2022年安徽省一级建造师通关题92.docx

《2022年安徽省一级建造师通关题92.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年安徽省一级建造师通关题92.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在（ ）。A.跨中1/3跨度范围内B.跨中1/2跨度范围内C.梁端1/3跨度范围内D.梁端1/2跨度范围内【答案】 A2. 【问题】 作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（）。A.在项目的前期决策阶段建立B.在项目的初步设计阶段完善C.在项目的进展过程中逐步形成D.在项目的施工准备阶段建立【答案】 C3. 【问题】 下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协

2、议具有强制执行的效力C.当事人可以经调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁【答案】 C4. 【问题】 功能按( )分类，可分为必要功能和不必要功能。A.用户的需求B.功能的重要程度C.功能的性质D.功能的量化标准【答案】 A5. 【问题】 下列管理制度中，以控制人的因素为基本出发点而建立的是（ ）。A.专项施工方案论证制度B.见证取样制度C.建设工程质量监督管理制度D.市场准入制度【答案】 D6. 【问题】 在施工过程中,程监理人员发现下程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当()。A.直接要求施工人员进行改正B.要求设计单位按要求进行改正C.报告建

3、设单位要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正【答案】 D7. 【问题】 下列施工合同风险中，属于管理风险的是( )。A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据法律环境的变化【答案】 B8. 【问题】 延迟完全可以忽略，使用实时、大批量、连续数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组【答案】 A9. 【问题】 基于互联网的项目信息门户属于电子商务（E-Business）两大分支中的（）。A.电子支付工作B.电子管理工作C.电子共同工作D.电子决策工作【答案】 C10. 【问题】 根据建设工程施工合同（建

4、设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），合同约定按照价格调整公式对人工费、材料费、机械费的价格变化进行调整，承包人原因导致工程延误期间的价格调整说法正确的是（ ）。A.应使用计划竣工日期价格进行结算B.应使用实际竣工日期的价格进行结算C.应使用计划竣工日期和实际竣工日期价格中较高的一个进行结算D.应使用计划竣工日期和实际竣工日期价格中较低的一个进行结算【答案】 D11. 【问题】 下列各项中属于职能组织结构特点的是（ ）。A. 适用于大的系统B. 在大系统中指令路径过长C. 职能部门可以给非直接的下属部门下指令D. 每个部门只有唯一的指令来源【答案】 C12. 【问题】 干砌片

5、石护坡应该（），厚度均匀。A.自下而上逐排砌筑B.自上而下随挖随砌C.自左而右横向推进D.自右而左横向推进【答案】 A13. 【问题】 在浇筑混凝土之时，首先应进行()。A.钢筋保护层厚度检验?B.钢筋等隐蔽工程验收?C.混凝土强度检验?D.原材料项目检验【答案】 B14. 【问题】 住宅工程需进行分户验收，验收合格后由（）出具住宅质量分户验收表。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.质量监督单位【答案】 B15. 【问题】 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.屋面防水B.排水管道C.供冷系统D

6、.地基基础【答案】 D16. 【问题】 下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】 C17. 【问题】 跑道设有净空道、停止道、防吹坪、跑道端安全区等，则升降带包括跑道和（）。A.防吹坪B.净空道C.停止道D.跑道端安全区【答案】 C18. 【问题】 甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据生产安全事

7、故报告和调查处理条例的规定，该事件属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】 C19. 【问题】 下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是（）。A.托线板挂锤吊线检查 B.超声波探伤检查 C.铁锤敲击检查 D.留置试块试验检查【答案】 B20. 【问题】 进口设备的交货方式中，（ ）交货价对卖方来说承担的风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿意采用这类交货方式。A.内陆交货类B.目的地交货类C.海上交货类D.装运港交货类【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 某技术方案的基准收益率为10，内部收益率为15，则该技术方案( )。

8、A.净现值大于零B.不可行C.净现值小于零D.可行E.无法判断是否可行【答案】 AD2. 【问题】 水闸混凝土工程的施工应遵循的原则包括()。A.先浅后深B.先重后轻C.先高后矮D.先主后次E.先上游后下游【答案】 BCD3. 【问题】 物联网通过（）等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。A.二维码识读设备B.射频识别（RFID）装置C.激光扫描器D.红外感应器E.云计算定位【答案】 ABCD4. 【问题】 下列关于施工现场消防器材配备的做法或说法，正确的有（ ）。A.150m2临时搭设的建筑物区域内配备4只1

9、0L灭火器B.应有足够的消防水源，其进水口一般不应少于三处C.临时木工间、油漆间等，每25m2配备一只灭火器D.大型临时设施总面积超过1200m2，应配有消防用的积水桶、黄沙池E.消防箱内消防水管长度不小于75m【答案】 ACD5. 【问题】 工程勘察报告关于地层的描述中应包括岩土层的（ ）。A.产状B.成因类型C.性质D.地质时代E.分布特征【答案】 ABCD6. 【问题】 关于土地所有权法律制度，下列说法正确的有（）。A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制B.国家根据土地用途，将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地C.国家严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地

10、实行特殊保护D.城市市区的土地属于国家所有E.国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使【答案】 CD7. 【问题】 砖砌沟墙时，应（ ）。A.水平分层B.内外搭接C.上下错缝D.不得有横向通缝E.墙面应平整、垂直【答案】 ABC8. 【问题】 以下不属于水利水电工程建筑业企业资质的是（ ）。A. 水利水电工程施工总承包资质B. 水利水电工程施工专业承包资质C. 河湖整治工程施工总承包资质D. 水利水电机电安装工程专业承包资质E. 水工金属结构制作与安装工程专业承包资质【答案】 BC9. 【问题】 对合同内容的认识，说法正确的是（）A.合同中的纠纷处理方法可定为协商B.安全要求也是

11、矿业工程承包的基本内容C.项目变更的同时合同也应进行变更D.考虑合同的价格形式应结合项目性质E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任【答案】 BD10. 【问题】 专项应急预案中信息报告程序的内容有（）。A.确定报警系统及程序B.确定现场报警方式C.确定48小时与相关部门的通信、联络方式D.明确应急反应人员向外求援的方式E.明确相互认可的通告、报警形式和内容【答案】 ABD11. 【问题】 政府质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保证建设工程质量，保护人民群众生命和财产安全，维护公众利益，依据（ ）、标准，对责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查。A.国家法律B.

12、法规C.强制性条文D.质量检查计划E.验收组织与方法【答案】 ABC12. 【问题】 关于缺陷责任期与保修期的说法，正确的有（ ）。A.缺陷责任期满后，应当返还质量保证金 B.缺陷责任期与保修期的起始日相同 C.保修期有法定最短时限，缺陷责任期有法定最长时限 D.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用 E.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留质量保证金【答案】 AC13. 【问题】 地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】 CD14

13、. 【问题】 下面关于利息与利率的概念说法正确的有（ ）A.利息就是资金时间价值的一种重要表现形式B.在工程经济研究中，利息常常被看作是资金的一种机会成本C.利率的高低首先取决于通货膨胀率的高低，并随之变动D.在平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况E.当计息周期在一个以上时，就需要考虑”单利”与“复利”的问题【答案】 ABD15. 【问题】 某博物馆项目竣工验收后,建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有()。A.工程竣工验收备案表B.住宅质量保证书和住宅使用说明书C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收报告E.由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许

14、使用文件【答案】 ACD16. 【问题】 下列属于铁路项目信誉评价一般不良行为认定标准的有（）。A.隐蔽工程未经检验合格而进入下一道工序的B.未编制安全专项方案或未经评审的C.不按规定使用和保管爆破器材的D.特种作业人员无证上岗作业的E.使用未经检验原材料、构配件的【答案】 ABD17. 【问题】 关于建设工程安全事故处理措施，下列说法正确的有（ ）。A.事故发生后，事故现场人员立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上安监部门和负有安监职责的部门报告C.安监部门和负有安监职责的部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过1小时D.较大事故逐级上报至设区的

15、市级人民政府安监部门和负有安监职责的部门E.未造成伤亡的一般事故，县级人民政府也可委托事故发生单位组织调查【答案】 AB18. 【问题】 建设工程施工合同示范文本由（ ）组成，这是一种主要适用于施工总承包的合同。A.协议书B.招标文件C.通用条款D.专用条款E.招标说明【答案】 ACD19. 【问题】 斜拉桥索塔施工必须制定整体和局部的安全措施，主要有()。A.设置塔吊起吊重量限制器B.设置断索防护器C.避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染D.防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响E.应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查【答案】 ABD20. 【问题】 根据国家

16、标准质量管理体系基础和术语GB/T19000-2008/IS09000：2005的定义，质量是指一组固有特性满足要求的程度。其固有特性通常包括（ ）。A.使用功能B.安全性C.多样性D.可靠性E.协调性【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某水泥厂新建一条日产5000t新型干法水泥生产线，其中机电安装工程以GC模式进行了公开招标，共有A、B、C、D、E五家公司参与投标。评标委员会由6人组成，其中有建设单位邀请的4名经济技术专家和2名建设单位代表，在评标过程中，由于A公司为私营企业，评标委员会要求A公司如果中标需多交10%的质量保证金，A公司提出抗议，但未被采纳。B公司认

17、真研究了招标文件，在施工组织设计编制中，重点描述了企业信誉、施工装备、技术水平等自身优势，争取对评标人员有较大的吸引力，但优点不够突出，最终由准备更加充分的C公司中标。生产线变电设备使用油浸式变压器，由于变压器本身较重，运输时变压器内未充绝缘油，开箱检查时发现变压器内部潮湿，绝缘电阻值达不到要求，后经干燥处理达到了设计要求。C公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。粉末设备使用的2.2m7m球磨机重30t,项目部根据现场情况编制了详细的安全专项吊装方案。吊装方案拟采用两台50t汽车吊抬吊，根据现

18、场情况和起重机的特性曲线，选择了合适的起重机。破碎机的动力设备使用30KW交流异步电动机，电机安装完成后，进行单机试运行，发现电机噪声较大，后经检查发现有2组垫铁在设备运转后被振松动，与设备接触不良造成。后经技术处理，运转正常。所有电气和设备安装调试完成后，由建设单位组织相关单位进行了试运行，顺利通过验收。【问题】1.指出本案例中评标委员会的构成存在哪些问题？A公司提出的抗议是否合理？说明理由。2.案例中油浸式变压器运输时应采取的特定措施有哪些?变压器交接时还应进行哪些试验？3.简述流动式起重机特性曲线的含义。4.针对本案例中的垫铁松动可以采取哪些措施？影响电机安装精度的因素还有哪些？【答案】

19、1.（1）评标委员会的构成存在的问题有：评标委员会不应是6人，应是5人以上单数；评标委员会专家不应有建设单位邀请，应从专家库随机抽取（2）A公司抗议合理，因为招标投标法明确规定，对不同的投标人采取不同的资格审查和评标标准属于不平等招标行为。招标人因A公司是私营企业要求增加保证金属于违法行为。2.1）充氮气或充干燥空气运输的变压器，应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持正压，气体压力应为0.01?0.03MPa；干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施。（2）变压器交接试验还应有：变压器分接的电压比、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的试验、交流耐压试验、额定电压下的冲击合闸试验、铁芯及

20、夹件的绝缘电阻测量。3.反映流动式起重机的起重能力随臂长、幅度的变化而变化的规律和反映流动式起重机的最大起重高度随臂长、幅度变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。它是选用流动式起重机的重要依据。4.（1）设备安装完成后可将同一组的垫铁点焊在一起，但不应与设备底座焊接在一起。（2）影响电机安装精度的因素还有：1）基础的强度、沉降、抗振性能；2）垫铁的承载面积、接触情况；3）设备灌浆的强度、密实度；4）地脚螺栓的紧固力、垂直度；5）设备制造的加工精度、装配精度；6）测量仪器的精度和基准精度；7）恶劣环境影响；8）安装人员技术、责任心等因素等2. 某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工

21、设备及同类工程的施工经脸要求较高，经省有关部门批准后决定采取请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标

22、文件有项目经理签字并盖上公章，但无法定代表签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不致；E企此对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。【答案】对B企业,、C企业、D企业和E企业的投标文件的处理及其理由：(1)B企业的投标文件应按废标处理。理由：无法定代表人签字和授权委托书。(2)C企业的投标文件应不予处理。理由：C企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交。(3)D企业的投标文件应进行修正处理。理由：投标报价的大写金额与小写金额不一致以大写为准。不可作为废标处理。(4)E企业的投标文件应按有

23、效标书处理。理由:，对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有效性。3. 某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径65m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度40m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高35m。2井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞

24、钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于05MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于100m3h，且不得小于10m3h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒

25、施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100400mm，高度约15m。【问题】1该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?【答案】1该井筒基岩段

26、施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度；(6)采用滚班作业制，此作业方式不受24h限制。确定掘进循环时间约24h，与滚班作业矛盾；(7)脱模时混凝土强度不低于05MPa，不符合有关规定，应不低于

27、07MPa；(8)该井筒深度560m，小于600m。因此建成后总漏水量应6m3h，且不得有05m3h以上的集巾出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2从安全考虑施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3在砌壁混凝土强度要求(不低于05MPa)、井筒建成后总漏水量要求(不大于10m3h，且不得有10m3h以上的集中出水孔)方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于07MPa；该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应6m3h，且不得有05m3h以上的集中出水孔。4采用溜灰管输送混凝土时，

28、对混凝土的基本要求包括：4. 某港口，原有航道全长10km、深8.5m、底宽90m，原有1号港池6个泊位，现拟在1号港池旁扩建2号港池，并加深原航道，利用航道开挖土回填2号港池码头后方堆场。问题：(1)本工程宜投入的主要设备和船舶。(2)本工程的主要施工方法与工艺。(3)简述提高本工程施工效率的要点。【答案】(1)本工程宜投入的主要设备和船舶为：自航耙吸式挖泥船(无自吹装置）、绞吸式挖泥船、锚艇、排泥管线等。(2)本工程是挖、抛、吹工艺的典型工程：首先，用绞吸式挖泥船在2号港池范围开挖一个抛泥坑，其深度和宽度必须能满足自航耙吸式挖泥船安全进点抛泥的要求；其次，用自航耙吸式挖泥船在航道中进行装舱

29、溢流施工，满舱后抛泥至2号港池抛泥坑，绞吸式挖泥船二次取土吹填至2号港池后方堆场。(3)提高本工程施工效率的要点是：1)绞吸式挖泥船通过试挖，优化确定泥栗转速、绞刀前移距、切泥厚度、绞刀转速和横移速度等施工参数，使绞吸式挖船泥获得最佳生产效率；2)提高自航耙吸式挖泥船生产效率；3)配备船舶时，应使绞吸式挖船与自航耙吸式挖泥船的挖、抛、吹工效匹配合理。这一点尤为重要。5. 1背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，

30、工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。2问题(1)指出索赔程序。(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。【答案】(1)索赔程序：1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；2)承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；3)索赔事件具有

31、持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；4)在索赔事件影响结束后28d内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。(2)索赔期限相关规定：1)承包人按建设工程施工合同(示范文本)(GF一20170201)第142款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。2)承包人按第144款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。