2022年全省监理工程师自测模拟提分卷.docx

《2022年全省监理工程师自测模拟提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省监理工程师自测模拟提分卷.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】 B2. 【问题】 招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】 B3. 【问题】 （2015年真题）根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】

2、B4. 【问题】 下列关于堆石体填筑说法不正确的是（）。A.每一层填筑应在前一层填筑层验收合格后使用B.填料厚度可以超量10%C.要求填料大粒径无较大面积集中情况D.材料的纵向和横向结合部位应符合要求【答案】 B5. 【问题】 某项工程通过竣工验收，工程质量符合要求，（）应在工程竣工验收报告中签署意见。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理单位技术负责人【答案】 B6. 【问题】 承包合同价格形成的基础是（）。A.招标控制价B.标底C.预算控制价D.投标报价【答案】 D7. 【问题】 下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。A.明确各级目标控制人员的任务和职责分工B.对

3、多个不同的施工方案进行技术可行性分析C.动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等D.投资偏差分析【答案】 D8. 【问题】 根据标准材料设备采购合同以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表； 3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。A.1-6-2-4-5-3B.1-6-2-5-4-3C.1-2-6-5-4-3D.1-2-5-6-3-5【答案】 C9. 【问题】 施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按()划分系统过程。A.物质形态的转化阶段B.质量形成的时间

4、C.施工对象的层次D.质量控制的程序【答案】 B10. 【问题】 将监理规划报建设单位的时间是（ ）。A.召开第一次工地会议7天前B.召开第一次工地会议14天前C.编制完成之后D.监理单位技术负责人签认后【答案】 A11. 【问题】 根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过( )方式筹措资本金。A.可转换债券或银行贷款B.国外借款或发行股票C.可转换债券或发行股票D.融资租赁或发行股票【答案】 C12. 【问题】 应当公开招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有（）。A.技术复杂的项目B.

5、受自然环境限制的项目C.采用公开招标的费用占合同金额的比重过大的项目D.技术性.专业性较强的项目【答案】 C13. 【问题】 决定建设工程价值与使用价值的主要阶段是()阶段。A.设计B.施工C.竣工验收D.工程保修【答案】 A14. 【问题】 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（ ），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.12 个月【答案】 B15. 【问题】 法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地【答案】 A16. 【问题】 某工程项目由于异常不利的气侯条件，

6、导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】 A17. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 B18. 【问题】 （）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】 A19. 【问题】 承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证

7、书报送（）进行审批。A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】 C20. 【问题】 在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于工程网络计划工期优化的说法，有（ ）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、和资源等因素选择压缩对象

8、E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】 CD2. 【问题】 进口设备的交货方式有()A.内陆交货B.目的地交货C.场地交货D.装运港交货E.海上交货【答案】 ABD3. 【问题】 监理工程师在审批工程延期时应该遵循的原则包括()。A.合同条件B.申报与审批程序C.影响工期D.实际情况E.关键线路【答案】 ACD4. 【问题】 下列选项中属于单位建筑工程概算的有（ ）。A.一般土建工程概算B.给排水工程概算C.采暖工程概算D.通风工程概算E.生产家具购置费概算【答案】 ABCD5. 【问题】 采用缩短某些工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上

9、有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【答案】 D6. 【问题】 卓越绩效管理模式的核心价值观包括（ ）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.强调系统思考和系统整合D.以人为本E.系统管理【答案】 ABD7. 【问题】 建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有建设单位签

10、署的工程结算书【答案】 ABCD8. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 50319-2013，项目监理机构在必要时可按（）设总监理工程师代表。A.分部工程B.项目目标C.专业工程D.施工合同段E.工程地域【答案】 CD9. 【问题】 材料设备采购招标中，以下说法正确的是（）。A.材料设备招标的基本单位是标包B.标包划分得越细越好C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力【答案】 AD10. 【问题】 在合同履行过程中，发生下列（）情况，属监理人违约。A.监理人履行完毕全部合同义务B.监理文件不符合规范

11、标准及合同约定C.监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失D.监理人无法履行合同E.监理人不履行合同约定的其他义务【答案】 BCD11. 【问题】 以下关于施工安全监理的责任，正确的有（）。 A.发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位C.施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告D.工程监理单位应当审查施工方案是否符合工程建设强制性标准E.监理单位无需建立安全生产小组【答案】 ABCD12. 【问题】 发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。A.工程质量不合格时

12、不得主张该权利B.分包人可以主张该权利C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持D.该权利行使期限为3个月E.行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算【答案】 A13. 【问题】 根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002013，单位工程质量验收合格的规定有( )。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整D.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求【答案】 ABCD14. 【问题】 中华人民

13、共和国安全生产法规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（ ）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度.操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织新员工参与本单位应急救援演练D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施E.每年检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议【答案】 ABD15. 【问题】 由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。A.非即时买卖合同表现为货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款

14、买卖B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】 ACD16. 【问题】 工程项目质量包括建设工程产品（）和（）质量。 A.实体B.服务C.耐久性D.安全性E.使用性【答案】 AB17. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 503192013规定，下列

15、属于工程造价控制具体措施的有（ ）。A.通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化B.达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金C.减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜D.按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付E.及时进行计划费用与实际费用的分析比较【答案】 ACD18. 【问题】 勘察人应当根据（），选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。A.架空线B.岩土条件C.设计要求D.勘察经验E.测试方法特点【答案】 BCD19. 【问题】 下列属于建设单位主要合同关系的是（）。A.劳务分包合同B.工程承包（总承包、施工承包）合同C.工程勘察合同D.工程监理合同E

16、.工程设计合同【答案】 BCD20. 【问题】 根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有()。A.设计概算的编制B.招标控制价的编制C.投资限额的确定D.合同价款的约定E.竣工结算的办理【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，施工过程中发生如下事件：事件1：项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，安排监理员检查、复核报验表所附的测量人员资格证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果，并签署意见。事件2：施工单位在编制搭设高度为28米的脚手架工程专项施工方案的同时，项目经理即安排施工人员开始搭设脚手架，并兼任施工现场安全生产管理人员，总监理工程师发

17、现后立即向施工单位签发了监理通知单要求整改。事件3：在脚手架拆除过程中，发生坍塌事故，造成施工人员3人死亡、5人重伤、7人轻伤。事故发生后，总监理工程师立即签发了工程暂停令，并在2小时后向监理单位负责人报告了事故情况。事件4：由建设单位负责采购的一批钢筋进场后，施工单位发现其规格型号与合同约定不符，项目监理机构按程序对这批钢筋进行了处置。问题：1写出事件1小的不妥之处，说明理由。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核还【答案】1、事件1中，项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见，正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。项目监理机构对施工控制测量成果的检查

18、、复核内容还应包括：测量设备的检定证书，高程控制网和控制桩的保护措施。2事件2中，施工单位的不妥之处有：(1)专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架，正确做法：编制专项施工方案后，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。(2)项目经理兼任施工现场安全生产管理人员，正确做法：应安排专职安全生产管理人员。3事件2中，总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单，正确做法：报建设单位同意后，签发工程暂停令。4事件3中，事故等级属于较大事故。总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2小时后向监理单位负责人报告，正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。（

19、由总包单位一小时内向有关部门报告）5事件4中，项目监理机构应采用以下方式处置该批钢筋：报告建没单位，经建设单位同意后与施工单位协商，能够用于本工程的，按程序办理相关手续；不能用于本工程的，要求限期清出现场。6、2. 某工程，签约合同价为25000万元，其中暂列金额为3800万元，合同工期24个月，预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额）的20%，自施工单位实际完成产值达4000万元后的次月开始分5个月等额扣回。工程进度款按月结算，项目监理机构按施工单位每月应得进度款的90%签认，企业管理费率12%（以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数），利润率7%（以人工费、材料费、施工机具使用费和管

20、理费之和为基数），措施费按分部分项工程费的5%计，规费综合费率8%（以分部分项工程费、措施费和其他项目费之和为基数），综合税率3%（以分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费之和为基数）。施工单位在前8个月的计划完成产值见下表。施工单位计划完成产值工程实施过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工中，由于相邻外单位工程施工的影响，造成基坑局部坍塌，已完成的工程损失40万元，工棚等临时设施损失3.5万元，工程停工5天。施工单位按程序提出索赔申请，要求补偿费用43.5万元、工程延期5天。建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。事件2：工程在第4月按计划完成后，施工至第5个月，建设单位要求

21、施工单位搭设慰问演出舞台，项目监理机构确认该计日工项目消耗人工80工日（人工综合单价75元/工日）；消耗材料150（材料综合单价100元/）。事件3：工程施工至第6个月，建设单位提出设计变更，经确认，该变更导致施工单位增加人工费、材料费、施工机具使用费共计18.5万元。事件4：工程施工至第7个月，专业监理工程师发现混凝土工程出现质量事故，施工单位于次月返工处理合格，该返工部位对应的分部分项工程费为28万元。事件5：工程施工至第8个月，发生不可抗力事件，确认的损失有：在建永久工程损失20万元；进场待安装的设备损失3.2万元；施工机具闲置损失8万元；【答案】1.工程预付款（2500038001.0

22、81.03）20%4154.58（万元）；16月份计划完成产值35040065080090010004100（万元）4000（万元），所以预付款应从开工后第7个月起扣。2.不妥之处：建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。正确做法：建设单位应补偿工程实体损失和临时设施损失共计43.5万元，工期顺延5天。3.第4月应签认的进度款80090%720（万元）；第5月应签认的进度款9000000（8075150100）（18%）（13%）90%8121024.36（元）812.10（万元）；第6月应签认的进度款100018.5（112%）（17%）（18%）（13%）90%922.20（万

23、元）；第7月应签认的进度款120028（15%）（18%）（13%）90%4154.58/5219.65（万元）。4.在建永久工程损失20万元应由建设单位承担；进场待安装的设备损失3.2万元应由建设单位承担；施工机具闲置损失8万元应由施工单位承担；工程清理花费5万元应由建设单位承担；建设单位应承担的损失203.2528.20（万元）。3. 某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位。施工过程中发生了下列事件：事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理

24、对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工

25、单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。问题：事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。该事故属于哪一类工程质量事故？处理此事故的依据是什么？【答案】(1)事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位应该承担的责任和理由具体如下：甲施工单位承担连带责任。（1分

26、）理由：甲施工单位足总承包单位，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总资。（1分）乙施工单位承拊主要责任。（1分）理由：质量事故是由于乙施工单位自身原因造成的（因质量事故是由于乙施工单位不服从甲施工单位管理造成的）。（1分）(2)事件4中，监理单位没有责任。（1分）理由：在工程建设中，项目监理机构主要承担监理责任。事件4中，项目监理机构已履行了监理职责（项目监理机构巳及时向有关主管部门报告）。（1分）(3)事件4中，事故造成一人重伤，属于严重质量事故。（1分）处理此事故的依据有：质量事故的实况资料；有关合同文件；有关的技术文件和档案；相关的建设法规。（4分）4. 某工程

27、招标控制价为3192万元，发包人与承包人签订的施工合同约定：（1）签约合同价为3000万元，工期6个月。（2）工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。（3）工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。（4）当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。（5）竣工结算时，发包人按结算总价的3%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件:事件1：基础工程施工中，遇到未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既

28、增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3，施工单位投标报价的综合单价为50元/m3。事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见下表。1-6月实际结算款问题：【答案】1.事件1中：（1）对已有措施项目增加的措施费，按照原有措施费有组价方法调整。（2）对新增措施项目的措施费，应按照规范中工程变更相关条

29、款确定单价，由施工单位提，经发包人确认并调整合同价款。2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿。理由：根据建设工程工程量清单计价规范中关于提前竣工（赶工补偿）的规定，工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定釆取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。3.事件3中，增加的土方工程量偏差=(1824-1520)/1520100%=20%15%，工程量偏差超过15%。对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差=(60-50)/60100%=17%15%，因此根据施工合同约定，应按建设工程工程量清单计

30、价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。施工单位投标报价的浮动率=（3192-3000）/3192100%=6%；60(1-6%)(1-15%)=47.94元/m350元/m3；所以事件3中，土方工程综合单价可以不予调整。4.（1）预付款=300015%=450万元第3、4、5月每月应扣回的工程款=450/3=150万元（2）依据表中数据，1-5月应签发的实际付款金额如下：1月份：40090%=360万元；2月份：55090%=495万元；3月份：50090%-150=300万元；5. 某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过

31、程中，遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击，使工程遭受到大损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：（1）遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建部分工程造成破坏，损失22万元，其修复费用应由业主承担，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元，业主应给予赔偿。（4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元，由于现场停工造成台班费损失3万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元，业主应予以支付

32、。（5）因特大暴风雨和洪水造成工地停工10天，要求合同工期顺延10天。（6）由于工程破坏，现场清理需费用2万元，业主应予支付。问题：1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？3.对施工单位提出的要求如何处理？（请逐条回答）【答案】1、监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后应进行以下主要工作:(1）审核承包人的索赔申请;(2）判定索赔成立原则;(3）对索赔报告的审查和核定(4）与承包人协商补偿;(5）签发索赔处理决定，当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报业主批准。2.不可抗力风险承担责任的原则：处理原则：工程本身的损害由业主承担；人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；所需清理工作的费用，由业主承担；工期给予顺延。3.对索赔报告的处理方法：经济损失由双方分别承担，工程延期应予签证顺延；工程修复、重建22万元工程款应由业主支付；索赔不予认可，由施工单位承担；索赔不予认可，由施工单位承担；工期顺延10天；现场清理需费用2万元，由业主承担