正式版建设施工合同范本.doc

《正式版建设施工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正式版建设施工合同范本.doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、正式版建设施工合同范本 正式版建设施工合同范本 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。 一、施工地点：_ 二、施工内容：_ 三、施工工期： 1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为_年_月_日，_年_月_日达到运行条件。 2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于_年_月至_月期间，甲方提前_日通知乙方进场。 四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。 五、工程造价：本工程总造

2、价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。 六、结算方式：乙方施工人员进场后_日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后_日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。 七、双方责任和义务： 1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。 2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方

3、组织施工。 3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。 4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。 5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。 6、乙方于开工前_日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。 7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。 8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。 9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关

4、管理规定。 10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。 11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。 12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。 13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。 八、违约责任： 1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。 3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。 4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。 九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决;协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。 十一、本合同一式四份，双发各持两份。 十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ 电话：_ 日期：_日期：_ 第 4 页 共 4 页