2022年全省监理工程师自测模拟题76.docx

《2022年全省监理工程师自测模拟题76.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省监理工程师自测模拟题76.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2016年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业投资政府核准的投资项目目录以外的项目，投资决策实行的制度是（）。A.审批制B.核准制C.备案制D.公示制【答案】 C2. 【问题】 浇筑混凝土工程，必须等混凝土凝固后才能拆模板，浇混凝土与拆模板之间的约束关系称为（）搭接关系。A.开始到开始B.结束到开始C.开始到结束D.结束到结束【答案】 B3. 【问题】 （2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为 （ ）A.一般保证B.附

2、生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】 A4. 【问题】 某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。A.4720.00B.4677.48C.5184.77D.5279.90【答案】 C5. 【问题】 商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.12年B.13年C.24年D.35年【答案】 B6. 【问题】 方案经济评价指标体系中，属于静态评价指标是（ ）。A.静态投资回收期B.净年

3、值C.净现值率D.内部收益率【答案】 A7. 【问题】 对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当（）。A.批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B.批准相应的直接工程费C.批准相应的措施项目费D.不予批准【答案】 D8. 【问题】 一级钢结构焊缝检查应保证（ ）检验。A.90%B.60%C.80%D.100%【答案】 D9. 【问题】 对于起重机械和设备设施验收登记制度，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.10B.15C.20

4、D.30【答案】 D10. 【问题】 某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是()A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权【答案】 C11. 【问题】 某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，造成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】 D12. 【问题】 （2020年真

5、题）根据项目管理知识体系（PMBOK），为成功完成项目对项目所需资源进行管理的工作过程称为（）。A.项目集成管理B.项目范围管理C.项目资源管理D.项目风险管理【答案】 C13. 【问题】 在借款合同中，货币表现为合同法律关系的( )。A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】 B14. 【问题】 监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】 B15. 【问题】 （2019年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，民营企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，需向政府提交（）。A.项目

6、申请报告B.可行性研究报告C.初步设计和概算D.开工报告【答案】 A16. 【问题】 在NEC 系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同【答案】 A17. 【问题】 (2014年真题)根据标准施工招标文件，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。A.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】 B18. 【问题】 喷射混凝土质量问题，预防

7、措施不符合规定的是（）A.喷射混凝土，宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级B.混凝土终凝4h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于10DC.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理,个别突出的地方应予凿除【答案】 B19. 【问题】 （2013年真题）建设工程监理是指工程监理单位（）。A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理【答案】 A20. 【问题】 下列属于项目监

8、理机构现场监理工作制度的是（）。A.监理工作日志制度B.监理工作报告制度C.工程估算审核制度D.监理人员考勤制度【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （2021年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有（）。A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施【答案】 BCD2. 【问题】 建筑工程施工验收统一标准中，要求施工现场质量管理应有( )。A.完

9、善的检测手段B.相应的施工技术标准C.施工质量检验制度D.健全的质量管理体系E.综合施工质量水平评价考核制度【答案】 BCD3. 【问题】 价值工程对象选择的主要方法有（）。A.经验分析法B.BCD分析法C.ABC分析法D.百分比分析法E.强制评分法【答案】 AC4. 【问题】 中华人民共和国建筑法规定，工程监理单位与被监理工程的()不得有隶属关系或者其他利害关系。A.设计单位B.承包单位C.建筑材料供应单位D.设备供应单位E.工程咨询单位【答案】 BCD5. 【问题】 下列投资控制的工作中，属于工程勘察设计阶段投资控制的主要工作有（ ）。A.审查建设单位提出的设计变更申请B.审查勘察单位提交

10、的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书C.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术在相关部门的备案情况D.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策E.工程监理单位对于工程质量缺陷原因进行调查，与建设单位、施工单位协商确定责任归属【答案】 BCD6. 【问题】 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限的说法，正确的有( )。A.装修工程为2 年B.给水排水管道为5 年C.电气设备安装工程为2 年D.有防水要求的卫生间为2 年E.供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期【答案】 AC7. 【问题】 下列编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有()A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金

11、额填写B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定C.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定D.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用【答案】 AC8. 【问题】 监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。【相关知识点新教材已删除】A.审查分包人施工资质B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整E.接收分包人的索赔报告【答案】 AB9

12、. 【问题】 某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新检验由监理人单独进行E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担【答案】 AC10. 【问题】 工程施工过程中,质量事故处理方案的辅助决策方法有()A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】 A

13、BCD11. 【问题】 承包人在工程施工前应根据（），列出质量控制点明细表，提交监理机构审查批准后，实施质量预控。A.施工过程质量控制的要求B.工程性质C.工程特点D.自身特点E.自身性质【答案】 ABCD12. 【问题】 CIF价包含（）。A.离岸价B.出口国内陆运费C.海运费D.国际运输保险费E.进口增值税【答案】 ACD13. 【问题】 设计施工总承包合同，发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.由承包人包工包料承包，发包人提供工程材料和设备D.发包人负责

14、提供主材料和工程设备的包料承包方式E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式【答案】 AB14. 【问题】 发行股票的优点包括（ ）。A.融资风险低B.股票无到息日C.手续简单，成本较低D.支出固定E.可降低公司负债比率【答案】 AB15. 【问题】 关于隧道工程中通风与除尘的保护要点，下列说法正确的有（）。A.坑道内气温不宜高于28%B.煤系地层中掘进，应连续监测瓦斯C.坑道内噪声不宜大于85dB（A）D.吸出式出风管口应做成烟囱式E.坑道内气温不宜高于50%【答案】 ABCD16. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（ ）

15、。A.DAAB 由业主在规定的日期前任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB 决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB 决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端【答案】 C17. 【问题】 下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.罚款E.消除影响、恢复名誉【答案】 AC18. 【问题】 必须进行公开招标的设计项目包括（ ）。A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服

16、务的采购B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目【答案】 BC19. 【问题】 根据公路工程标准施工招标文件(2018年版）通用合同条款的约定，反索赔可以分为（）。A.工程提前反索赔B.工程拖期反索赔C.施工缺陷反索赔D.施工事故反索赔E.其他损失反索赔【答案】 BC20. 【问题】 （2018年真题）下列工作流程中，监理工作涉及的有（ ）。A.分包单位招标选择流程

17、B.质量三检制度落实流程C.隐蔽工程验收流程D.质量问题处理审核流程E.开工审核工作流程【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，施工过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师下达开工令后，第二天由总监理工程师主持召开的第一次工地会议，建设单位、总承包单位授权代表参加，会议结束时，总监理工程师要求施工单位起草会议纪要。事件2：基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向施工单位下达了工程暂停令，后经过调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。事件3：现浇钢筋混凝土拆模后，工程出现了蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了工程暂停令，随后提出了

18、质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了工程暂停令，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。事件5：工程设计中采用隔震抗震新技术，项目监理机构为此组织了设计技术交底会。针对该项新技术，施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。问题：1事件1中，第一次工地会议有哪些不妥之处?写出正确做法。2针对事件2，写出项目监理机构处

19、理基础工程质量事故的程序。3事件3中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处?写出正确做法。4根据建设工程安全生产管理条例，指出事件4中施工单位和监理单位是否应承担责任?说明理由。5事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当?针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。【答案】1事件1中，总监理工程师的做法：(1)不妥之处：下达开工令后召开第一次工地会议；正确做法：第一次工地会议应是在建设工程尚未全面展开、总监理工程师下达开工令前召开。(2)不妥之处：总监理工程师主持召开的第一次工地会议；正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。(3)不妥之处：要求施工单位起草会议纪要；正确

20、做法：项目监理机构负责起草第一次工地会议纪要。2事件2中，处理该质量事故的程序如下：(1)报告建设单位；(2)审查事故处理技术方案；(3)监督管理基础工程处理过程；(4)验收基础工程处理结果；(5)经建设单位同意后签发复工令。3事件3中，总监理工程师的做法：2. 某工程招标控制价为3192万元，发包人与承包人签订的施工合同约定：（1）签约合同价为3000万元，工期6个月。（2）工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。（3）工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。（4）当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏

21、差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。（5）竣工结算时，发包人按结算总价的3%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件:事件1：基础工程施工中，遇到未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3，施工单位投标报价

22、的综合单价为50元/m3。事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见下表。问题：1.事件1中，处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应如何调整？新增措施项目的措施费应如何调整？2.事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由。【答案】1.事件1中：（1）对已有措施项目增加的措施费，按照原有措施费有组价方法调整。（2）对新增措施项目的措施费，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，由施工单位提，经发包人确认并调整合同价款。2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿。理由：根据建设工程工程量清单计价规范中关于提前竣工（赶工补偿）的规定，工程

23、实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定釆取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。3.事件3中，增加的土方工程量偏差=(1824-1520)/1520100%=20%15%，工程量偏差超过15%。对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差=(60-50)/60100%=17%15%，因此根据施工合同约定，应按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。施工单位投标报价的浮动率=（3192-3000）/3192100%=6%；60(1-6%)(1-15%)=47.9

24、4元/m350元/m3；所以事件3中，土方工程综合单价可以不予调整。4.（1）预付款=300015%=450万元第3、4、5月每月应扣回的工程款=450/3=150万元（2）依据表中数据，1-5月应签发的实际付款金额如下：1月份：40090%=360万元；2月份：55090%=495万元；3月份：50090%-150=300万元；3. 某水生态工程，全长4020m，总投资为30000万元。该工程以总干渠为基础，进行河道加宽，两侧营造景观绿化；断面规划为6080m水面，两侧各5m亲水步道、20m微地形堤岸景观绿化带、7m滨河景观道、13m绿化带。发包人和承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2

25、009年版）签订了施工委托合同。开工时间2017年4月10日，合同工期36个月。施工过程中发生了以下事件：事件1：2017年5月，砂石料系统及混凝土工厂安装完成后，经监理人批准投入使用。事件2：施工过程中，混凝土浇筑养护水及拌和机械、车辆的冲洗产生的废水直接排入了河道中。事件3：工程2+2563+952处自南向北穿越某省级湿地公园生态保育区，由于公园内施工作业面比较宽阔，在河道清淤及拓宽时，将河道底泥及开挖弃渣临时堆存于公园内。事件4：金属结构加工车间位置布置在距离村庄大约50m处，施工单位夜晩作业时采取了降噪措施。事件5：2018年7月，为迎接领导视察，承包人在施工场地及临时道路洒水降尘，并

26、在工地塔吊横臂、塔身等部位挂满横幅，塔吊横臂固定至面对工地入口方向，以彰显醒目的标语口号。1、指出事件1事件5的不妥之处，并说明理由。2、根据事件2，试简述混凝土养护弃水和机械、车辆的冲洗用水处理措施。3、对于事件5，监理人应采取何种措施。【答案】1.不妥之处：事件1：砂石料系统安装完成仅监理人批准不妥。理由：人工砂石料生产系统、混凝土生产系统，正式投产前应由取得职业卫生技术服务资质的机构进行评价监测方可投入使用。事件2：养护废水和冲洗废水直接排入河道不妥。理由：废渣、污水处理符合规定标准才能排放。事件3：废渣堆于公园内不妥。理由：施工生产弃渣应运放到指定地点倾倒，集中处理，不应乱丢乱放。事件

27、4：金属结构加工车间布置在村庄附近不妥。理由：砂石料的破碎、筛分、混凝土拌和楼、金属结构制作厂等噪声严重的施工设施，不应布置在居民区、工厂、学校、生活区附近。事件5：承包人仅为了迎接领导视察才洒水降尘不妥；在塔吊部位挂横幅、塔吊横臂固定不妥。理由：洒水降尘应是减少大气污染的一种日常措施；标语应规范张贴；停机时塔吊吊臂不能固定。2.混凝土拌和、养护废水为碱性废水，因施工废水中悬浮物含量较高，需在施工区设置沉淀池对砂料冲洗废水和混凝土拌和废水进行沉淀处理，混凝土拌和废水处理达标后回用。施工机械设备定期维护、清洗会产生机械冲洗废水，废水中主要污染物成分为石油类和悬浮物，需进行隔油处理后回用。3.监理

28、工程师应立即发出指示，要求承包人撤除标语，检查警示标志是否齐全，解除吊臂回转约束使之能随风自由转动。4. 某供水工程采用DN2400球墨铸铁管，长约33.4km，设计输水流量6.7m3/S，新建加压泵站1座。泵站选用3台单级双吸卧式离心泵机组，两用一备，单机流量3.5m3/S。泵站主要构筑物包括泵站主副厂房、清污机、检修闸门、前池等。发包人与监理人按照水利工程施工监理合同示范文本签订了施工监理合同。工程实施过程中发生了以下事件：事件1：副总监理工程师完成了下列工作。（1）审批施工组织设计。（2）审批深基坑开挖方案。（3）主持第一次监理工地会议。（4）审批分部工程和分部工程部分工作的开工申请报告

29、。（5）审批承包人编制的施工控制网和原始地形的施测方案。（6）审批承包人提交的土方填筑试验、混凝土配合比试验、金属结构焊接试验的施工工艺试验方案。（7）审批了承包人提交的桩基静载试验方案。（8）签发了基础处理变更的变更指示。（9）要求承包人撤换了不能胜任工作的测量技术人员。事件2：某监理工程师完成了下列工作。【答案】1.不妥之处：事件1中（1）、（2）、（3）、（8）、（9）事件。理由：根据监理规范要求，（1）、（2）、（3）、（8）、（9）是不能授权给副总监理工程师或监理工程师的。2.不妥之处：事件2中（1）监理工程师签认了水泥进场使用。理由：根据监理规范，原来料应有厂家证明材料，并经检验合

30、格才能进扬使用。事件2中（4）监理工程师就衬砌施工新设备发表了一篇论文。理由：监理人员未经许可，不得泄露与本工程有关的技术秘密和商务秘密。5. 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日

31、，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业

32、的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。问题：指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确作法。【答案】(1)事件2中，项目经理在吊装作业中的不妥之处：在风力过大的情况下安排塔式起重机司机进行吊装作业。（1分）正确做法：在风力过大的情况下不应安排吊装作业。（1分）(2)事件3中，项目经理在吊装作业中的不妥之处：在未经审核批准专项施工方案的前提下，要求施工人员进行吊装作业。（1分）正确做法：专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可进行吊装作业。（1分）