2022年四川省监理工程师自测题.docx

《2022年四川省监理工程师自测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省监理工程师自测题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 事故隐患公示牌的描述错误的是（）A.建议事故隐患公示牌不宜小于40cmx60cmB.版面宜采用黄色底版黑色字体C.2个隐患1块牌D.专职安全员负责动态管理【答案】 C2. 【问题】 软土路基处理中，场地清理，钻机定位，钻进，上提喷浆、强制搅拌，复搅，提杆出孔，钻机移位。属于（）工程内容。A.粉喷桩B.浆喷桩C.CFG桩D.粒料桩【答案】 B3. 【问题】 下列有关投标预备会的表述中，错误的是（ ）。A.招标人按照投标文件规定的时间组织投标预备会B.所有的澄清.解答都应当以书面的形式予以确认C

2、.确认的资料发给所有购买招标文件的潜在投标人D.招标文件的书面澄清.解答属于招标文件的组成部分【答案】 A4. 【问题】 下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（ ）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】 C5. 【问题】 对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.可以分开招标，也可以合并招标B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标C.应当由承包商负责采购D.供货方应当自己生产全部设备【答案】 A6. 【问题】 某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款

3、也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】 B7. 【问题】 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】 B8. 【问题】 根据建设工程监理范围和规模标准规定，总投资为2500万元的（）项目必须实行监理。A.管道B.商业C.新能源D.影剧院【答案】 D9. 【问题】 （2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】 B10. 【问题】 某新建项目建设期2

4、年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】 B11. 【问题】 甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（ ）。A.11.00%B.11.46%C.12.00%D.12.36%【答案】 B12. 【问题】 关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（ ）。A.计算投资收益率需要选择正常年份B.投资收益

5、率指标受到投资规模的限制C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金D.投资收益率就是总投资收益率【答案】 A13. 【问题】 填筑高度大于路基临界高度或未超过68m 时，称为（）。A.低路堤B.一般路堤C.高路堤D.高路堑【答案】 B14. 【问题】 项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。A.组织对投标文件的技术评价B.签订物资供应合同C.确定建设单位推荐的物资供应单位D.组织编制物资供应招标文件【答案】 D15. 【问题】 (2016年真题)根据标准施工合同，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D

6、.56【答案】 D16. 【问题】 根据标准施工总承包招标文件，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】 A17. 【问题】 在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。A.作业管理B.计量管理C.计划管理D.组织管理【答案】 B18. 【问题】 某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3、5、4、3天，3、

7、4、4、2天和4、3、3、4天，则流水施工工期为()天。A.20B.21C.22D.23【答案】 D19. 【问题】 如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D20. 【问题】 由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1.

8、【问题】 对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有()A.对投资、进度、质量目标进行定性分析B.将投资、进度、质量目标分别进行分析论证C.掌握客观规律，充分考虑制约因素D.对未来的、可能的收益不宜过于乐观E.将目标规划和计划结合起来【答案】 CD2. 【问题】 下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C.工程提前竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E.被保险人提前使用部分单位工程，该部

9、分工程的开始使用日为保险责任终止日【答案】 AC3. 【问题】 工程监理单位对工程勘察方案审查的内容有（）。A.勘察工作内容是否与勘察合同及设计要求相符B.勘察点布置是否合理C.现场勘察组织及人员安排是否合理D.勘察进度计划是否满足工程总进度计划要求E.式样的数量和质量是否符合规范要求【答案】 ABCD4. 【问题】 当工程实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，可采用（ ）等方法改变某些工作的逻辑关系。A.增加资源投入量B.提高劳动效率C.将顺序进行的工作改为平行作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.组织分段流水作业【答案】 CD5. 【问题】 下列关于流水施工的说法中，反

10、映建设工程非节奏流水施工特点的有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.各个施工段上的流水节拍相等C.有的施工段之间可能有空闲时间D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业E.相邻施工过程的流水步距不尽相等【答案】 CD6. 【问题】 机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。A.负责所供货设备的监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】 BC7. 【问题】 关于监理规划编写要求的说法，正确的是（）。A.监理规划的基本构成内容应当力求统一B.监理规划的内容应具有针对性、指导性和

11、可操作性C.监理规划编制好即可实施D.监理规划应由总监理工程师组织编制E.监理规划的编制应充分考虑时效性【答案】 ABD8. 【问题】 （2020年真题）关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有（） A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司D.一个生产厂家对同-一型号的设备仅能委托一个代理商投标E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书【答案】 BCD9. 【问题】 设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。A.另行组织人员施工B.

12、没收承包人在现场的材料、设备和临时设施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.对承包人实际完成工作的价值进行估价E.使用承包人文件【答案】 AC10. 【问题】 下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。A.自然人B.非法人组织C.营利法人D.非营利法人E.企业法定代表人【答案】 ABCD11. 【问题】 关于施工单位安全生产责任体系的说法错误的有（）。A.工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，副组长由安全总监.副经理.总工程师担任，成员由各部门负责人，以及分包单位负责人组成B.施工单位是安全生产责任主体，主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责C.工程项目实行施

13、工总承包的，建设单位对施工现场安全生产负总责D.列入工程概算的安全作业环境及安全事故措施所需费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全事故措施的落实，安全生产条件的改善E.施工组织设计应明确安全技术措施，危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案【答案】 C12. 【问题】 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有()A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函【答案】 ABC13. 【问题】 竣工结算要有严格的审查，一般从下列（）等方面入手。A.核对合同条款B.检查

14、隐蔽验收记录C.落实设计变更签证D.实测工程数量E.执行定额单价【答案】 ABC14. 【问题】 下列工作中，属于工程监理单位提供相关服务的工作内容有（ ）。A.审查设计单位提出的设计概算B.审查设计单位提出的新材料备案情况C.处理施工单位提出的工程变更费用D.处理施工单位提出的费用索赔E.调查使用单位提出的工程质量缺陷的原因【答案】 AB15. 【问题】 对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括()。A.停止付款B.责成对方赔偿误期损失C.没收保留金D.终止对承包单位的雇用E.取消承包人的经营资格【答案】 ABD16. 【问题】 下列选项，属于项目监理机构或费用监理

15、人员的主要工作任务的有（）。A.熟悉工程施工现场的地质土质和地貌B.熟悉工程施工定额、地方材料机械人工价格C.变更工程招标文件D.及时办理施工合同的交工结算和建设项目的竣工决算E.做好费用监理工作的文件资料的整理归档【答案】 ABD17. 【问题】 （2012年真题）根据建设工程监理规范，专业监理工程师应履行的职责包括（）。A.参与工程质量事故的调查B.指导、检查本专业监理员的工作C.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收D.检查施工单位投入工程项目的人力、主要设备的使用及运行状况E.进行工程计量【答案】 BC18. 【问题】 承包单位应做好技术交底，关键部位技术交底书的内容包括( )。A.施工

16、方法B.施工方案C.施工过程中需注意的问题D.质量要求和验收标准E.可能出现意外事件的措施及应急方案【答案】 ACD19. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 50319-2013，关于工程进度控制的具体措施包括的是（）。A.确保资金的及时供应B.严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款C.对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励D.建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划E.协助完善质量保证体系【答案】 AD20. 【问题】 标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A.施工合同协议书B.已标价的工程量清单C.中标

17、通知书D.投标文件E.发包人要求【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某项目采用公开招标方式，招标文件规定的投标截止日期为2020年6月20日下午17:30。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。本次招标，共有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。在2020年6月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17:30前将投标文件送达，E单位在次日上午8:00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在2020年6月20日上午10:25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无

18、误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。1、在招标投标过程中有何不妥之处？说明理由。2、B单位向招标人递交的书面说明是否有效？3、在开标后，招标人（评标委员会）应对C单位的投标书作何处理，为什么？4、评标委员会应当否决投标人投标的情况有哪些？5、招标人拒收E单位的投标是否正确，理由

19、是什么？【答案】1.（1）不妥之处：“开标时，由招标人检查投标文件的密封情况”；理由：招标投标法规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。（2）不妥之处：“评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人”；理由：该项目属一般招标项目，一般招标项目的评标委员会采取随机抽取方式；根据招标投标法规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。2.B单位向招标人递交的书面说明有效。根据招标投标法的规定，投标人

20、在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。3.评标委员会应否决C单位的投标。理由：根据招标投标法是条例，投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标。4.有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件规定提交备选投标方案的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件

21、没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。2. 某新建机场工程施工招标过程中，招标人规定采用工程量清单计价作为投标人的商务报价。评标过程中发现：（1）投标人在分部分项工程量清单中，对“道面加筋补强”的钢筋数量进行了修正，补列了“道面标志”的工程量。后经证实，该两处错漏确因设计单位的疏忽产生；（2）在措施项目清单中，说明由于工期紧张而另外安排了夜间施工，并因此特别增列了夜间施工措施费。施工承包合同规定：规费费率6%，以分部分项工程费为基础计算；增值税率9%。在施工过程中，发生以下事件：事件1：由于设计变更，道面半刚性基层的工程量发生了一定的增加，

22、施工单位参考合同中的报价，对增加的工程量重新提出综合单价，以此作为结算依据。事件2：在工程进行到第2个月时，业主要求航站楼工程增加一项花岗石墙面，由业主提供花岗石材料。双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为基础，管理费费率取40%，利润率为14%。变更工程的相关信息见下表。1、工程量清单应由哪个单位提供？说明工程量清单的组成部分。2、投标人对分部分项工程量清单提出的修正和项目补列是否允许？说明理由。3、对招标文件提供的措施项目清单中增列夜间施工项目是否允许？说明理由。4、评价施工单位对道面半刚性基层增加的工程量提出的综合单价的合理性。5、计算花岗石墙面工程的综合单价。【答

23、案】1.（1）工程量清单应由招标人统一提供。（2）工程量清单的组成包括：分部分项工程量清单；措施项目清单；其他项目清单；规费项目清单；税金项目清单。2.投标人对分部分项工程量清单提出修正和补列均不允许。因为分部分项工程量清单是招标人提供的，用于各个投标人编制投标文件的法定基础，任何投标人对清单所列内容均不得擅自变动；如对分部分项工程量清单的内容有疑义，或分部分项工程量清单有遗漏项目，只能在投标准备阶段提出质疑，由招标人作出统一修改。3.投标人对招标文件提供的措施项目清单中增列夜间施工项目允许。因为措施项目清单尽管是招标人提供的，但规范中规定：投标人可根据招标项目的特点和本企业的实际情况进行调整

24、。4.（1）如工程量的增加在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；（2）如工程量的增加超过了合同约定的幅度，其超过部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。5.（1）人工费0.56240134.4（元/m2）；（2）材料费0.1552.81.065300.029924012.4581.81（元/m2）；（3）机械费0.005298.360.096910410.59（元/m2）；134.410.59144.99（元/m2）；（4）管理费144.9940%57.996（元/m2）；（5）利润144.9914%20.2986（元/m2）；综合单价：134.410.59581

25、.8157.99620.2986805.09（元/m2）。3. 某高速公路隧道经过生态保护区。该项目合同工期为21个月（2007年10月初2009年6月底），在施工过程中受到征地拆迁、重大国际会议召开、围岩地质变化大等影响，工期拖延2年多，于2011年8月底建成通车。施工单位就发生的下列事件，按规定的时间和程序先后向驻地办递交了索赔意向通知书和索赔通知书。事件1：因征地拆迁工作进展缓慢，不能按计划提供施工场地，影响施工达数月之久。据此，施工单位提交了要求费用补偿和延长工期的索赔通知书。事件2：由于重大国际会议召开，当地政府下达限制爆破作业的文件，影响了正常施工进度。据此，施工单位提交了要求延长

26、工期的索赔通知书。事件3：隧道围岩资料与实际情况差别很大。建设单位提供的初勘资料显示、级围岩占隧道总体的77.2%，、V级围岩占隧道总体22.8%，且在下穿生态保护区段落无地质勘查资料，按级围岩考虑。但在实际开挖过程中，均为、V级围岩，无、级围岩出现，并且涌水严重。实际围岩情况与投标时建设单位提供的围岩资料相差很大，不得不进行设计变更，施工成本和进度受到很大影响。据此，施工单位提交了要求费用索赔和延长工期的索赔通知书。问题：请分析以上3份索赔通知书，逐一写出驻地监理工程师的审批意见，并说明理由。【答案】事件1：施工单位该项费用补偿和延长工期的索赔成立（1分）。合同专用条款第2.3条规定，建设单

27、位负责办理永久占地的征用及与之相关的拆迁赔偿手续并承担相关费用（1分）。由于建设单位未能按本项规定，按时办妥永久占地征用手续，影响施工单位及时使用永久占地造成的费用增加和工期延误应由建设单位承担（2分）。事件2：重大国际会议的召开是施工过程中施工单位无法克服的社会性突发事件，是非施工单位原因导致工期拖后（3分）。因此，该项延长工期的索赔成立（1分）。事件3：隧道围岩资料与实际情况差别的情况，不能按索赔办理，只能按变更办理（3分）。施工单位发现围岩与设计有差别时应及时通知驻地监理工程师，驻地监理工程师应及时报告建设单位，由建设单位组织设计、监理现场查看，核实后驻地监理工程师向施工单位发出变更指示

28、（2分）。施工单位在收到变更指示后规定的时间内，向驻地监理工程师提交变更报价书（2分）；变更工作影响工期的，施工单位应提出调整工期的具体细节（2分）。驻地监理工程师收到施工单位变更报价书和调整工期的申请后，驻地监理工程师应在规定的时间内提出审核意见（2分），报建设单位批准后，确定变更价格和工期延长（1分）。4. 某工程，实施过程中发生如下事件。事件1：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监理机构：确定项目监理机构目标；确定监理工作内容；制定监理工作流程和信息流程；进行项目监理机构组织设计，根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。事件2：总监理工程师对项目监理机构的部分工作

29、安排如下：造价控制组：研究制定预防索赔措施；审查确认分包单位资格；审查施工组织设计与施工方案。质量控制组：检查成品保护措施；审查分包单位资格；审批工程延期。事件3：为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作：（1）明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务；（2）拟定合理的承发包模式和合同计价方式；（3）建立健全实施动态控制的监理工作制度；（4）审查施工组织设计；（5）对工程变更进行技术经济分析；（6）编制资金使用计划；（7）采用工程网络计划技术实施动态控制；【答案】1.指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的优点。答案：（1）事件1中组建

30、项目监理机构的步骤顺序不妥，正确的步骤是，先进行项目监理机构组织结构设计，然后再制定工作流程和信息流程。（2）矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。2.逐项指出事件2中总监理工程师对造价控制组和质量控制组的工作安排是否妥当。答案：事件2中，总监理工程师对造价控制组和质量控制组的工作安排不妥之处分析如下：（1）事件2中总监理工程师对造价控制组的安排不妥当。理由：审查确认分包单位资格和审查施工组织设计与施工方案均应属于质量控制组工作。（2）事件2中总监理工程师对质量控制组的安排

31、不妥当。理由：审批工程延期属于进度控制组工作。3.逐项指出事件3中各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项？答案：组织措施：（1）、（3）、（8）、（9）、（10）技术措施：（4）、（7）经济措施：（5）、（6）合同措施：（2）5. 某实施监理的工程。在实施过程中发生如下事件：事件1：第一次工地会议后，监理公司技术负责人组织技术人员编制项目监理规划。编写人员结合投标时的监理大纲将本公司已有项目的监理规划略微改动，编成该项目监理规划。该监理规划经监理企业法人审核签字后，报送给建设单位。事件2：开工前，因深基坑工程危险性较大，专业监理工程师编制了监理实施细则，实施细则包括主

32、要内容有：监理工作的范围、内容、目标；监理的组织形式、人员配备；监理工作制度；监理工作方法及措施。事件3：监理单位向施工现场派驻项目监理机构，总监委托总监代表根据监理工作情况调配相应的监理人员、组织召开监理例会、审批项目监理实施细则、组织审核分包单位资格、调解建设单位与施工单位的合同争议。事件4：在进行深基础施工时，施工单位基坑开挖后，周边没按照安全技术措施要求进行必要的防护，监理工程师巡视时发现存在安全隐患，签发监理通知单要求施工单位整改，施工单位拒绝执行，监理工程师报总监理工程师后，总监与建设单位代表商量后觉得危险不大，商定不再报告有关主管部门，第二天基坑发生事故造成两人摔成重伤。(1)、

33、指出事件1中的不妥之处，并写出正确的做法。(2)、指出事件2中，监理实施细则内容的不妥之处，并写出正确做法。监理实施细则的编制依据有哪些？(3)、指出事件3中，总监理工程师委托总监代表工作的不妥之处，写出正确做法。(4)、分别指出事件4中建设单位、施工单位和监理单位对该安全事故是否应承担责任，并说明理由。【答案】【1】（1）第一次工地会议后，监理公司技术负责人组织技术人员编制项目监理规划不妥。根据建设工程监理规范的规定：监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。（2）编写人员结合投标时的监理大纲将本公司已

34、有项目的监理规划略微改动，编成该项目监理规划不妥。根据建设工程监理规范的规定：监理规划的编写应结合工程实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，不能依据已有项目直接套用。（3）监理规划经监理企业法人审核签字后，报送给建设单位不妥。根据建设工程监理规范的规定：监理规划由总监理工程师签字后报监理单位技术负责人审批，在召开第一次工地会议前报送建设单位。【2】监理实施细则内容不包括监理工作的范围、内容、目标；监理的组织形式、人员配备；监理工作制度，这些属于监理规划的内容。监理实施细则内容包括：专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点，以及监理工作方法及措施。监理实施细则编制依据有：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。【3】总监委托总监代表根据监理工作情况调配相应的监理人员、审批项目监理实施细则、调解建设单位与施工单位的合同争议不妥。应由总监理工程师根据监理工作情况调配相应的监理人员、审批项目监理实施细则、调解建设单位与施工单位的合同争议。【4】施工单位应承担主要责任，因收到监理通知单后拒不整改。监理单位应承担责任，因为监理工程师虽然签发了监理通知单，但总监未签发工程暂停令，也没有向有关主管部门报告。建设单位应承担责任，因为没有向有关主管部门报告。