酒店厨房油烟机清洗服务合同(5页).doc

《酒店厨房油烟机清洗服务合同(5页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店厨房油烟机清洗服务合同(5页).doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-酒店厨房油烟机清洗服务合同-第 5 页 XX酒店厨房油烟机清洗服务合同甲方： 乙方： 经双方友好协商，甲方委托乙方承揽 油烟管道系统清洗工作；为保障双方的合法权利和义务，按照中华人民共和国合同法，结合本项目具体情况，双方达成如下协议。大众创业，万众创新。思想的创新，制度的创新，模式的创新，第1条 项目概况1.1 项目名称： 油烟管道系统清洗1.2 项目地点： 1.3 工作内容：油烟管道系统清洗（详见报价单）第2条 工期：总工期 天2.1 开工日期：定于 年 月 日开工。2.2 竣工日期：定于 年 月 日完工。第3 条 合同价款依据报价文件，确定本项目合同价款为人民币 元整（￥元）。工作量增加

2、部分按照报价单中该项单价计算。非乙方原因出现的窝工费用按照进入现场的操作人员数量按下式计算：费用=停工前一天的出勤人数80元停工天数（1+5%）。第4条 清洗质量4.1 乙方应该按照合同约定及现行的国家技术标准、规范开展工作。4.2 乙方所承包的工作内容，应该全部达到相关约定清洗效果。4.3 因乙方原因造成清洗质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到验收标准。返工后仍未达到，由乙方承担违约责任。由于甲方的原因而达不到质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。第5条 双方现场代表5.1 甲方代表姓名： 5.2 乙方代表姓名： 乙方代表需易人时，需经甲方同意。后任继续承担前任应负的责

3、任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。第6条 甲方工作6.1 按本合同约定办理验收手续。6.2 按本合同约定，甲方指派监管人员在现场指导和协调，并对乙方所需的用水用电及异型工具和材料等给予积极配合。6.3 乙方工作过程中，如发现甲方设备老化、已腐蚀透、机器内壁划伤发生渗透等现象，乙方提供证明属原设备问题的，由甲方负责维修或支付维修费用。6.4 提供设备上应予更换的部件。6.5 确认临时增加的工作量和工期顺延情况。6.6 免费提供乙方服务期间的用水用电和材料设备仓库。第7条 乙方工作7.1 严格按照双方的约定开展工作并保证质量并按时完成。7.2 设备拆装时，及时向甲方书面提出需更换的部件并负

4、责安装。7.3 承担因操作不当造成的各种损失。7.4 乙方对现场工作人员的安全负全部责任。7.5 乙方技术负责人全程现场指导清洗工作。7.6 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。7.7 对已完工的工段，在验交前应负责保管，保证其完好状态。7.8 由于乙方原因需代用材料，要报甲方批准，发生费用由乙方承担。第8条 保险为防止工作过程发生的各种不可预见的损失，乙方应该为施工人员及所清洗设备投保。第9条 工期延误原因发生以下情况，工期顺延：9.1 不可抗力9.2 甲供材料、设备推迟到货耽误工期9.3 停水停电超过两小时致使当日工作无法安排9.4 因甲方原因，造成原计划施工段和施工顺

5、序打乱而不能安排连续作业，根据双方协商认可延误的时间9.5 甲方未按合同规定支付进度款第10条 质量检查10.1 乙方在现场必须建立完善的质量保证体系，并设专人负责清洗质量的管理和检查。10.2 乙方应随时接受甲方的监察、检验，不合格的项目按甲方要求返工或修改，承担返工或修改的费用。10.3 甲方原因造成的返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。10.4 全部项目清洗完工后，乙方应按国家等有关标准组织验收。第11条 款项支付11.1 合同签订后三日内，甲方支付合同总价的50%预付款；11.3 清洗工作全部完成并验收合格后，3日内办理结算，甲方支付全部尾款。第12条 环境保护在完成本项目过程中，

6、乙方应在工作中采取有效的防范措施，保护工作环境。避免和减少对环境的二次污染。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。第13条 违约责任13.1 甲方的违约责任13.1.1 甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失应予以赔偿；13.1.2 因甲方责任而造成工程延期的，除按本合同第3条补偿窝工费用外，每延期一天按照合同总价的百分之一支付违约金给乙方，合同工期顺延；13.1.3 甲方单方面终止合同，应按合同总价10支付违约金给乙方。13.2.1 乙方不能按合同规定的工期完工或验收合格，应当承担逾期完工责任，每逾期一天按合同总价的百分之一作为违约金，由甲方在后续款项中扣除。13.2.2 清洗

7、质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任并按合同总价的百分之一违约金，在结算款中扣除。13.2.3 因乙方责任而导致工作不能继续的，甲方有权提出解除合同。13.2.4乙方单方面终止合同，应按合同总价10违约金支付给甲方。第14条 争议解决合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以向当地仲裁委员会申请仲裁；仲裁未果时，再向本合同签订地有关人民法院提起诉讼。第15条 合同生效与终止本合同自甲、乙双方签章之日起生效，乙方提交检测评价合格报告，合同款项付清后即告终止。第16条 补充协议本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。第17条 合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。甲方：法定代表人：联系人：地址： 乙方：法定代表人：联系人：开户银行：帐号：地址：