2022年全国监理工程师自测提分题.docx

《2022年全国监理工程师自测提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国监理工程师自测提分题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2019年真题）网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】 A2. 【问题】 关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（ ）。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【

2、答案】 B3. 【问题】 承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔( )。A.增加的成本，延误的工期和相应利润B.延误的工期，不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】 D4. 【问题】 关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（）。A.SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感B.SAF0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化C.SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例D.SAF可以直接显示不确定因素F变化后评价指标A的值

3、【答案】 B5. 【问题】 关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法，正确的是（）。 A.应形成“自上而下层层展开、自上而下层层保证”的质量、进度和造价目标体系B.应将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础C.在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级D.质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优【答案】 B6. 【问题】 在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或或承包商【答案】 B7. 【问题】 对有特殊安全要求

4、的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。A.当地劳动安全部门B.质量监督机构C.当地建设主管部门D.项目监理机构【答案】 A8. 【问题】 采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。A.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款【答案】 A9. 【问题】 施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于（ ）。A.人工费B.规费C.企业管理费D.现场管理费【答案】 A10. 【问题】 安全生产法规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业（）证书，方可上岗作业。A.操作资格B.许可C.安全D.技术【答案】 A11. 【问题】 下列合同文件中，列入标准勘察招标文件合

5、同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】 B12. 【问题】 根据建筑法，建设工程监理的实施需要（）的委托和授权。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】 D13. 【问题】 采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加()A.潜在损失和隐蔽损失B.隐蔽损失和实际损失C.实际损失和未投保损失D.未投保损失和潜在损失【答案】 C14. 【问题】 网络计划技术是一种（）分析方法。A.定性B.定量C.综合D.模糊【答案】 B15. 【问题】 委托

6、工程监理是业主在工程()阶段的工作。A.设计B.施工安装C.建设准备D.生产准备【答案】 C16. 【问题】 施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿【答案】 D17. 【问题】 依据建设工程监理规范，监理资料的管理应由()负责。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员【答案】

7、A18. 【问题】 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效【答案】 C19. 【问题】 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】 B20. 【问题】 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按

8、规定调整措施项目费。其中，（）应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。A.夜间施工增加费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.安全文明施工费【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （2019年真题）根据建设工程监理规范监理实施细则编写的依据有（）。A.建设工程施工合同文件B.已批准的监理规划C.与专业工程相关的标准D.已批准的施工组织设计、(专项)施工方案E.施工单位的特定要求【答案】 BCD2. 【问题】 工程地质勘察主要内容有（ ）。A.工程地质测绘B.水文地质测绘C.地球物理勘探D.岩石和土质的分类与鉴定E.勘察资料内业整编【答案】 A

9、D3. 【问题】 根据标准施工合同，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.技术标准与要求D.投标企业定额标准E.工程量清单【答案】 BC4. 【问题】 工程项目年度计划的内容包括（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度设备平衡表D.年度设计出X计划表E.年度竣工投产交付使用计划表【答案】 BC5. 【问题】 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【答案】 ACD6. 【问题】 根据最高人民法院

10、关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形 中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任（ ）。A.未申领施工许可证B.提供的设计有缺陷C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程E.提供的建筑材料不符合强制性标准【答案】 BD7. 【问题】 下列关于工程总承包合同争议解决的说法中，正确的是（ ）。A.发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应当提请争议评审组评审B.不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定向约定的仲裁委员会申请仲裁C.采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内，协商成立争议评审组D.争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表

11、和有关人员举行调查会E.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行【答案】 BD8. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T503192013），项目监理机构在必要时可按（）设总监理工程师代表。A.分部工程B.分项工程C.专业工程D.施工合同段E.工程地域【答案】 CD9. 【问题】 编制单位工程施工进度计划的步骤包括（ ）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑节点C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数E.落实专业分包商和材料供应商的进场时间【答案】 ACD10. 【问题】 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。A.工程所需清理费B.由承包

12、人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失【答案】 ABCD11. 【问题】 总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉（ ）。A.设计的主导思想与设计构思B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项D.设计人员的信息E.设计规范、专业设计说明对材料、构配件、设备的要求【答案】 ABC12. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T 50319-2013），下列文件资料中需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的有（ ）。A.工程开工报审表B

13、.施工进度计划报审表C.费用索赔报审表D.单位工程竣工验收报审表E.施工组织设计报审表【答案】 AD13. 【问题】 建设工程监理的作用主要表现为()A.有利于加强对监理企业资质和个人执业的市场准入实施双重控制B.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全C.有利于规范工程建设参与各方的建设行为D.有利于提高建设工程投资决策科学化水平E.有利于实现建设工程投资效益最大化【答案】 BCD14. 【问题】 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未

14、要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程【答案】 BC15. 【问题】 分部工程质量验收合格条件有（）。A.所含主要分项工程的质量验收合格B.有关安全、节能抽样检验结果符合规定C.有关环境保护抽样检验结果符合规定D.观感质量符合要求E.质量控制资料完整【答案】 BCD16. 【问题】 以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（ ）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D

15、.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】 BCD17. 【问题】 材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.相近材料的供货业绩C.完善的质量保证体系D.企业规模E.项目经理资格【答案】 ABC18. 【问题】 除材料采购合同中专用合同条款另有约定外，买方应通过（）方式向卖方支付合同价款。A.预付款B.交货款C.进度款D.结清款E.验收款【答案】 ACD19. 【问题】 投资动态控制过程中，应着重做好以下（）工作。A.对计划目标值的论证和分析B

16、.及时对项目进展做出评估，即收集实际数据C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现E.如有必要，则调整项目投资目标【答案】 ABCD20. 【问题】 工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括（），经专业监理工程师审查同意后实施。A.验收方法B.机械的使用、保养记录C.质量标准D.验收的依据E.劳动安全部门鉴定【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程项目，业主甲分别与监理单位乙、施工单位丙签订了施工阶段的委托监理合同和施工合同。在委托监理合同中对于业主和监理单位的权利、义务和违约责任的某些规定如下：（1）乙

17、方在监理工作中应维护甲方的利益。（2）施工期间的任何设计变更必须经过乙方审查、认可并发布变更指令，方为有效并付诸实施。（3）乙方应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。（4）乙方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。（5）乙方监理仅对本工程的施工质量实施监督控制；进度控制和费用控制任务由甲方行使。（6）乙方对工程进度款支付有审核签认权；甲方有独立于乙方之外的自主支付权。问题：各项中有是否有不妥之处，如有不妥，请写出正确做法。【答案】（1）不妥。应当乙方在监理工作中公正地维护有关各方面的合法权益。（2）不妥。正确的应当是：设计变更审批权在业主，任何

18、设计变更须经乙方审查并报业主审查、批准、同意后，再由乙方发布变更令，实施变更。（3）正确。（4）不妥。正确的应当是：乙方发现设计错误或不符合质量标准要求时，应报告甲方，要求设计单位改正并向甲方提供报告。（5）不妥。因为三大控制目标是相互联系、相互影响的。正确的应当是：监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权。（6）不妥。正确的应当是：在工程承包合同议定的工程价格范围内，乙方对工程进度款的支付有审核签认权；未经乙方签字确认，甲方不得支付工程款。2. 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人。签订合同时，业主为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了30万元定金。业

19、主与承包人双方在签订施工合同时对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工15天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工10天。两次停工承包人都及时提出了工期和费用索赔申请，并提供了施工记录。问题：1.招标时对承包人的资质审查的内容有哪些?2.定金与预付款有何区别?3.监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什么?4.监理工程师对两次索赔申请应如何处理?【答案】1.对承包人资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2.定

20、金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是解决承包人在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师判定承包人索赔成立的条件：承包人受到了实际损失或损害；损失不是因承包人的过错造成；造成的损失也不是承包人应承担的风险；承包人在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.针对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物是不可预见的不利物质条件，为业主应承担的风险，工期和费用索赔理由成立，同时承包人及时提供

21、了证据资料和索赔申请。针对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期和费用损失是承包人自己的责任。3. 关于路基施工监理，有以下三个背景材料：A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土，承包人进入现场后发现，在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑；但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提岀了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。B.某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（

22、未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰，完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题，各层填土过厚，掺灰不匀，岀现松软夹层，夹层土含水量过大，最终造成质量事故。C.某高速公路工程，承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：特别严重的降雨；现场劳务不足；业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；施工场地使用权提供延误；工程款不到位。问题：1.针对A背景材料：（1）监理工程师可否批准此变更，理由如何？【答案】1

23、.针对A背景材料：（1）对变更的处理：监理工程师可以批准此变更，因为改为砂砾填筑后，路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了，对业主和承包人的利益均有利。（2）支付的单价：应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提高，但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的，而是由于承包人施工方案的改变而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程（300章）中的单价，明显不适合路基填筑。2.（1）施工单位存在的主要问题：擅自分包；分包工程质量失控。监理单位存在的主要问题：没有制止分包队伍进场；对现场巡视、检查不够，未及时发现质量问题；对完工工程未进行认真的

24、检查验收，致使不合格工程通过了验收。出现此问题的原因：施工单位与监理工程师的合同意识淡薄；施工单位放松或放弃了对分包工程的管理；监理严重失误。（2）监理工程师对此质量事故的处理：要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；责令施工单位立即驱逐非法分包人；对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；要求承包人更换不称职的管理人员；对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。3.（1）。4. 关于路基施工监理，有以下三个背景材料：A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土，承包人进入现场后发现，在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易

25、、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑；但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提岀了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。B.某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰，完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题，各层填土过厚，掺灰不匀，岀现松软夹层，夹层土含水量过大，最终造成质量事故。C.某高速公路工程，承包人为了避免今

26、后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：特别严重的降雨；现场劳务不足；业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；施工场地使用权提供延误；工程款不到位。问题：1.针对A背景材料：（1）监理工程师可否批准此变更，理由如何？【答案】1.针对A背景材料：（1）对变更的处理：监理工程师可以批准此变更，因为改为砂砾填筑后，路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了，对业主和承包人的利益均有利。（2）支付的单价：应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提高，但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而

27、引起的，而是由于承包人施工方案的改变而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程（300章）中的单价，明显不适合路基填筑。2.（1）施工单位存在的主要问题：擅自分包；分包工程质量失控。监理单位存在的主要问题：没有制止分包队伍进场；对现场巡视、检查不够，未及时发现质量问题；对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。出现此问题的原因：施工单位与监理工程师的合同意识淡薄；施工单位放松或放弃了对分包工程的管理；监理严重失误。（2）监理工程师对此质量事故的处理：要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；责令施工单位立即驱逐非法分包人；对不合格路段

28、立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；要求承包人更换不称职的管理人员；对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。3.（1）。5. 【背景材料】某项工程签约合同价为4000万元，合同工期为30个月。合同中部分内容约定：（1）开工预付款在标书附录中规定的额度为10%，扣回时间开始于中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价的30%的当月，止于合同约定竣工日期前三个月的当月，在此期间等额扣回。（2）质量保证金在标书附录中规定的限额为3%，每个月在承包人应得金额中扣留6%。（3）该工程调价因素为人工、钢材、水泥、燃料及其他共五项，其在合同价中的比重分别为12%、18%、20%、

29、12%、23%。在合同基期的价格指数分别为105、102、110、106、104，结算期的价格指数分别为107、106、115、116、120。（4）当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。在工程施工中发生了如下事件：事件1：工程进展至第8个月时，工程量清单累计支付1250万元；第13个月，工程量清单累计支付1900万元；第14个月，承包人按工程量清单单价申报的结算金额为180万元，监理工程师审核时发现，支付表中路基借土填土8600m3的工程未经监理验收，清单单价为21元/m3，其中桥台因设计变更实际完成工程数量为680m3（原清单工程数量为5

30、00m3，单价1200元/m3）。事件2：施工至第18个月，现场周围居民称承包人施工噪声对他们的生活造成干扰，于是阻止承包人的混凝土浇筑工作而造成停工5天。承包人提出工程延期5天与费用补偿1万元的要求。事件3：施工至第21个月，由于发包人要求，使原设计中的一座互通式立交桥长度增加了5m，监理人向承包人下达了变更指令。承包人收到变更指令后及时向该桥的分包人发出了变更通知，分包人向发包人提出工程延期30天与费用补偿20万元的要求。【问题】1.在第14个月的计量支付中，发包人实际支付给承包人的金额是多少？2.监理工程师针对事件2和事件3应如何处理？【答案】第1问：（1）根据合同条款，开工预付款金额为

31、400010%=400（万元），第8个月累计支付金额为合同价的31.25%，应从本月开始扣回开工预付款，扣回时间为第8个月至第27个月，共计20个月，每月扣回开工预付款金额为40020=20（万元），因此第14个月扣回开工预付款金额为20万元。（2）根据合同条款，质量保证金的总金额为签约合同价的3%，即40003%=120（万元）；截至第13个月，工程量清单累计支付金额为1900万元，累计扣质量保证金应为19006%=114（万元），第14个月扣质量保证金的金额为120-114=6（万元）。（3）根据合同条款，价格调整系数K计算如下：（4）第14个月报表中，8600m3的路基借土填土工作未经监

32、理工程师验收，因此应扣除，本月清单支付金额应为180-860021/10000=161.94（万元）。（5）第14个月报表中，桥台的工程款为5001.11200+（680-5001.1）12000.9/10000=80.04（万元），承包人结算报告中该分项工程的工程款为6801200/10000=81.6（万元），承包人多报的桥台工程款为81.6-80.04=1.56（万元）。（6）第14个月报表中，承包人完成的工程量清单价款为161.94-1.56=160.38（万元），结算价款为160.381.0651=170.8207（万元）。（7）第14个月，发包人支付给承包人的金额为170.8207-20-6=144.8207（万元）。第2问：（1）事件2不构成索赔，这是承包人自身原因造成的，故不应同意承包人的索赔要求。（2）事件3不能批准分包人的索赔申请，虽然发包人的工程变更构成索赔，但分包人与发包人之间不存在合同关系，分包人不能向发包人提出索赔申请。分包人应向承包人提出索赔申请，然后由承包人向发包人提出索赔申请。