标文件各项要求，并且报价最低 D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（ ）。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任6、投标单位在下列（ ）情况，将被没收投标保证金。A、 投标有效期内撤回其投标文件B、 中标单位未在规定期限内提交履约保证金C、中标单位签订了合同后D、领取招标文件，但未参加投标的E、中标单位未在规定期限内签订合同的7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ ）。A、合同内索赔 B、工期索赔 C、费用索赔D、合同外索赔