2022年广东省一级建造师评估题.docx

《2022年广东省一级建造师评估题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省一级建造师评估题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列关于钢桥的工地安装要求说法错误的是（ ）。A.采取悬臂法拼装钢梁时，连结处所需冲钉数量应按所承受荷载计算决定，但不得少于孔眼总数的一半 B.拼装用的冲钉直径（中段圆柱部分）应较孔眼设计直径小 0.20.3mm，其长度应大于板束厚度 C.在支架上拼装钢梁时，冲钉和粗制螺栓总数不得少于孔眼总数的 1/3，其中冲钉不得多于 2/3 D.高强度螺栓栓合梁吊装杆件时，等杆件基本固定后方可松钩卸载【答案】 D2. 【问题】 当网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择

2、（ ）的工作进行调整。A.资源强度小或直接费用高B.资源强度小或费用低C.资源占用量大或直接费用高D.资源占用量小或直接费用高【答案】 B3. 【问题】 工程实施过程中,发包人在征得承包人同意,采取加快工程进度的措施,发包人应承担承包人由此增加的赶工补偿费用,该费用不包括（ ）。A.新增加投入人工的报酬B.材料提前交货可能增加的费用C.可能增加的机械设备投入D.可能增加的管理费【答案】 D4. 【问题】 杜邦分析法是进行财务分析的一种方法，则杜邦分析体系的核心指标是（ ）。A.总资产净利率B.权益乘数C.净资产收益率D.营业增长率【答案】 C5. 【问题】 （2020年真题）下列分项工程质量验

3、收中，属于一般项目的是()。A.风管系统测定B.阀门压力试验C.灯具垂直偏差D.管道焊接材料【答案】 C6. 【问题】 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（ ）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A. 文物保护单位B. 建设单位C. 施工单位D. 设计单位【答案】 A7. 【问题】 能反映企业经营成果的会计要素是（ ）。A.收入、费用、利润B.资产、负债、所有者权益C.收入、资产、费用D.收入、负债、利润【答案】 A8. 【问题】 关于不动产物权,下列说法正确的是( )。A.不动产物权的转让应该依法登记B.不动产物权的转让在合同成立时生效C

4、.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人D.所有不动产所有权必须登记【答案】 A9. 【问题】 内河航运水工建筑工程定额费用中，税金的计算基础是（ ）A.直接工程费+其他费+专项费用B.直接工程费+其他费+计划利润C.定额直接费+其他费+计划利润D.直接工程费+其他直接费+计划利润【答案】 B10. 【问题】 下列情形符合翻模施工要求的是（）。A.浇筑混凝土要分层对称进行一般每层厚不超过15cmB.高度超过40m的桥墩支撑顶杆可分段分批抽换倒用C.每次浇筑混凝土面距模板顶面不应少于5cmD.混凝土浇筑后强度达到2.5MPa以上方可拆模翻倒【答案】 B11. 【问题】 下列工程项目策划工作中

5、，属于项目决策阶段合同策划的是（ ）。 A.组织方案设计竞赛 B.确定项目设计合同结构方案 C.拟定施工合同文本 D.确定实施期合同结构总体方案【答案】 D12. 【问题】 下列关于矩形单元组合水池的说法，不正确的是（ ）。A.池体钢筋一次绑扎好，但在后浇带处需断开B.待后浇带两侧混凝土养护42d后，浇筑后浇带混凝土C.后浇带混凝土强度应比两侧混凝土提高一级D.后浇带养护时间不少于14d【答案】 A13. 【问题】 关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自由确定D.分包的工作内容没有限制【答案】 B14. 【问题】

6、 下列关于母线槽特点说法错误的是（）。A.紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、噪声小但防潮性能较差B.空气型母线槽不能用于垂直安装，因存在烟囱效应C.耐火型母线槽是专供消防设备电源的使用D.高强度母线槽相对紧密式母线槽而言，其防潮和散热功能和过载能力有提高且减少了磁振荡噪声【答案】 A15. 【问题】 可以书面授权材料取样和送检见证人的单位是（ ）。A.建设单位B.总包单位C.监理单位D.施工单位【答案】 A16. 【问题】 编制项目管理规划大纲时，首先应进行的工作是()。A.明确项目需求和项目管理范围B.确定项目管理目标C.分析项目实施条件D.确定项目管理组织模式【答案】

7、 A17. 【问题】 （2019年真题）用氯丁乳水泥砂浆衬里的防腐蚀方法属于（ ）。A.介质处理 B.缓蚀剂 C.覆盖层 D.电化学保护【答案】 C18. 【问题】 在非代理型施工管理模式（CM模式）的合同中，通常采用（）合同。A.成本加固定费用B.成本加固定比例费用C.成本加奖金D.最大成本加费用【答案】 D19. 【问题】 挣值法的三个成本值不包括（ ）。A.已完成工作的预算成本B.已完成工作的实际成本C.计划完成工作的预算成本D.计划完成工作的实际成本【答案】 D20. 【问题】 关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。A.生活区可以设置敞开式垃圾容器 B.施工现场宿舍严禁

8、使用通铺 C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化 D.现场食堂必须设置独立制作间【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （2015 年真题）疏水阀在蒸汽管中的作用包括（ ）。A.排除空气B.阻止蒸汽逸漏C.调节流量D.排放凝结水E.防止水锤【答案】 ABD2. 【问题】 下列关于阶段验收的说法，正确的是（ ）。A.工程截流前，应进行截流前（阶段）验收B.水电站每台机组投入运行前，均应进行机组启动验收C.大型枢纽工程在截流、蓄水等阶段验收前，必须先进行技术性初步验收D.泵站每台机组投入运行前，均应进行机组启动（阶段）验收E.对于总台数少于3台的泵站

9、，可待全部机组安装完成后，再进行机组启动验收【答案】 ABD3. 【问题】 建设工程项目进度控制的技术措施主要涉及（ ）。A.设计技术 B.承发包模式C.有关进度控制会议的组织设计 D.施工技术E.资金需求计划【答案】 AD4. 【问题】 建设法律、行政法规与社会法的关系主要体现在()。A.提供劳动保护B.进行财产补偿C.行政监督管理D.建立劳动关系E.调整人身关系【答案】 AD5. 【问题】 下列合同中属于可变更、可撤销合同的有（ ）。 A. 因重大误解订立的合同B. 在订立合同时显失公平的合同C. 因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同D. 因欺诈、胁迫而订立的合同E. 乘人之危而订立

10、的合同【答案】 ABD6. 【问题】 下列监测项目，属于基坑施工监测的有（）A.坡顶的水平和竖向位移B.围护墙深层水平位移C.锚杆或支撑内力D.围护结构垂直位移E.地下水位【答案】 ABC7. 【问题】 当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。A.延付或拒付租金请求权 B.寄存财物被丢失的赔偿请求权 C.兑付国债本息请求权 D.基于投资关系产生的缴付出资请求权 E.支付工程款请求权【答案】 CD8. 【问题】 设备基础施工的测量工作大体包括（ ）。A.设备基础位置的确认B.进行基础定位C.标高基准点的确立D.设备基础标高测量E.设备安装【答案】 ACD9. 【问

11、题】 海港码头钢桩的阴极保护法主要应用于（ ）。A.大气区 B.浪溅区 C.水位变动区D.水下区 E.泥下区【答案】 CD10. 【问题】 质量管理PDCA循环中C（Check）包括了（ ）。A.作业者的自检B.作业者的互检C.专职管理者的抽检D.专职管理者的专检E.质量监督部门的巡检【答案】 ABD11. 【问题】 对于测量成果的记录、计算、复核和检算，以下说法正确的是（ ）。A.所有测量成果必须认真做好记录B.按规定用铅笔填写在规定的表格内C.错误之处直接用橡皮涂擦掉后改正D.计算成果应书写清楚，签署完整E.无论人工还是电子记录都应有备份【答案】 ABD12. 【问题】 下列风险管理工作内

12、容中，属于项目风险评估工作的有（）。A.分析各种风险因素发生的概率B.分析各种风险发生的损失量C.确定风险等级D.确定风险量E.确定风险管理范围【答案】 ABCD13. 【问题】 以下（）属于机房交流供电系统A.配电屏B.整流设备C.UPSD.逆变器E.蓄电池【答案】 ACD14. 【问题】 质量验收评定机构应由（）组成。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位E.地方质检单位【答案】 ABCD15. 【问题】 申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政案件的说法，正确的有（ ）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人

13、可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人可以向该部门的上一级人民政府申请行政复议D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.申请人可以向有管辖权的人民法院提起行政诉讼【答案】 AB16. 【问题】 下列不属于合金铸钢的是（ ）。A.耐热铸钢B.耐蚀铸钢C.耐磨铸钢D.铸造碳钢E.焊接结构用铸钢【答案】 D17. 【问题】 消防工程验收程序通常为（）和工程移交等阶段。A.验收受理B.现场调查C.现场检查D.现场验收E.结论评定【答案】 ACD18. 【问题】 在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作项编码之前需要完成的工作有（ ）。A.项目结构分析B.项目计划系统

14、的结构分析C.编制各层进度计划D.编制施工总进度规划E.编制单项工程和单位工程进度计划【答案】 AB19. 【问题】 调整工程网络计划时，调整内容一般包括（ ）。A.非关键工作时差B.关键线路长度C.工作组织关系D.工作工艺工程E.逻辑关系【答案】 AB20. 【问题】 凡从事工程（）的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。A.建设 B.监理 C.设计 D.施工 E.设备制造【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井

15、筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理?3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒

16、绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。根据煤矿井巷工程质量验收规范GB50213-2010规定，立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)，合同的井筒涌水量要求不符合煤矿井巷工程质量验收规范GB502132010的要求有权拒绝签字。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h的合同要求组织施工不正确。10m3h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量6m3h(井筒深度600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一

17、般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。2. 背景资料某10万t级高桩煤码头工程，桩基础采用1200mm的钢管桩，上部结构采用钢筋混凝土梁板结构。业主通过招标，选定了某监理机构；码头主体工程由某施工单位中标承担施工任务，在承包合同中明确，项目中的钢管桩由业主指定某钢结构厂供桩并运至现场，业主单位与供桩单位签订了合同；码头上的装、卸煤设备安装工程由中标承包主体工程的施工单位通过招标另行发包。在施工的过程中，因钢管桩供货单位供桩不及时和部分钢管桩的质量没有达到规范要求的标准等情况，使主

18、体工程的沉桩进度延误了15d，并进一步使设备安装单位的工期延误了7d。问题1对于工程用的钢管桩可否视为“甲供构件”为什么铜管柱的验收应由哪家单位负责组织哪些单位参加验收的主要项目有哪些2对上述因供桩不及时和部分桩质量不合格所造成的工程延误，码头主体施工单位可否进行索赔涉及工程的各主体之间可能因此发生怎样的索赔关系3煤码头主体施工单位应在何时对装、卸煤置备安装分包的投标单位进行考察考察的主要内容是什么4.整个工程的竣工验收由哪家单位提出申请简要说明竣工验收的程序。【答案】1可视为“甲供构件”。因为供桩单位是业主选定的，业主单位与之有供桩合同，码头主体施工单位与供桩单位无合同关系。桩的验收由码头主

19、体施3-单位负责组织，业主、供桩单位、监理单位参加。验收的主要项目有桩的质量、数量及相关的质量证明材料。2码头主体施工单位可以进行索赔。各主体间发生的索赔关系有：码头主体施工单位向业主索赔；业主向供桩单位索赔；装、卸煤设备安装单位向码头主体施工单位索赔。3应在分包招标阶段进行考察。考察的主要内容有：资质等级是否合格；技术装备能否满足工程需要；人员的配置、上岗证是否齐全；质量、安全保证体系是否完善；业绩与信誉状况。4提出申请单位：码头主体施工单位。竣工验收的程序：预验收：当工程具备竣工验收条件后，码头主体施工单位自检，并填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送监理单位申请竣工验收。对监理提出的问

20、题及时整改，合格后报监理单位，直至预验收合格。3. 某公路施工总承包单位与建设单位于2009年2月21日签订了10km的道路施工合同，其中包括一座425m简支梁桥。合同约定：人工费综合单价为60元工日；一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天。工程于3月15日开工，在桥梁施工过程中发生如下事件：事件一：3月1920日，遇罕见台风暴雨迫使桥梁基坑开挖（属于“关键线路上的关键工作”）暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件二：5月10日清早，桥台结构施工（属于“关键线路上的关键工作”）时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令

21、；5月14日，施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300个工日。事件三：6月30日，现浇梁钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件四：桥梁施工中，总承包单位将挖孔桩的任务委托给一劳务公司，并签订了劳务分包合同。针对事件一、事件二，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题：1事件一、事件二中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立分别说明理由。2事件一、事件二中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少3事件三中，施工总承包单位可否获得工期顺延说明理由。4事件四中，根据公路工程相关法规规定，总承包单位采用劳务分包的方式

22、处理挖孔桩施工是否合适如不合适，应该如何处理才合理【答案】1施工总承包单位就事件一、二提出的工期和费用索赔是否成立的判定：事件一：工期索赔成立,费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿，因为不可抗力发生后，费用是各自承担自己的。事件二：工期和费用索赔成立。理由：由于监理工程师下达的停工令及设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。2事件一、二中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件一：可索赔工期2d。事件二：可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。事件一、二中，施工总承包单位可获得的费用索赔：300工日60元工日=18000元3事件三中，施工总承包单

23、位可以获得工期顺延。理由是合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天，事件三是由供电局检修线路停电导致工程停工8h，因此可以获得工期顺延。4事件四中，总承包单位采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工不合适。因为根据公路工程分包管理的相关规定，公路工程只能采取专业分包，而不能采取劳务分包。劳务只能采取劳务合作的方式处理。因此，挖孔桩可以采取专业分包或劳务合作的方式进行。4. 某工程项目地下2层，地上15层，桩基为端承型泥浆护壁钻孔灌注桩，直径800mm，有效桩长为15m，混凝土设计强度等级为C35。事件1：在钻孔达到设计深度进行第一次清孔后，沉放钢筋笼和导管并进行第二次

24、清孔，沉渣厚度为80mm，施工单位认为符合规定，便采用C35混凝土进行水下浇筑。桩底注浆时，注浆压力达到设计值施工单位便终止注浆。旁站监理人员认为不妥，要求施工单位继续注浆。事件2：当混凝土强度达到设计强度50%时，采用高应变等方法依次进行桩基承载力和桩身完整性检测。受检桩为局部地基条件出现异常的桩和重要部位的桩。问题：1.事件1中，（1）请指出桩底注浆时，监理人员的说法是否正确，并说明理由；（2）指出本事件还有哪些不妥之处，并给出正确做法；（3）计算单根桩混凝土最小浇筑量（保留2位小数）。2.事件2中，指出桩基检测中的不妥指出，并给出正确做法；补充桩身完整性的检测方法；桩基检测时，受检桩的选

25、择条件还有哪些？【答案】1.（1）监理人员的说法正确。因为根据规定，终止注浆的条件应控制注浆量（为主）、注浆压力两个因素，满足下列条件之一即可终止注浆：注浆总量达到设计要求；注浆量不低于80%，且压力值大于设计值。（2）不妥之处有：沉渣厚度为80mm不妥。正确做法为，端承型泥浆护壁钻孔灌注桩沉渣厚度不应大于50mm。采用C35混凝土进行水下浇筑不妥。正确做法为，混凝土强度应按比设计强度提高等级进行配制。桩顶标高比设计高度超灌500mm不妥。正确做法为，应比设计标高超灌1m以上。2.（1）不妥之处有：当混凝土强度达到设计强度50%时进行桩基检测不妥。正确做法为，采用应变法、声波透射法检测时，受检

26、桩混凝土强度不应低于设计强度70%，且不应低于15MPa；采用钻芯法检测时，受检桩混凝土龄期应达到28d，或同条件养护试块强度达到设计要求。5. 【背景资料】某机电工程安装公司(以下简称A公司)总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括：28台重3080t的机电设备吊装、安装；燃气和其他介质的工艺及系统管道4500m安装、组对、焊接；电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的B公司。由于工程正值夏季施工、天气炎热，且工期十分紧迫，建设单位认为安全施工形势较严峻，要求做好安全工作。为之A公司项目经理部在开工前组

27、织各部门及各分包单位制定了安全生产责任书，明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中，对各管道系统和设备进行相应试验，其中燃气管道组织泄漏性试验时采用空气作为介质，按相关要求确定试验压力，采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查。后由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使B公司经济损失约10万元。B公司向建设单位提出工期和费用索赔。管道和设备工程的防腐绝热施工严格按照相关标准和规范进行，质量检验合格后进行到试运行阶段，试运行合格后组织工程竣工验收。【问题】(1).分析该安装工程施工有哪些危险源？(2).总包单位A公司对于分包单位B公司怎样进行全过程管理

28、？(3).B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。（4）.燃气管道泄漏性试验应重点注意哪些内容？采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括哪些？【答案】设备运输、吊装，存在安全和吊装伤害风险；管道组对焊接、无损检测，存在火灾、射线辐射伤害风险；设备、管道试压、吹扫、气密等，存在机械伤害、化学物质伤害风险；临时用电、电气仪表施工，存在触电风险；高处作业，存在高空坠落风险；多工种交叉作业，存在机械伤害、物体击打风险；工期紧，夏季施工温度较高，对工人造成中暑及其他损害。（2）总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理，应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以

29、及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。（3）不妥当。理由：索赔程序不对。虽然建设单位提供的几台大型工艺设备晚到，延误了工期，造成了B公司的实际损失，责任在建设单位。但B公司与建设单位没有合同关系，而是A公司的分包商，无权向建设单位直接索赔。只有向总承包单位A公司提出索赔事项，通过总承包单位A公司向建设单位索赔。同时，应按索赔程序和要求，并提供足够证据，经监理单位(或建设单位)认可，才能达到索赔要求。（4）燃气管道泄漏性试验应重点注意：泄漏性试验应在压力试验合格后进行。泄漏性试验压力为设计压力。泄漏试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并且停压10min后，采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查所有密封点无泄漏为合格。采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括：阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点。