工程承包合同范本 (2).doc

《工程承包合同范本 (2).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同范本 (2).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程承包合同范本工程承包合同是建筑工程管理的核心。签订工程承包合同需要注意什么呢?以下是范文网小编为大家整理的工程承包合同范文，欢迎参考阅读。 工程承包合同范文1发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 经甲、乙双方充分协商，结合工程具体情况，本着互惠互利的原则，甲方将 工程交与有专业资质的乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，根据中华人民共和国合同法以及国家相关法律、法规特签订本合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、保温形式及保温层厚度：胶粉聚苯颗粒外墙外保温25mm、30mm。 4、执行标准：现行保温相关标准和图集以及按设计图。 二、承

2、包范围： 外墙外保温。 三、承包方式：包工包料(乙方自行负责材料采购及组织施工);包检测合格、包验收合格、包资料包交验合格。 四、合同工期： 工程总工期约 天(不可抗拒的因素除外)，每栋进场日期到施工结束，具体进场日期以甲方书面通知及经甲乙双方共同现场查勘具备进场条件为准。 五、合同价款、结算方式及付款方式： 1、本工程暂定工程量为：保温部分约 51000平方米，非保温部分约24000平方米(以现场实际施工面积为准。)最终结算方量以双方现场实际收方为准。 2、本工程保温部分包干单价为：25mm厚为 39元/平方米，30mm厚 为 40元/平方米(其中包括人工、材料、资料、检测、安全、验收)。非

3、保温部分包干价为 元/平方米(非保温和底糙层甲方免费向乙方提供河沙、水泥)。 3、结算方法及付款方式：每月按工程进度的 80% 支付工程进度款(每月的25日计量，次月的10日前支付工程进度款。)。工程大面积完工后支付至总工程款的 80% ，保温工程单项验收合格后，一个月内支付至总工程款的 95% ，其余 5% 作为工程质量保修金，从保温工程完工之日算起，一年之内付清。 六、甲方的权利和义务： 1、有权审定乙方编制的施工方案，对乙方施工中的工程质量、工程进度、安全文明施工等实行全过程的监督管理，定期或不定期对施工现场的质量、安全文明施工情况进行检查，对不符合质量、安全文明施工要求和公司有关规定以

4、及损害公司形象、信誉的行为有权制止。 2、应提供完整的施工作业面给乙方，甲方不能因自己其他部分施工方便而影响乙方施工，如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，双方友好协商。 3、应协助安排乙方的施工用水、电接口、材料堆放临时库房、工人临时住房。 4、应协助乙方做好已完工部分的成品保护工作。 5、单栋工程施工完成后甲方应在10日之内组织验收，逾期不验收则视为认同该工程合格。 6、应按合同约定支付工程款。 七、乙方的权利和义务： 1、认真履行本合同，重合同，守信用，依法建设，守法经营，维护甲方的信誉和 形象。 2、参加甲方组织的现场交底，拟订施工方案和进度计划。 3、主动接受国家相关职能部门及国家在质量

5、、安全文明的监督、管理和检查，自觉遵守甲方的有关技术质量管理制度、安全文明施工管理制度等的规定。 4、指派 为乙方驻工地代表，联系电话 ，负责合同的履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。若因质量原因造成返工，由乙方负责完成。 5、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。作好各项质量检查记录，编制工程结算。 八、质量、安全、文明施工管理： 1、本工程质量等级确定为：合格。 2、本工程安全、文明施工达合格。 3、本工程质量、安全以及在施工过程中自觉地接受甲方有关管理人员的监督和检查，并遵守甲方的有关技术管理制度、安全文明施工管理制度等规定，接受甲方管理人

6、员的监督检查，认真作好施工现场的安全、文明施工工作，做到标准化管理。 4、如甲、乙双方有争议时，以政府质监、安全部门认定为准。 5、乙方施工人员进场后，甲方须为其买工伤保险及意外伤害险。 九、违约责任： 1、甲方应按合同规定的时间付款，每延迟一月，应按未付工程款总额的5%作为违约金赔偿给乙方。 2、乙方若因自身原因未按时将工程交付甲方使用，则应承担每延误一月所应承担的工程款5作为违约金。 十、其他约定： 1、垂直运输(指施工升降机但不含施工吊篮)、脚手架、相关配合及工人临时住房由甲方免费提供。 2、乙方自行负责施工吊篮及锚具等及相关配套和辅助工具。 3、双方在本合同履行中发生争议，首先协商解决

7、，当协商不成时，可向原告方人民法院起诉，由人民法院裁决。 4、未尽事宜双方本着友好的原则协商解决。 5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程承包合同范文2甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方将凤凰城B栋二楼750室内装修承包给乙方，为了明确各自责任，经双方协商达成如下条款 第一条 工程名称： 全优加芬兰探索式早教机构装饰工程 第二条 工程地点： 凤凰城 商城B栋二楼 第三条 工程内容： 早教中心室内装修(详见内清单) 第四条 承包方式： 包工包料

8、、包干方式 第五条 工程造价： 预算价：陆拾柒万捌仟肆佰伍拾陆元整(678456.0元) 最后工程总价经双方审定为陆拾贰万元整(620xx0.0元整) 如图纸不变更或甲方不增加其他工程 工程总价不变 第六条 合同工期：开工日期20xx年4月1日，竣工日期为20xx年6月20日，共80个工作日，每日需经双方确认是否能施工。如因其他的客观因素影响工程进度，工期可以相应顺延。 第七条 付款方式：乙方人员进驻场地，材料进入及施工10天内，甲方支付总价款的20%，约应付人民币拾贰万肆仟元整(124000元整);总工程量完成40%以上时，甲方第二次付总价款的30%，约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000

9、元整);总工程量完成90%以上时，甲方支付总价款的30%，约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000元整) 所有工程竣工验收合格后的20个工作日内，甲方支付剩余所有款项，即付人民币拾贰万肆仟元整(124000元整)。 第八条 设计变更：如施工当中需要变更图纸及项目，需双方协商认可，其变更增加的费用由甲方承担 第九条 工程质量：乙方必须严格按图施工，精益求精，努力创造优良工程，不偷工减料，以次充好，影响工程质量 第十条 甲方双方职责职责： 甲方职责： (1)甲方须无偿提供施工场地的电力设施。 (2)甲方应按时支付工程款，不得延缓付款，以免延误工期。 乙方职责： 乙方必须在规定的时间内按时完成工程，

10、因施工操作不妥，造成安全事故，其责任由乙方承担。 第十一条 违约责任：甲方不按时付工程装修款，每逾期一天，处罚1000元，乙方延误工期，每逾期一天，处罚1000元。 第十二条 合同纠纷：以上条款未尽快事宜，双方协商解决，如出现纠纷由甲乙双方当地人民法院裁决 第十三条 本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字后法律生效 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程承包合同范文3发包方：_(以下称甲方) 承包方：_(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程面

11、积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_份平方 米。 4.承包内容： 5.建筑安装工程造价：共计人民币_份元。 6.工程价款和费用的结算依据和付款办法： 7.工程开工日期：_年_月_日 8.工程竣工日期：_年_月_日 9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为 依据。 10.甲方主要义务： 11.乙方主要义务 12.违约责任： (1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_ 计算违约金。 (2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_ 计算违约金。 (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙 方可以请求顺延

12、工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。 (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内， 属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费 修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。 (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承 包人应当承担损害赔偿责任。 13.本合同附件：共_份 14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收 和款项结清时为止。但保修一条除外。 15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7 份，由发包方送建设银行一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日