防水工程劳务班组.doc

《防水工程劳务班组.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防水工程劳务班组.doc（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、周宁武夷龙腾世纪1#4#楼工程防水工程劳务分包比选文件 防水工程劳务班组比选文件比选项目名称：周宁武夷龙腾世纪1#4#楼 （防水工程） 比 选 编 号： 比选邀请人：福建武夷建筑服务有限公司 日 期： 2017 年 12月 10 日目 录第一章： 比 选 邀 请 函第二章： 比 选 须 知第三章： 比 选 文 件 格 式第四章： 评 标 办 法第五章： 合 同 条 款第六章： 其 他 第一章 比选邀请函致： 班组周宁武夷龙腾世纪1#4#楼 已由福建建工集团有限责任公司承建。现决定对该项目 防水工程劳务 进行比选选定劳务班组。现邀请贵方参与本项目 防水工程劳务班组 比选。1、项目概况1.1 工程

2、名称：周宁武夷龙腾世纪1#4#楼 1.2 建设地点：周宁县狮城镇仙风大道39号 1.3 工程建设规模：建筑面积约59121m2，无地下室。 1.4 邀请比选范围和内容：参照比选文件比选须知相关内容。1.5 工期要求：参照比选文件比选须知相关内容。1.6 工程质量要求：达到国家现行的建筑工程质量统一验收标准、质量等级达优良。2、比选人资格要求2.1 比选人必须是本邀请函注明的的邀请人。2.2 比选人应诚实可信、无不良记录，具备与工作内容相适应的施工组织能力和经济实力，具体要求详见邀请比选文件。邀请比选人： 福建武夷建筑服务有限公司 地 址： 漳州市延安北路46号 报名时间：2017年12月28日

3、至2018年1月10日17：00 联 系 人： 罗桂林 联系电话：13606925816 第二章 比选须知一、比选须知前附表项号条款名称编列内容1比选邀请人邀请比选人：福建武夷建筑服务有限公司 地 址：福州市杨桥东路双抛桥一里建兴广厦10层 邀请代理人：周宁武夷龙腾世纪14#楼项目经理部地 址：周宁武夷龙腾世纪14#楼项目经理部联 系 人： 罗桂林 联系电话：13606925816 2比选项目名称比选项目名称：周宁武夷龙腾世纪1#4#楼防水工程 3比选项目建设地点周宁县狮城镇仙风大道4比选项目的工程建设规模建筑面积约59121m2，无地下室。5比选范围和内容图纸中防水工程作业范围：1） 屋面防

4、水做法: 一道1.5厚合成高分子涂料，一道3厚APP改性沥青防水卷材（聚脂胎）； 2）卫生间厨房防水做法: 采用2厚聚合物水泥基防水涂料。 比选人承担队总包单位提供防水材料主材外完成上述防水工程作业范围内所需的人工、机械和易耗材料等费用，包括：材料场内二次运输（总包单位可提供塔吊和施工升降机能力范围内的垂直运输配合）、基层清理、界面处理、防水施工、卫生清理、成品保护、返修补漏等；保证防水施工所需要的人工、各种机械机具等，负责编制防水施工方案等工程资料，配合总包单位做好防水工程隐蔽验收。6工期要求根据项目部进度要求7工程质量及标准化示范工地要求工程质量符合：达到设计图纸要求及国家现行相关规范标准

5、要求，并达到省优良工程标准。施工工地安全文明达到：福建省建筑施工安全文明标准化优良工地8承包方式工程采用包工不包料的劳务分包方式9合格比选人资格条件1.参加比选人必须是邀请函注明的被邀请人。2.被邀请参加比选人应在人员、施工机具、资金等方面具有承担本项目（标段）比选文件规定的劳务作业能力，具体要求详见比选邀请文件。10比选有效期比选邀请函上截止期后 30 日历天。11比选文件份数纸质文件：叁 份（一份正本，两份副本）12比选文件的密封和标识比选文件的密封和标识规定要求的方式为 ：把比选文件密封在一个封套中。封套的封面上应标明：（1) 比选邀请人的名称和地址；（2) 比选项目名称；（3) 比选文

6、件的内容封套的封面上还应注明：开标之前不得开封；并写明比选人的名称与地址、邮政编码，以便比选出现逾期送达时能原封退回。13比选文件的递交比选人提交比选文件的截止时间和地点为：截止时间：2017年12月 日16点30分。提交参加比选文件的地点：福建省漳州市芗城区延安北路46号省七建大楼三层纪检监察室收件人：收件人：陈秀红 联系电话：13055368383 14比选时间、地点和公布内容比选时间：2017 年 月 日 时 分 比选地点：漳州市延安北路46号福建建工集团有限责任公司漳州分公司 公布内容参：加班组比选函中的参加比选人的名称、参加报价、质量、工期等。15比选结果公示地点福建建工集团有限责任

7、公司漳州分公司(漳州市延安北路46号)16签订合同比选中选人在收到比选中选通知书后3个工作日内，应派代表与邀请人联系，商讨签订合同事宜。17比选保证金1、参加比选人应将参加比选保证金人民币 万元在比开始选前一天汇入比选文件指定的银行账户中。提交比选保证金时请在汇款凭证备注栏上注明“ 参加比选保证金”2、比选中选人的参加比选保证金将在与劳务招选人签订施工班组作业责任制协议后7天内无息退还；未被比选选中的参加比选人的比选保证金将在比选选中公示后7天内无息退还。18劳务管理规定1、工资发放规定：实行实名制银行卡或现金发放工资制度，可为建筑工人办理实名制工资支付银行卡，根据工人月考勤和日工资水平等按月

8、核实工人工作量并编制工人工资支付表，经班组长确认和工人签字确认后，直接将工资划入工人工资银行卡；临时性零星用工可现金发放工资。2、考勤规定：实行实名制人脸识别考勤管理。所有务工人员均需签订劳动合同，并将个人信息输入考勤系统，进行实时考勤。工资发放和考勤表将定期在维权公示栏进行公示。3、工作服规定：按照福建建工集团有限责任公司规定，工人工作期间应统一穿着公司指定工作服，服装费用由中选人承担。4、班组长社保由武夷建服公司统一代缴，费用由班组长承担。5、其他规定：所有工人必须服从现场劳务员的统一管理，遵守劳务公司规章管理制度。19其它约定工程比选范围内的项目所需的人材由比选人负责一次性组织进场就位，

9、保证设备性能忧良，满足施工需要。二、比选项目的工程量（暂定）工程量清单序号项目名称单位暂定工程量备注11.5厚合成高分子涂料平方4000总包单位提供防水材料主材23厚APP改性沥青防水卷材（聚脂胎）平方400032厚聚合物水泥基防水涂料平方230004平方5三、工资发放和结算支付1、支付方式：按月支付完成量的80%，防水工程全部完成后试水试验合格未出现渗漏水并经相关部验收达到合同约定的质量等级后支付至95%, 5质保金按保修期满后支付。2、劳务班组应在每月28日前向劳务公司报送现场实际完成的工作量清单，由劳务公司代表现场核对签署后发回项目部进行工程量审核和套用综合单价（当月实际完成工作量清单核

10、对完毕后由施工方施工负责人和劳务公司施工负责人及施工员共同签署报送）。3、劳务班组项目结算完成工作量累计总数以本项目中标合同预算书相应子目工程量为上限，如因设计变更导致的工程量增减，则以办理相关签证手续为准进行工程量增减核算。 4、乙方在施工过程中未能达到工程质量、安全、进度等方面要求，经甲方三次催促整改仍未能达到要求的，乙方应无条件退场，已完成合格工程量总价60%作为结算价。四、报价约定：本工程按综合单价包干报价。 综合单价应当包含完成除总包单位提供主材外所需防水工程劳务分包比选范围内的人工费、易耗材料、机械设备、工具以及包括不限于以下费用包干：1.为完成协议约定的工作内容所需的所有主、辅用

11、工工资以及进场材料构配件的卸车、归类整齐堆放，场地内材料二次搬运费用。2.现场安全文明施工费用和工序交接、作业现场清理、夜间施工、风雨雪季施工降效、交接等待时间窝工及场内材料产品保管保护保洁等用工；3.所有施工人员、机具进退场费用及务工人员的各项社会保险费用、意外伤害保险费（即五险一金）、工作服费用及劳保用品费用（注：所有人员必须实名制注册，统一着装）。4.满足工程制作安装施工所必须具备的所有自备生产工具、器具、设备和辅材以及在生产过程中所产生的耗材（如扫把、刷子、刀具、切割片、手套、布、液化气等）和维修维护等费用。5.其他费用：包含但不仅限于出外交通通信费用、饮食住宿费用、法定假日等法律规定

12、的一切福利费用；施工现场不住工人，承担所有工人住宿费用。 6.不可抗力等按相关法律规定执行。7综合单价含劳务管理费（1%）和劳务税票费（4.5%），劳务工资由福建武夷建筑服务有限公司管理支付，班组实际单价=综合单价0.945。拨付工程款时劳务管理费和劳务税票费由劳务公司代缴代扣。第三章 班组比选评定办法项号条款名称编列内容1比选评定委员会的组建比选评定委员会构成：由五人以上单数组成。2评标细则一、本次比选采用 最低价 比选评定办法。二、评选、定选方法： 1、由邀请比选人依据比选文件规定的要求对受邀比选人在比选文件的报价进行综合评价，实质响应本次比选且满足比选文件要求，报价合理低价者为中选人。

13、2、邀请比选人保留在合同签订之前若有出现异常情况,任何时候有权拒绝所有受邀比选人的权利，对受影响的受邀比选人不承担任何责任，也无义务将理由通知受影响的受邀比选人。第四章 比选文件格式一、 比选报价 比 选 函致：福建武夷建筑服务有限公司 根据已收到贵方的关于周宁武夷龙腾世纪1#4#楼防水工程劳务分包的邀请比选文件，遵照有关规定，我方经考察现场和研究上述邀请比选文件的比选须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以比选函附录的比选报价（单价）并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。1、我方已知悉并已详细审核

14、全部比选文件，包括修改文件（如有）及施工图和有关预算工程量清单、定额人工费含义以及其它附件内容。2、我方承认比选文件约定的全部内容、比选附录是我方参与比选文件的组成部分。3、一旦我方被成功选中，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计完工日期完成和交付全部工程。4、我方同意所递交的比选文件在“比选须知”第10条规定的比选有效期内有效，在此期间内我方有可能成功中选，我方将受此约束。如果在比选有效期内撤回比选且比选邀请方无需承担任何附带责任。5、贵方的比选通知书、比选文件和比选须知将成为约束我们双方的合同文件组成部分 。6、按合同约定完成承包项目，工程质量达到 省优

15、 标准，未达到优良标准愿接受工程结算总价的10%的罚款给贵单位。7、工具、机具投入：我方承诺施工工具、机具和进场务工人员数量（含技工）等均能满足本项目劳务作业项目施工需求并符合协议要求。8、无论我方是否成功中选，我方承诺未经比选邀请方许可不会向任何第三方泄露邀请方所提供的任何纸质和电子版本的资料及内容，否则将由我方承担由此而导致的一切责任；中选人确定后，我方同意比选邀请人不对评选过程及中选或落选原因作出任何解释也不提出任何质疑。受邀请被比选人（签章）： 联系电话： 年 月 日附：受邀被比选人身份证复印件二、比选附函（详见比选报价清单）报 价 清 单序号项目名称单位数量综合单价（元）合计（元）备

16、注11.5厚合成高分子涂料平方4000总包单位提供防水材料主材23厚APP改性沥青防水卷材（聚脂胎）平方400032厚聚合物水泥基防水涂料平方230004平方5 总计元报价附加说明本工程按综合单价包干报价。综合单价应当包含完成除总包单位提供主材外所需防水工程劳务分包比选范围内的人工费、易耗材料、机械设备、工具以及包括不限于以下费用包干：1.为完成协议约定的工作内容所需的所有主、辅用工工资以及进场材料构配件的卸车、归类整齐堆放，场地内材料二次搬运费用。2.现场安全文明施工费用和工序交接、作业现场清理、夜间施工、风雨雪季施工降效、交接等待时间窝工及场内材料产品保管保护保洁等用工；3.所有施工人员、

17、机具进退场费用及务工人员的各项社会保险费用、意外伤害保险费（即五险一金）、工作服费用及劳保用品费用（注：所有人员必须实名制注册，统一着装）。4.满足工程制作安装施工所必须具备的所有自备生产工具、器具、设备（如：喷火枪、搅拌器、桶等），以上自备工具、器具、设备的辅材以及在生产过程中所产生的耗材（如扫把、刷子、刀具、切割片、手套、布、液化气等）和维修维护等费用。5.其他费用：包含但不仅限于出外交通通信费用、饮食住宿费用、法定假日等法律规定的一切福利费用；施工现场不住工人，承担所有工人住宿费用。 6.不可抗力等按相关法律规定执行。7综合单价含劳务管理费（1%）和劳务税票费（4.5%），劳务工资由福建

18、武夷建筑服务有限公司管理支付”，班组实际单价=综合单价0.945。拨付工程款时劳务管理费和劳务税票费由劳务公司代缴代扣。比选人(签章)： 2017年 月 日三、施工合同业绩比选人近二年的工程业绩清单（签字或者盖章）及合同复印件（签字或者盖章）。16第五章 合同条款（按劳务公司范本签订） 周宁武夷龙腾世纪1#4#楼 防水工程 劳务合同协议书劳务单位（以下简称甲方）：福建武夷建筑服务有限公司 劳务班组（以下简称乙方）： （身份证号： ）依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规，按照福建建工集团有限责任公司制定的建设工程项目管理办法、工程项目管理目标责任制实施办法等文件要求，遵循平等自愿、诚实信用原

19、则，经双方协商一致，订立本协议。 1、工程概况1.1工程名称：周宁武夷龙腾世纪1#4#楼 1.2工程地点：周宁县狮城镇仙风大道 1.3工程规模：建筑面积59121，无地下室。2、责任作业范围:作业承包范围:施工图纸范围的厨房卫生间及屋面等防水工程内容。3、工程作业期限：3.1 工期：本工程为赶工工程，乙方需根据项目进度要求施工。3.2 乙方需在合同签订后甲方通知进场日期内一次性组织人材机进场，若因乙方原因影响工期，延期违约金按每天1000元计算，由此给甲方造成的其他经济损失均由乙方承担，若非乙方原因影响，经甲方及监理确认后工期顺延。4、 工程作业质量等级：达到设计图纸要求及国家现行相关规范标准

20、要求，质量等级达到省级优良，一次性验收通过。施工工地安全文明达到：福建省建筑施工安全文明标准化优良工地。5、工程价款、结算方式及支付5.1作业承包方式： 包工包设备机具（除主材、水电费由甲方提供外，其余完成工作范围内作业内容所需的人材机均由乙方负责）。5.2工程价款：按综合单价包干，暂定合同总价元协议价序号项目名称单位数量综合单价（元）合计（元）备注11.5厚合成高分子涂料平方4000总包单位提供主材33厚APP改性沥青防水卷材（聚脂胎）平方400042厚聚合物水泥基防水涂料平方230005平方 总计元综合单价应当包含完成除总包单位提供主材外所需防水工程劳务分包比选范围内的人工费、易耗材料、机

21、械设备、工具以及包括不限于以下费用包干：1.为完成协议约定的工作内容所需的所有主、辅用工工资以及进场材料构配件的卸车、归类整齐堆放，场地内材料二次搬运费用。2.现场安全文明施工费用和工序交接、作业现场清理、夜间施工、风雨雪季施工降效、交接等待时间窝工及场内材料产品保管保护保洁等用工；3.所有施工人员、机具进退场费用及务工人员的各项社会保险费用、意外伤害保险费（即五险一金）、工作服费用及劳保用品费用（注：所有人员必须实名制注册，统一着装）。4. 满足工程制作安装施工所必须具备的所有自备生产工具、器具、设备和辅材以及在生产过程中所产生的耗材（如扫把、刷子、刀具、切割片、手套、布、液化气等）和维修维

22、护等费用。5.其他费用：包含但不仅限于出外交通通信费用、饮食住宿费用、法定假日等法律规定的一切福利费用；施工现场不住工人，并承担所有工人住宿费用。 6.不可抗力等按相关法律规定执行。7综合单价含劳务管理费（1%）和劳务税票费（4.5%），劳务工资由福建武夷建筑服务有限公司管理支付，班组实际单价=综合单价0.945。拨付工程款时劳务管理费和劳务税票费由劳务公司代缴代扣。8、本工程实际施工中的风险费用由投标人自行考虑，投标综合单价应包含风险费用，结算时综合单价不再另行调整。5.3结算方式：按实际有效工程量*综合单价结算 5.4工程款支付方式: 支付方式：按月支付完成量的80%，防水工程全部完成后试

23、水试验合格未出现渗漏水并经相关部验收达到合同约定的质量等级后支付至95%, 5质保金按保修期满后支付。乙方在每月28日前向劳务公司报送现场实际完成的工作量清单，由劳务公司代表现场核对签署后发回项目部进行工程量审核和套用综合单价（当月实际完成工作量清单核对完毕后由施工方施工负责人和劳务公司施工负责人及施工员共同签署报送）。劳务班组项目结算完成工作量累计总数以本项目中标合同预算书相应子目工程量为上限，如因设计变更导致的工程量增减，则以办理相关签证手续为准进行工程量增减核算。否则，超出合同预算清单书工程量部分视为乙方用料超耗（项目材料管理奖罚在协议书中另行约定）。乙方资料按要求交齐后、工人、机械退场

24、，质量经有关部门验收符合要求后由乙方提交工程结算书给甲方核定，经项目部签章，报公司核定后方为有效。5.5若当地税务局要求缴纳个人所得税及印花税时，甲方代乙方缴纳由乙方承担的个人所得税及印花税。6、 工程质量及验收管理6.1除按甲方与施工单位签订的相应条款执行外，还应按甲方质量监检与施工单位施工管理的有关规定执行。6.2若发现工程质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格并承担其费用，同时应负担因此给甲方造成的罚款与其它经济损失。7 现场代表甲方代表： 为现场代表（联系电话： ），负责协调甲乙双方在施工过程中有关事宜。乙方代表： 同志为现场代表（联系电话： ），负责现场施工管理，协调施工过程中

25、的有关事宜。8、甲方权利和义务8.1 统一向施工单位方领取施工有关技术资料后，提供给乙方一套，并协助、配合施工单位组织技术交底和安全技术交底。8.2 负责与施工单位之间的协调和联系，并协助施工单位实施工程施工总进度计划。8.3 负责组织务工人员进场的安全教育、劳动合同的签订；负责组织现场考勤，同时依照工程进度完成状况，向施工单位领取劳务进度款；根据收到施工单位的劳务进度款，进行劳务工资发放，并负责将发放情况进行现场公示。8.4 负责对各专业（工种）班组工程进度、工程生产、工程技术等各方面进行检查与监督。8.5 负责组织各专业（工种）班组的工程验收，向施工单位办理交验手续。8.6甲方提供水源、电

26、源到用地红线边缘，场内指定所需材料堆放和加工场所。8.7甲方不提供乙方施工人员住宿和食堂寄膳生活条件，乙方需自行租房，开办食堂及生活等费用由乙方自负。8.8甲方提供电源到现场一级配电箱，一级配电箱以下一百米范围内由乙方负责；甲方提供水源至工地周围，五十米范围内的水管由乙方负责。9、乙方权利和义务9.1履行施工合同中与作业工作有关的甲方的所有责任义务。9.2提供完全满足本协议作业承包内容需要的管理、技术、劳务、机具、设备、电缆、电线、开关箱、辅助材料等资源。9.3严格按照施工图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业，确保工程质量达到设计图纸要求。9.4根据甲方的计划要求，合

27、理组织，科学安排，保证工期进度要求。9.5满足甲方对安全生产、文明施工的要求(统一安全帽、工作服，安全帽和工作服由甲方提供，工作服费用甲乙双方各承担一半)。9.6遵循甲方各项管理制度，服从甲方的监督、检查、管理。9.7做好施工现场周围建筑物和已完工程的成品保护。9.8不得以甲方名义和第三方签订合同，不得将其作业的工程内容进行分包或转包。9.9乙方累计发生两次质量、安全事故、违法违规和未按时完成施工作业任务，将视乙方为未履行协议条款，甲方有权提出辞退，所有责任由乙方承担，同时暂扣乙方20%的工程款项用于弥补因事故或延期造成甲方的损失，乙方不得有任何异议。9.10乙方在施工中应严把工程质量关，工程

28、质量达不到优良要求应无条件整改到优良标准，并对所造成甲方材料浪费进行赔偿，工期延误按按约定进行处罚。10、安全文明施工和环境保护10.1乙方遵守甲方及国家安全生产有关的规定，采取规范、严格的安全防护措施，保证施工作业安全。10.2乙方进场人员必须学习有关安全生产规范，经过安全生产教育并考试合格登记后，由项目部发给工作卡方可进场参加施工作业，凡承担特殊工种作业的劳务工必须持有特殊工种上岗证，否则不得进场。10.3乙方应服从甲方及上级有关部门的安全生产、环境、职业健康督促检查，对有关隐患服从指导及时整改。乙方应确保施工人员安全生产，在施工过程中如发生工伤机械事故，乙方自行承担一切责任和经济赔偿。1

29、0.4乙方不得容留犯罪人员进驻工地，若发生一切后果由乙方自行负责。10.5现场施工中乙方应遵守文明施工要求，加强班组成员的道德素质教育，及时做好施工现场落手清工作，不得随意乱丢建筑垃圾，不得在建筑物内大小便，每发现一处，罚款伍佰元。10.6乙方必须遵守甲方现场管理的各项规章制度，所有人员进入工地必须配戴安全帽、工作服及配戴胸卡上岗，安全帽由项目部统一安排，费用由乙方承担。10.7如因乙方作业承包期间发生安全事故或克扣工资等，而被相关单位或部门以判决书、裁定书、仲裁决定书等方式判令由甲方承担责任的，甲方均有权向乙方追偿，乙方应无条件偿还。10.8乙方应文明施工作业，保证施工现场整洁有序，符合甲方

30、的文明施工规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。10.9乙方应遵守地方政府和有关部门对环境的管理规定，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其他污染，避免对公众和第三方财产造成损失和妨碍。10.10为预防和控制安全事故的发生，根据省厅闽建200436号文关于进一步加强和规范建筑工人团体人身意外伤害保险工作的通知的要求，乙方应为其施工班组办理参加建筑工人团体人身意外伤害险，以符合安全规范要求，如未办理参加保险的班组，施工期间发生安全事故由乙方自行负责。10.11乙方进场前自觉接受邀请人三级安全入场教育及安全技术交底（本人签名为准）后方

31、可上岗操作（严禁未经安全教育擅自上岗操作）。10.12乙方在施工中应积极配合现场管理人员进行施工和安全检查，服从邀请人现场管理人员的指挥、管理，并由乙方人指派班组安全员做好班组日常的安全知识教育和班前安全技术及安全活动，并督促班组工人遵守施工安全操作规程。10.13乙方需自行解决工人住宿问题，工程现场不允许搭设临时工棚.10.14乙方作业人员，严禁在场内吵闹、斗殴的事情发生，若发生在场内打架，不管情形如何，每发生一起事件处违约金1000元，移交公安机关处理，其一切后果由乙方负责。11、违约责任 11.1甲方制定和安排施工作业进度计划，下达给乙方的生产任务，乙方须配足机械按时完成，不得以任何理由

32、拖延影响工期。若未能保质按时完成，造成工期延误则每天给予罚款2000元，若工期提前则每天给予奖励1000元。 11.2乙方应做到工完场清，如不及时清理，甲方可以派人清理，其费用全部由乙方无条件负责承担。 11.3乙方与甲方签订本协议的责任人，即为项目部下属机构责任人员，不得以任何借口私自离开岗位。如需要离开岗位应向甲方项目经理请假，并征得同意方可离开；并做到有事请假，在岗期间必须准时上岗；如私自离开岗位未经项目经理同意，每人次罚款500元。确保通讯工具全天候开机，如有发现关机，每人次罚款100元。 11.4乙方累计发生两次质量、安全事故、违法违规和未按时完成施工作业任务，将视乙方为未履行协议条

33、款，甲方有权提出辞退。乙方不得有任何异议。 11.5本工程严禁乙方转包他人施工作业，否则，甲方有权单方终止合同，并直接辞退乙方，所有责任由乙方承担；同时追究乙方的违约责任，其预留工程量按70%结算。 11.6乙方在施工中应严把工程质量关，如果工程质量达不到要求应无条件返修，并对所造成甲方材料浪费进行赔偿，工期延误按按约定进行处罚。12、工人工资特别约定 12.1 乙方必须把所有参加该项目作业的工人名单、身份证复印件、电话号码、在工程项目所在地的储蓄账号、签名样本等，并对其真实性负责，在进场7日内报送一份给甲方。 12.2 乙方每月向甲方报送月进度预结任务书时，必须同时报送本月应发放工人工资表、

34、上月已发放工人工资表（第一个月除外）；否则，甲方有权扣留乙方报送的月进度预结任务书中的人工费。若乙方报送的本月应发放工人工资表、上月已发放工人工资表有遗漏或虚假，乙方应按遗漏或虚假金额的双倍向甲方支付违约金。 12.3甲方委托劳务公司对乙方提供的工人工资表进行工资发放，乙方应严格按照劳动合同法和国务院关于妥当解决农民工工资问题的文件精神制订工人工资表，不得拖欠；否则，一切后果由乙方自行负责（包括法律和经济责任）。 12.4若乙方拖欠工人工资，甲方有权扣留本合同中甲方应付给乙方的款项。当甲方对乙方拖欠工人工资的情况进行核实后，有权根据核实的情况代乙方向工人发放工资（转入被拖欠工人的储蓄账号），乙

35、方应无条件确认，并视为甲方已向乙方付款。 12.5若甲方代乙方向工人发放工资的额度，超过甲方应向乙方付款的额度，超过部分乙方应当双倍返还给甲方。 12.6若出现乙方拖欠工人工资两次以上的，甲方有权解除本协议，并单方决算乙方所完成的工作量，乙方对甲方单方决算的工作量必须承认（乙方主动参加决算的除外）。因解除合同给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。13、争议解决方式: 甲乙双方若发生争议，可自行协商解决，如协商不成，由甲方法人注册地人民法院管辖。 14、其他条款： / 15、合同的生效、终止: 本合同一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份。本合同经双方签盖章之日起生效，条款履行完毕后自然终止。甲方（公章）： 乙 方（签章）： 年 月 日 年 月 日第六章 其 他一、 周宁武夷龙腾世纪1#4#楼防水工程施工图纸。