2022年广东省一级建造师深度自测题.docx

《2022年广东省一级建造师深度自测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省一级建造师深度自测题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 以下关于设计任务委托的模式的描述中，正确的是（ ）。A.国际上，建造师事务所起主导作用B.我国业主方主要通过直接发包的方式选择设计方案和设计单位C.国际上，设计竞赛与设计任务委托有直接的联系D.业主方可以平行委托多个设计单位进行设计【答案】 D2. 【问题】 通常在一个或几个机场附近的航路汇合处设置的管制空域进行（），以便于进场和离场的航空器飞行。A.塔台管制B.进近管制C.区域管制D.程序管制【答案】 B3. 【问题】 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日

2、起超过（）年的，法院不予保护。A.8B.10C.15D.20【答案】 D4. 【问题】 施工现场宿舍的设置，符合要求的是（ ）。A.室内净高于2.2mB.每间宿舍居住人员18人C.3层床铺D.通道宽度1.2m【答案】 D5. 【问题】 （2019真题）关于水泥土搅拌桩复合地基质量管理的说法，正确的是（）。A.施工前检查搅拌机机头提升速度 B.施工中应对各种计量设备进行检定、校准 C.施工中应检查水泥及外掺剂的质量 D.施工结束后应检查桩体直径【答案】 D6. 【问题】 当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时，应采用的水处理工艺（）。A.原水筛网隔滤或消毒B.原水接触过滤消毒C.原水

3、混凝、沉淀或澄清过滤消毒D.原水调蓄预沉混凝、沉淀或澄清过滤消毒【答案】 B7. 【问题】 代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是（ ）。A.代理人本人B.被代理人C.第三人D.权利人【答案】 B8. 【问题】 关于施工合同中承包人项目经理的说法,正确的是（）。A.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同,不须发包人确认B.发包人要求更换承包人项目经理,由此增加的费用由发包人承担C.承包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理D.承包人项目经理事先通知发包人,可离开施工现场【答案】 C9. 【问题】 施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本

4、计划，属于（）成本计划。 2016A.指导性B.实施性C.作业性D.竞争性【答案】 D10. 【问题】 淤泥、淤泥质土及天然强度低（ ）的黏土统称为软土。A.压缩性高，透水性大B.压缩性高、透水性小C.压缩性低、透水性大D.压缩性低、透水性小【答案】 B11. 【问题】 混凝土拌合及养护时，在无法获得水源的情况下，海水可用于（ ）。A.钢筋混凝土 B.预应力混凝土C.素混凝土 D.装饰混凝土【答案】 C12. 【问题】 某建筑工程已经达到其合理使用年限，业主想继续使用，则( )。A.不能继续使用，必须拆除B.可以继续使用C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答

5、案】 D13. 【问题】 机场工地施工现场围墙要严密、完整、牢固、美观，高度不得低于（ ）m。A.1.2B.1.5C.1.8D.2【答案】 C14. 【问题】 某中心医院急救中心实验楼土建单位工程概算的内容如下：项目人、料、机费用总和为4000万元（其中定额人工费为800万元），企业管理费取费率为5%，利润为8%，规费取定额人工费的38%，税率为11%。则该项目概算造价总计为（ ）万元。A.4640.0B.4840.0C.5372.4D.5872.4【答案】 C15. 【问题】 下列索赔事件中，承包人不可以索赔人工费的是（ ）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.非承包商责任工期延期

6、导致的人员窝工费和工资上涨费C.超过法定工作时间加班劳动D.企业人工费增长【答案】 D16. 【问题】 双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。A.该工作的波形线的水平长度 B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值 C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值 D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】 A17. 【问题】 甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损灭失风险承担的说法，正确的是（ ）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失

7、的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成立时，由甲承担【答案】 D18. 【问题】 某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。A.业主全部承担B.施工单位全部承担C.业主和施工单位共同承担D.工期顺延、费用由施工单位承担【答案】 A19. 【问题】 根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，未取得安全生产许可证的企业不得（）。A.进行项目开工B.参与项目投标C.从事建筑施工活动D.办理工程竣工验收【答案】 C2

8、0. 【问题】 预付款担保的主要作用是（ ）。A.保证承包人能按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额B.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益C.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失D.确保工程费用及时支付到位【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 施工作业质量自控的要求有（）。A.预防为主B.重点控制C.检验为主D.坚持标准E.质量记录完整【答案】 ABD2. 【问题】 全过程质量管理的主要过程有：（ ）；检测设备控制与计量过程；施工生产的检验试验过程；工程质量评定过程；工程竣工验收与交付过程；工程回访维修服务过程等。A

9、.工程立项过程B.工程策划与决策过程C.工程筹备过程D.施工采购过程E.施工组织与准备过程【答案】 BD3. 【问题】 （2019 年真题）关于填土路基施工要点的说法，正确的有（ ）。A.原地面标高低于设计路基标高时，需要填筑土方B.土层填筑后，立即采用8t 级压路机碾压C.填筑时，应妥善处理井穴、树根等D.填方高度应按设计标高增加预沉量值E.管涵顶面填土300mm 以上才能用压路机碾压【答案】 ACD4. 【问题】 关于施工成本分析依据的说法，正确的有()。A.业务核算的范围比会计.统计核算要广B.业务核算同会计核算和统计核算一样都有一套特定的系统的方法C.资产.负债.所有者权益.营业收入.

10、利润等会计五要素指标，主要是通过会计来核算D.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整E.统计核算的计量尺度和会计相同，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计算【答案】 ACD5. 【问题】 在拌合混凝土时加入矿物掺和料，可改善混凝土的（ ）性能。A.抗冻B.抗震C.防火D.耐蚀E.护筋【答案】 AD6. 【问题】 下列关于水法和取水许可制度实施办法的相关说法，正确的是（ ）。A.水法属于基本法B.使用本集体经济组织的水塘、水库中的水，可不实行取水许可制度和有偿使用制度C.逾期不缴纳水资源费的应加收滞纳金，而不罚款D.为紧急公共利益取水，可不必向人民政府水行政主管部门

11、申请取水许可证E.因建设桥梁、码头等设施而损坏原河道范围内的违法工程，可不赔偿【答案】 ABD7. 【问题】 给水排水工程中砌筑结构，砌筑沟道施工技术的基本要求：（ ）。A.砌筑前应检查地基或基础，确认其中线高程、基坑（槽）应符合规定，地基承载力符合设计要求，并按规定验收B.接砌时，应将斜槎冲净并铺满砂浆，墙转角和交接处应与墙体分开砌筑C.砌筑结构管渠宜按变形缝分段施工，砌筑施工需间断时，应预留阶梯形斜槎D.砌体的沉降缝、变形缝应与基础的沉降缝、变形缝不能贯通E.砌筑砂浆应饱满，砌缝应均勻不得有通缝或瞎缝，且表面平整【答案】 AC8. 【问题】 加强多层砌体结构房屋抵抗地震力的构造措施有（ ）

12、。（2012 年真题）A.提高砌体材料的强度B.增大楼面结构厚度C.设置钢筋混凝土构造柱D.加强楼梯间的整体性E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来【答案】 CD9. 【问题】 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】 BCD10. 【问题】 桩基施工时为避免对地下构筑物的破坏，混凝土灌注桩施工安全控制还涉及（ ）等。A.施工场地B.护壁泥浆C.桩的制作D.护筒埋设E.混凝土浇筑【答

13、案】 ABD11. 【问题】 大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。A. 项目实施总体部署B. 总进度规划C. 确定里程碑事件的计划进度目标D. 施工准备与资源配置计划E. 项目实现的条件和应采取的措施【答案】 ABC12. 【问题】 金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】 ABC13. 【问题】 下列工程中,需组织专家论证专项施工方案的有（）。A.10t重的单根钢梁采用汽车吊吊装 B.净高3m的脚手

14、架搭设 C.埋深2m的管理一般沟槽开挖 D.5.5m深的设备基础基坑开挖 E.桅杆吊装的缆风绳稳定系统【答案】 D14. 【问题】 下列属于单位工程投入使用验收工作内容的是（ ）。A.检查工程是否按批准的设计内容完成B.评定工程施工质量等级C.对验收中发现的问题提出处理意见D.检查工程是否具备安全运行条件E.主持单位工程移交【答案】 ABCD15. 【问题】 室内给水管道安装中说法正确的有（ ）。A.先安钢制管道，后安塑料管道B.给水引入管与排水排出管的水平距离不得小于0.5mC.给水水平管道应有2-4的坡度坡向泄水装置D.水表不应安装在受暴晒的地方E.管道穿过墙壁或楼板，应设置金属或塑料套管

15、【答案】 AD16. 【问题】 隧道的附属设施包括（ ）。A.通风设施B.照明设施C.安全设施D.供配电设施E.洞身防水设施【答案】 ABCD17. 【问题】 关于框架剪力墙结构优点的说法，正确的有()。A.平面布置灵活B.剪力墙布置位置不受限制C.自重大D.抗侧刚度小E.侧向刚度大【答案】 A18. 【问题】 利用管道的位移吸收热伸长的补偿器有（）。A.自燃补偿器 B.方形补偿器 C.波形补偿器 D.球形补偿器 E.套筒式补偿器【答案】 D19. 【问题】 在编制桥梁拆除安全技术措施和应急预案时，其重点内容包括（ ）。A.建立安全保证体系B.建立安全防护措施C.监控量测及信息反馈机制D.应急

16、设备、物资准备E.交通导行措施【答案】 ABCD20. 【问题】 具有启闭迅速特点的阀门是（ ）。A.闸阀B.截止阀C.柱塞阀D.球阀E.蝶阀【答案】 D三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某路桥施工企业中标承包某二级公路的H合同段改扩建工（K3+000K24+000），项目区软土路基分布不均匀。原有的二级公路K3+000K12+000、K18+000K24+000路段为沥青混凝土路面，K12+000K18+000为水泥混凝土路面，沿线城镇化比较严重，过境交通与城市内交通混行，交通量增加引起通行问题，需将其改扩建成一级公路。老路加铺部分路面结构采用上面层：5cm细粒式沥青混凝土（AC

17、-13C）；下面层：7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25c）；封层：乳化沥青稀浆封层（1cm）；调平层：1636cm厚水泥稳定碎石。根据施工组织和技术要求，施工单位为保证施工质量，提出以下措施：措施一：施工前对老路路面现况进行详细复核K12+000K18+000段主要病害简述：横向裂缝、纵向裂缝、龟裂、断板等。施工单位对出现断板的原因进行调查分析，发现该段基层顶面标高比设计标高平均高出5cm，而混凝土制备、浇筑工艺、养生都满足要求，切缝及时。措施二：严格配置机械设备，沥青混合料拌合设备生产能力为500t/h摊铺宽度6m，压实后沥青混凝土密度为2.35t/m3，运输车辆载重量为15t，混合料运到摊

18、铺现场时间为13min，返回拌合场时间为9min，在现场卸料及其他等侍时间为3min，车辆储备系数取1.1。措施三：旧沥青路面段采用现场热再生法重铺，其主要工艺包括：摊铺整形、加热、旧料再生、罩新面工艺。措施四：场地建设按照标准化施工，满足安全、实用美观等要求，对自建房屋提出下列要求：最低标准为活动板房，建设宜选用阻燃材料，搭建不宜超过两层；每组不超过10栋，组与组之间的距离不小于6m；栋与栋距离不小于4m，房间净高不低于2.5m；驻地办公区、生活区采用集中供暖设施，严禁电力取暖。竣工完成后，竣工验收由批准工程设计文件的地方交通主管部门主持，主要是全面考核建设成果，对建设项目进行综合评价，确定

19、工程质量等级。详细核查了交工验收的工程及竣工文件，该工程交工验收工程质量得分85，质量监督机构工程质量鉴定得分91，竣工验收委员会对工程质量评定得分92。【问题】【答案】1.按组成结构：密实悬浮结构按矿料级配：密集配沥青混凝土混合料2.（1）基层标高控制不严，导致混凝土路面板厚度不足；（2）切缝深度过浅；（3）路面基础出现不均匀沉降；（4）交通流量增大。3.加热旧料再生摊铺整形罩新面工艺4.正确。错误；改正：每组不超过10栋，组与组之间距离不小于8m。错误；改正：栋与栋距离不小于4m，房间净距不小于2.6m。正确。5.拌合一车混合料所需要的时间T=6015/500=1.8min2. 1背景某本

20、地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满

21、足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监

22、理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制

23、方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在

24、地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，

25、编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程3. 某矿井主要运输大巷，围岩稳定性中等，设计断面185m2，总长度3000m，采用锚杆喷射混凝土支护方式，锚杆间排距800800mm，锚杆抗拔力80kN，巷道每米锚杆数量9根；喷射混凝土强度C25，厚度100mm计划月进度90m。施工单位在施工过程中，加强施工质量检查，严格工序质量控制。巷道每施工半个月45m进行一次锚杆抗拔力试验，每次抽检5根，试验抗拔力应达到设计值的90以上。喷射混凝土强度也是每半个月45m进行一次试验，采用钻取混凝土芯样5块进行抗压试验检测混凝土强度。该运输大巷施工3个月后，建设单位组织对工程质量进行抽查，发现锚杆

26、抗拔力不足，认为工程质量存在问题，要求进行整改。问题1巷道锚杆支护的主控项目包括哪些内容2施工单位锚杆抗拔力和喷混凝土强度检测方案是否正确说明理由。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的合格评定条件是什么4锚杆抗拔力不足的主要原因是什么【答案】1巷道锚杆支护的主控项目包括：(1)锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求；(2)水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求；(3)锚杆安装应牢固，托板紧贴岩壁、不松动，锚杆的拧紧扭矩不得小于100Nm；(4)锚杆抗拔力最低值不得小于设计值的90。2施工单位锚杆抗拔力检测方案不正确，喷射混凝土强度检测方案正确。根

27、据规范规定，锚杆抗拔力试验取样每2030m，锚杆在300根以下，取样不应少于1组，每组不得小于3根。喷射混凝土取样每3050m不应小于1组，45m取1组符合要求。3针对背景条件，喷射混凝土抗压强度的检验采用的是钻取混凝土芯样进行试验的方法，对于一般工程，芯样试件抗压强度平均值应不小于设计值，芯样试件抗压强度最小值应不小于设计值的85。4锚杆抗拔力不足的主要原因是：(1)锚固药卷存在质量问题；(2)巷道围岩破碎；(3)围岩含水；(4)锚杆安装存在问题。4. 某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施

28、工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3对事件

29、3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系?5简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6架设馈线包含的内容有哪些?【答案】1建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属

30、于违章指挥。4质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿1020cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。5. 背景资料某10万t级高桩煤码头工程，桩基采用预应力混凝土大管桩，上部结构为钢筋混凝土梁板，业主通过招标选定了某监理单位，沉桩及上部结构主体工程由某单位中标组织了煤码头项目部施工承包

31、，并在施工合同中明确，装、卸煤设备安装工程由主体工程中标的施工单位通过招标选择具有相应资质的设备安装单位，另行发包；预应力混凝土大管桩由业主指定供应单位供桩，并运抵现场，并与之签订了合同。施工过程中，供桩单位因种种原因发生了供桩数量、时间等没有及时到货，部分桩的质量没有达到规范要求质量标准等情况，使主体工程的沉桩进度滞后了12天，并进而使装、卸煤设备安装工程的进度滞后了10天。问题：针对供桩不及时、部分桩质量不合格所引起的主体工程工期延误，码头主体工程承包单位是否可以提出索赔？如可以索赔，应经过怎样的程序提出索赔？【答案】码头主体施工单位可以进行索赔。索赔程序为：（1）根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书；（2）发出索赔意向通知书后28d内，向监理工程师提出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料；（3）监理工程师审核承包方的索赔申请，于28d内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28d内未予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（4）索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。