2022年国家一级建造师高分预测模拟题27.docx

《2022年国家一级建造师高分预测模拟题27.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年国家一级建造师高分预测模拟题27.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 以下防止岩（土）产生渗透变形的工程措施中，属于第一类措施的是（ ）。A.设置水平防渗体B.铺设反滤层C.进行化学灌浆D.设置排水沟【答案】 C2. 【问题】 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】 C3. 【问题】 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的（ ）。A.建设单位承担全部责任B.施工单位承担全部责任C.建设单位和施工单位承担连带责任D.建设单位能证明自己无过错，

2、无需承担赔偿责任【答案】 C4. 【问题】 某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（ ）。A.定额控制 B.计量控制C.指标控制 D.包干控制【答案】 C5. 【问题】 未取得工业和信息化部颁发的电信设备抗地震性能检测合格证的电信设备，不得在抗震设防烈度( )地区的公用电信网上使用。A.6度以上（含6度）B.7度以上（含7度）C.8度以上（含8度）D.9度以上（含9度）【答案】 B6. 【问题】 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。A. 2 B. 3C. 4D.5【答案】 D7. 【问题】

3、 为了实现有序和科学的信息管理，项目参与各方都应编制（ ）以规范信息管理工作.A.信息管理制度B.信息管理手册C.项目管理实施规划D.项目管理规划大纲【答案】 B8. 【问题】 砌筑反拱炉底前，应用（）找准砌筑弧形拱的基面。A.水准仪B.钢尺C.放基准线D.样板【答案】 D9. 【问题】 为防治某一流域、河段或者区域的洪涝灾害而制定的总体部署称为（）。A.流域专业规划 B.流域综合规划 C.区域综合规划 D.防洪规划【答案】 D10. 【问题】 预应力钢丝质量的评定方法中，对拉力（含伸长率）、反复弯曲试验项目，当试验结果有一项不合格时，除该盘应判为不合格外，并应从未试验的钢丝中（ ），则该批钢

4、丝应判为不合格。A.取2倍复检，当两项均不合格时B.取2倍复检，当仍有一项不合格时C.再取一批复检，当两项均不合格时D.再取一批复检，当仍有一项不合格时【答案】 B11. 【问题】 盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的适应能力和抗风险能力，盈亏平衡点越低，达到此点的( )。A.盈利可能性越小B.适应市场能力越小C.盈亏平衡产销量越少D.抗风险能力越小【答案】 C12. 【问题】 某投资方案的初期投资额为1200万元，此后每年年末的净现金流量为400万元，若基准收益率为15，方案的寿命期为15年，则该方案的财务净现值为（ ）。A.1039万元B.1139万元C.1239万元D.1500万元【答案

5、】 B13. 【问题】 根据应急预案体系，对深基坑开挖可能发生的事故制订的采取措施计划属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.风险管理计划【答案】 B14. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB.505002013），施工企业综合单价的计算有以下工作：确定组合定额子目并计算各子目工程量；确定人、料、机单价；测算人、料、机的数量；计算清单项目的综合单价；计算清单项目的管理费和利润；计算清单项目的人、料、机总费用。正确的步骤是（ ）。A.-B.-C.-D.-【答案】 C15. 【问题】 关于施工合同实施偏差责任分析，下列说法中不正确的是（ ）。A.分析产生合同偏差的

6、原因是由谁引起的B.分析产生合同偏差责任由谁承担C.责任分析必须以合同为依据D.明确纠正偏差的组织措施【答案】 D16. 【问题】 （2020年真题）主要起防水、磨耗、防滑或改善碎(砾)石作用的路面面层是（）。A.热拌沥青混合料面层B.冷拌沥青混合料面层C.沥青贯入式面层 D.沥青表面处治面层【答案】 D17. 【问题】 某道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯。此项工作属于安全事故隐患治理的()原则。A.重点治理原则B.冗余安全度治理原则C.动态治理原则D.预防与减灾并重治理原则【答案】 B18. 【问题】 公路供配电线路构成中，下列选项中错误的是()。A.10kV高

7、压线路可采用架空电线路或电缆线路B.10kV高压线路只能采用电缆线路C.低压配电线路一般采用电缆线路D.按电压等级可分为10KV高压线路、380/220低压配电线路【答案】 B19. 【问题】 不属于工程价款价差调整主要方法的是（ ）。A.工程造价指数调整法B.ABC调整法C.调值公式法D.实际价格调整法【答案】 B20. 【问题】 工程项目质量控制的任务是控制（）。A.质量管理方针及质量目标B.质量策划及管理活动C.作业技术及质量效果D.工程质量行为及工程实体质量【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 为了( )，根据中华人民共和国建筑法、

8、建设工程质量管理条例等有关法律、行政法规，住房和城乡建设部制定了房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定（住建部令第5号）。A.加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督B.建设目标的实现C.提高工艺水平D.保护人民生命和财产安全E.规范住房和城乡建设主管部门及工程质量监督机构（以下简称主管部门）的质量监督行为【答案】 AD2. 【问题】 详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审，下列属于技术评审的是（ ）。A.人员配备B.报价构成C.组织结构D.技术方案E.计算方法【答案】 ACD3. 【问题】 下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）。 A. 货物运输合同

9、B. 银行贷款合同C. 买卖合同D. 租赁合同E. 施工合同【答案】 B4. 【问题】 铁路隧道锚喷支护中喷射混凝土的作用有（ ）。A.支承围岩B.承受松弛荷载C.填平补强围岩D.阻止围岩松动E.限制围岩变形【答案】 ACD5. 【问题】 行政调解一般是由行政机关根据合同争议行政调解办法进行，其遵循的原则是A.公开原则 B.自愿原则 C.不公开原则D.公平、合理、合法原则 E.一调终局制【答案】 BCD6. 【问题】 孔隙比e是土中孔隙体积与土粒体积之比值，用于（ ）。A.确定淤泥性土的分类B.确定砂土的分类C.确定黏性土的分类D.确定粉土的分类E.确定单桩极限承载力【答案】 A7. 【问题】

10、 在进行新技术应用方案技术比较分析时，分析的内容主要包括（ ）。A.应用方案技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用B.应用方案是否符合节能、环保的要求C.计算增量投资收益率，判断对比方案相对经济效果D.应用方案对工程质量的保证程度E.应用方案各工序间的合理衔接，工艺流程是否通畅、简捷【答案】 ABD8. 【问题】 根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法,建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（ ）A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规遗章情况C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调

11、查和处理工作【答案】 CD9. 【问题】 施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议， 则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）。A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的，为交付之日C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【答案】 BC10. 【问题】 下列风险管理工作内容中，属于项目风险评估工作的有（）。A.分析各种风险因素发生的概率B.分析各种风险发生的损失量C.确定风险等级D.确定风险量E.确定风险管理范

12、围【答案】 ABCD11. 【问题】 根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，下列行为属于承揽业务不良行为的有()。A.超越本企业资质等级承揽工程B.以他人名义投标，骗取中标C.将承揽的工程转包或违法分包D.不履行保修义务或拖延履行保修义务E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标【答案】 BC12. 【问题】 有关施工成本业务核算的表述，说法正确的有()。A.范围比会计.统计核算要窄B.仅可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算C.是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度D.包括单位工程及分部分项工程进度登记，物资消耗定额记录制度E.特点是对个别的经济业务进行单项核算【答案】 CD

13、13. 【问题】 建设工程安全事故处理的原则有（ ）。A.事故单位未受到处理不放过B.事故原因未查清不放过C.责任人员未处理不放过D.整改措施未落实不放过E.有关人员未受到教育不放过【答案】 BCD14. 【问题】 一级民航机场工程承包企业资质在（ ）方面均有要求。 A.企业资产 B.企业主要人员 C.企业大型施工设备 D.企业工程业绩 E.企业获奖项目【答案】 ABD15. 【问题】 扩频通信系统具有（）特点。A.实现码分多址B.保密性弱C.可抗多址干扰D.系统容量大E.抗次声波能力强【答案】 AC16. 【问题】 下列关于国际上对项目经理的地位和作用的说法，正确的有（ ）。A.项目经理是企

14、业任命的一个项目的项目管理班子的负责人B.项目经理是一个管理岗位C.项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人权、财权、物资采购权D.项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织的协调E.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人【答案】 ABD17. 【问题】 在项目实施过程中对工程进度目标进行动态跟踪和控制的工作有（ ）。A.按照进度控制的要求，收集工程进度实际值B.定期对工程进度的计划值和实际值进行比较C.采取相应的纠偏措施进行纠偏D.工程进度目标的逐层分解E.如有必要，可调整工程进度目标【答案】 ABC18. 【问题】 关于室内给水管道及配件安装，说法正确的有（ )A. 应先安装塑料管道 后钢

15、制应先安装塑料管道B. 热水管道应安装在冷的上方C. 给水引入管与排出的平净距不得小于0.5mD. 室内给水与排管道平行敷设时，净距不得小于0.5mE. 室内给水与排管道交叉敷设时，垂直净距不得小于0.5m【答案】 BD19. 【问题】 在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的有( )。A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人

16、民法院协商作出裁定【答案】 BD20. 【问题】 下列有关施工招标内容中，表述错误的有（）。A.按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式B.招标人采用邀请招标方式，应向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.我国招标投标法规定，招标分公开招标、邀请招标和议标三种方式D.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日E.评标分为评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告等过程，其中初步评审是评标的核心【答案】 BC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. （2017年真题）某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，

17、土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照建设工程施工合同（承包文本）与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1号到9月30号），工期提前一天奖励2万元，延误一天罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工时间延后了10天。2.因供货商厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查，阀体完

18、好、开启灵活，准备用于工业管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行试验，试验全部合格。3.监理工程师发现，A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行整改，并向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。因以上事件造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25天。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。【问题】3A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。【答案】A安装公司应得到工期提前

19、奖励；奖励金额是12万元；理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延误10天，可以索赔工期10天；事件2中因供货厂商原因，订货的不锈钢阀门延期15天，因A公司负责设备材料的采购，所以不可索赔。计算可以索赔的总工期为10天，也就是按照原计划，索赔工期后应10月10日完工，10月4日完工提前6天，A安装公司项目部应得到的奖励金额=62=12（万元）。2. 某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于危险性较大的分部分项工程安全管理办法的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定

20、的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批。钢结构屋架为桁架结构，跨度30m，上弦为弧线形，下弦为水平线，下弦安装标高为21m。单片桁架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，50t吊车最大吊装能力为14.8t。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。施工过程中发生了如下事件：事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢

21、结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明，也无其它检查检验记录。建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案

22、实施前应由哪些人审核签字？2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？3、事件二中，施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作？4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做哪些改进？【答案】1、除了钢结构安装外，至少还有钢结构桁架支撑体系和钢结构屋架起重吊装工程。应由施工单位技术负责人审批签字，交由项目总监理工程师审核签字。2、计算不计吊索具重量的最小载荷Qj,minK1K2Q1.11.12833.88（t）而两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t，按起吊能力最小的计算，即两台吊车抬

23、吊重量14.8229.6t33.88t，所以本题钢结构屋架吊装起重方案不可行。3、不正确。不能直接使用，因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查，对于质量不合格的材料应拒绝接受，严禁不合格材料在工程中使用。业主所采购材料也不能例外或放宽要求，也必须同样管理。验收内容除了数量和质量外，还包括品种、规格、型号、证件等。4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部应建立和完善材料需用量和供应计划体系，严格执行材料使用限额领料制度。凭限额领料单领发材料；施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制；建立领发料台账，记录领发和节超状况。另外，材料要标识清楚，加强管理。3. 某工程建设在

24、一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期l2个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1本工程发生的职

25、业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险

26、有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。4. 背景资料某航道工程吹填面积50000m2，原泥面高程-0.5m，吹填后高程2.3m，固结0.6m，沉降0.4m。围堰采用爆炸排淤填石成堤，淤泥层在810m深处遇到持力层。吹填在养

27、殖区，由于没有办理某证，养殖户干扰施工，监理通知8月7日停工，在8月15日通知22日复工，施工单位趁停工在8月12号开始对挖泥船进行检修，到8月25日检修完毕，26日才复工。问题：施工单位在真空预压法处理软基连续10天的平均沉降量为3mm/d的时候要求停泵，问监理单位是否应该同意，说明理由。【答案】不同意。真空预压的沉降稳定标准为：实测地面沉降速率连续510d平均沉降量小于或等于2mm/d。而题干给出的连续10天的平均沉降量为3mm/d，不满足停泵的要求。5. 某省属重点矿业工程项目计划于2010年12月28日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀

28、请招标方式。于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月2022日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，

29、也未加盖公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：不妥。根据中华人民共和国招标投标法的规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治

30、区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。答：根据中华人民共和国招标投标法的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案例C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据中华人民共和国招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案例E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏

31、差，应作废标处理。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：（1）根据中华人民共和国招标投标法的规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，为不妥之处；（2）根据中华人民共和国招标投标法的规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，为不妥之处。评标委员会成员组成的不妥之处如下：根据中华人民共和国招标投标法和国家计委、建设部等评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的

32、专家组成，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言，公证处人员不熟悉工程项目的相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。中华人民共和国招标投标法还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。答：根据中华人民共和国招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案例于11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了中华人民共和国招标投标法的相关规定。