2022新版庭园施工合同范本(精篇).docx

《2022新版庭园施工合同范本(精篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版庭园施工合同范本(精篇).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-02642022新版庭园施工合同范本（精篇）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版庭园施工合同范本（精篇）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 双方就本施工事项协

2、商一致，订立本合同。一、工程概况L工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、施工方式：本工程由乙方以 的形式进行施二、工程期限L工程有效期限 天（含法定节假日） 开工日期 年 月 日；竣工日期 年 月日合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、如遇以下情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方, 并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否那么视为乙方放弃签证的权 利，工程不予顺延。(1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通 水电、甲方变更设计等。(2 )不可抗力因素。三、工程造价工程预算总价款为人民币 元(大写元)。四、质量标准工程质量标准:质量标准评定以

3、国家或行业的质量检验评定标准 为依据。五、双方义务L甲方义务(1)参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣 工的验收。(2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通,同时提供施工 用水、用电(水电费由甲方承当)。(3)工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物管所需相关资料。(4 )提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。(5 )提供乙方工人现场住宿地点。2、乙方义务(1)严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染 环境。(2)根据甲方确认的施工图纸,

4、按照本合同约定完成承包范围 内的施工工作。(3)按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承当在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等平安责 任。假设出现平安问题,责任由乙方自行承当。(4)工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期 间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造 成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。(5)乙方应确保工程质量到达验收标准。(6 )乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及 完整的竣工结算资料。六、材料设备供应承包人在每月一日将下月采购的材料设备以报表形式报发包合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

5、建设工程施工合同 人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工 程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。七、价款支付方式甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：(1)甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20% ,即人民 币 元(大写 元)作为合同定金。(2)甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付 工程总款的30% ;即人民币 元(大写 元)作为进度款。(3 )甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向乙 方支付工程预算总价款的40% ,即人民币 元(大写元)作为进度款。(4)工程验收合格后2日内，乙方向甲方提交工程结算单,并 将有关资料送交甲方。甲

6、方接到资料后2日内如未有异议，双方应在 工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。(5)以上付款的方式均以现金支付。八、维修期限1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二 年，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为3个月，养护内 容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的（非 人为造成的或非自然灾害造成的），乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程 等损坏，或植物死亡的,乙方维护后收取本钱费用。九、违约

7、责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应 予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承当工程保 管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准，由乙方承当相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理 由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造 成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金 缺乏以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。十、争议的解决争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。发包人：（公章）委托代理人： ： ：开户银行：账号：邮政编码：年月日承包人：（公章）委托代理人： ： ：开户银行： 账号:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同邮政编码: 年_月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE