学院校区周边环境整治及道路改造工程招标文件.docx

《学院校区周边环境整治及道路改造工程招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《学院校区周边环境整治及道路改造工程招标文件.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XX学院XX校区文学楼周边环境整执及道路改变工程招标文件工程编号：XXXXGC13招标人：XX学院发布日期： XXXX年六月只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。28. 4开标程序开标会议由招标人：XX学院主持;由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；对各投标人的法人和建造师的身份证及第28. 3.1款需带证件的原件进行验证确认；经确认无误后，有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称和投标文件的主要内容; 工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。29. 评标1评标方法1. 1评标方法按招标文件的规定执行。29. 无效投标文件投标文件出现以下情形之一的，投标文件按无效投标处理(废标

2、)。(1)逾期送达的或未送达地点的；(2)未按招标文件要求密封的；(3)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；(4)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法识别的；(5)投标人名称或建造师与资格审查时不一致的；(6)未按招标文件要求提交投标保证金的；(7)工期或质量或投标报价不符合招标文件要求的；(8)投标函报价未对招标人发包价进行确认的；(9)法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。31. 定标1中标候选人和中标人确实定1. 1中标候选人和中标人确实定原那么及方法按本招标文件第二章评标方法中规定执 行。31. 2 中标通知书1中标人确定后，招标人将于3日

3、内公示，并向中标人发出中标通知书。31. 2. 2中标通知书须加盖公章后，方可发出。31.3中标价3.1中标价即为招标人发布的发包价。六、合同的授予合同授予标准本招标工程的施工合同将授予按本须知第31条规定所确定的中标人合同协议书的签订31.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投 标文件订立书面工程施工合同，同时，投标人应按本须知第34条规定的数额、时间向招 标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。31.2 中标人如不按本投标须知第33条的规定与招标人订立合同，那么招标人将废除授标, 投标担保金不予退还，给招标人造成的损失

4、超过投标担保数额的，还应当对超过局部予 以赔偿，同时依法承当相应法律责任。31.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程施工转 让（转包）给他人。34. 履约保证金1履约保证金提交的数额和地点金 额：按（中标价一预留金）*5%单位:XX学院开户行：XX帐号：XXX34. 2假设中标人不能按本须知第34.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资 格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部 分予以赔偿。34.3履约保证金在工程竣工验收合格后直接转为工程质量保证金，质保期（一年）满 后一次性付清（无息）。第二章评标方法一总贝U1 .

5、为进一步简化招标程序，提高建设工程招标工作的效率，结合实际，制定本方法。2 .本方法为本工程施工招标文件的组成局部。3 .本方法适用于单项合同估算在50万元以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程。 本方法采用随机抽取的方式确定中标人。4 .评标定标活动遵循公平、公正、公开的原那么。5 .评标定标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。 投标人如有采取任何方式干扰评标工作，一经发现即取消投标资格。6 .评标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。7 .本工程评标定标程序：7.1. 组建资格审查委员会；7. 2.对投标进行资格审查；7. 3.有效投标人；7. 4.随机抽取决定

6、中标候选人7. 5.对中标候选人进行网上公示7. 6.确定中标人。 中标候选人与定标8.审查人员对各投标申请人的资格进行审查后，向招标人提交有效投标人名单。8 . 1.投标人在投标时不需编制技术标和商务标预算书，但在投标函中需对招标人的 发包价进行确认。否那么，投标将被拒绝。9 .在有关部门监督下，招标人将现场在通过评审合格的有效投标人中采用随机抽取 的方式确定一名中标候选人，当有效投标人只有一名时，直接确定为中标候选人。10 1招标人将中标候选人名单在XX学院资产与设备处网上公示，公示期满之后无异 议的招标人将确定第一中标候选人为中标人，并向中标人发出中标通知书。11 .中标价确实定：发包价

7、即为中标价。12 .当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当 提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者中标被依法确认无效的，招标人可以 在有关部门的监督下从余下的有效投标人中采用同样方法重新确定中标候选人。中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保 证金的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新 招标所发生的费用等损失。13 .中标通知书对招标人和投标人具有法律约束力。中标通知书发出后，中标人放弃 中标工程的,无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或 者更改合同实质性内容的，或

8、者拒不提交所要求的履约保证金;招标人可取消其中标资格, 并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金额的，中标人应当对超过局部予以 赔偿,并承当违约的法律责任。三附贝IJ15.本评标定标方法未尽事宜，按照法律、法规、规章、及有关规定执行。第三章合同条款XX学院XX校区文学楼周边环境整执及道路改变工程(XXXXGC-13)施工合同发包方：XX学院承包方：依照合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的 原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，签定本合同。一、工程概况1、工程名称:XX学院XX校区文学楼周边环境整执及道路改变工程（XXXXGC-13）2、工程地点：XX学院

9、XX校区内3、工程承包范围：本工程施工图纸、本工程招标文件（含答疑、修改澄清文件）和 工程量清单中的所有内容。施工总承包、包土方（含多余建筑垃圾清运）、包工包料、保 质量、包工期、包平安、包卫生、无垃圾。二、合同工期及质量要求：1、工期：50日历天，即XXXX年 月 日至XXXX年 月 日。2、工程质量必须到达工程施工质量验收合格标准。3、承包人工程竣工后向发包人提出验收申请，提供完整的施工资料。发包人于十日 内组织验收。三、合同价款和调整1、本合同价款（大写）： （： 元）。2、本合同采用固定单价合同，结算价=中标价土工程数量变更X综合单价士合理索 赔土新增工程内容量X审定签证单价X0.85

10、。工程结算时，以综合单价乘以实际完成的工 程数量的乘积为准。四、现场管理及工程量确认1、承包人应服从发包人以及现场管理人员、审计人员的管理（发包人有权对部工程 进行调整），所有工程量必须有上述代表的签字确认。2、中标承包人必须完成工程量清单（经发包人确认）中所有内容（发包人调整的另 计），并通过竣工验收，否那么发包人将没收履约保证金。3、对严重拖延工期或施工质量不达要求的，经发包人屡次催促，施工单位拒不执行 的、不整改的，发包人可中止施工合同并与承包人进行清算，同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工 队伍施工，否那么没收承包人履约保证

11、金、承包人要承当相关工期延误损失。4、本工程中标承包人不得将工程转包，以上如有违反，发包方有权中止合同并取消 中标资格、没收履约保证金，给发包方造成的损失，依法承当赔偿责任。工程负责人必 须常驻工程施工现场，并且每周在现场时间不得少于5天，每天不少于8小时。中标的 工程负责人不到位，从履约保证金中扣除500元/次；未经业主同意，不得擅自更换工程 负责人。工程负责人必须参加发包人组织的工程会议，工程负责人确有特殊情况必须提 前向发包人请假并经发包人同意，否那么，每缺席一次按1000元处以违约金。5、在施工过程中，承包人必须保护好现场的原有预埋管线、电缆等设施。如有损坏,由承包人负责修复，并承当因

12、损坏原有设施而造成的全部责任。五、履约保证金及质量保证金 质量保证金，质保期（一年）满并经验收合格后退还（不计息）。合同签订前承包方交纳（中标价-预金）*5%作为履约保证金，工程竣工后转为六、工程款支付本工程工程款支付：工程竣工验收合格并送审后支付合同价款的80%（扣除暂列金）, 竣工结算审计完成后再付至审计结算价款的100% （因财政预算下达原因，此款2018年 3月支付）；。七、违约责任1、因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期，发包方有权 解除合同，清退承包方出场，并没收其履约保证金。2、因承包方违约给发包方造成损失和因承包方违约给发包方造成延伸损失的，发包方没收承包

13、方的合同履约保证金，合同履约保证金不能冲消发包方损失的，承包方必 须承当发包方实际损失。八、其它补充条款1、本工程不执行其他关于工程优质优价的定额、文件和规定。2、对设计变更引起新的工程工程，其相应综合单价按以下方法确定：合同中有相同或类似工程工程综合单价的，可参照合同中类似工程的综合单价计 算确定。合同中没有类似工程工程综合单价的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当 的综合单价，经审计（或跟踪审计）单位审定后乘以0. 85 （经招标确定的下浮比例15%） 作为结算依据。组价时材料单价可参照施工期间XX工程价格信息价格，XX工程价格信息中没有相应材料单价时，由双方共同询价确定。清单工程中工程

14、特征或工程内容发生局部变更的，应以原综合单价为基础，仅就 变更局部调整其综合单价。3、发包方将按本合同约定的工程款支付方式进行工程款的支付，承包方必须按规 定负责处理好所有施工用工、农民工的工资及材料款等问题，否侧由此引发的问题由承 包方全部责任。4、发包人负责提供施工用的水电，装表计量，费用由承包方支付。5、工程变更以承包人、发包人、审计人员三方共同签证为准。工程变更价款在工 程决算审计核定价款后一并支付。6、承包方在现场施工过程中所造成的平安责任完全由承包方负责，发包方不负任 何连带责任。7、施工期间施工单位需及时清理施工垃圾；施工完成后，施工单位需及时清理现 场；防止污染校园环境。否那么

15、发包方将扣除施工单位相关文明施工费用。8、发包方、承包方双方如发生争议，应协商解决，协商不成，由XX市仲裁委员会 仲裁或依法向法院起诉。9、本协议一式四份，发包方、承包方双方各执二份，双方签字盖章后生效。九、组成合同的文件组成合同的文件包括以下内容，具有同等的法律效力。1、本合同2、中标通知书3、招投标文件、工程量清单及其附件4、投标文件及附件5、标准、规范及有关技术文件6、相关图纸（如有）7、双方有关工程的洽商、变更等书面资料或文件视为本合同的组成合同。发包人（公章）：法定代表人或委托代理人（签字）:承包人（公章）： 法定代表人或 委托代理人（签字）: 开户银行： 账 号：第四章 技术规范、

16、设计文件一、本工程采用的主要技术规范1、建筑工程施工质量验收统标准GB50300-20012、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20013、建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-20024、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20025、建筑设计防火规范(GB50016-2006)6、民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001) 2006版7、建筑内部装修设计防火规范GB50222-958、公共建筑节能设计标准GB50189-20059、其他现行的有关规范、行业标准。10、如对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。第五章工程量清单本工程工程量

17、清单另附。第六章投标文件商务标格式一、授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的 （姓名）为 我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中 所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以成认。代理人无转委托权，特此委托。授权代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日 期：年 月 日二、诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公正和老实信用的原那么自愿参加 工程的投标;二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；三、不出借、转让资

18、质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式 弄虚作假，骗取中标；四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人 的合法权益；五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害利益、社会公共利益或 者他人的合法权益；六、严格遵守开标现场纪律，服从管理人员管理；七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，假设有分包征得建设单位同意；八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同 意接受建设单位违约处分；九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程；或如该建造师有在建工程，保

19、证 在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关法律法规要求进行。投 诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份 证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否那么愿接受有关部门 的处分。十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按XX市建设委员会滁建管【2012】 23号文件要求办理“一卡通”手续；以上内容我已仔细阅读，本公司假设有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标 资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承当法律责任， 给招标人造成损失的，依法承当赔

20、偿责任。开户银行：基本账户：投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：年 月 日（开标日期）三、投标函致：（招标人）1、根据你方招标工程工程编号为 的 工程招标文件，遵照招标投标法等有关规定，经踏勘工程现场和研究上述招标文件的投标须知、合同 条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以招标人发布的本工程 发包价 为投标总报价（含人工费调整）承包上述工程的施工、竣工，并承当任何质量缺 陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。3、一旦我方中标，我方将派出 建造师为本工程负责人，保证在接到开工通知书后 日内开始本工程的施工，并在50个日

21、历天（工期）内完本钱合同的施 工，工程质量到达 标准，并移交整个工程。4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交（）.5万元的投标保证金。如 果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后内天内未能或拒绝 签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交 万元作为履约担保。工程质保期满后，方可退还。投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：邮政编码： ： ：日期：年 月 日A、招标公告信息I、无失信被执行行为承诺书工程名称XX学院XX校区文学楼周边环境整执及道路改变工程（XXXXGC-13）工程

22、地点XX学院XX校区校内投标资质要求1、投标人具有独立法人资格，有相应的营业范围；2、企业资质：房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；建造师要求：房屋建筑工程贰级及 以上注册建造师。3、根据最高法院关于公布失信被执行人名单信息的假设干规定（法释201317号）第六条规 定，投标人及其法定代表人、工程负责人在法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标； 4、本工程不接受联合体投标。工程规模投资估算约28万元招标范围按本工程施工图纸和工程量清单中所有内容发布时间XXXX年6月28日信息内容工程概况：详见招标文件。标段划分：一个标段评标方法：随机抽取法资金来源：财政资金工程款支付方式详见招标文件领取招

23、标文件方式及时间：1、招标文件时间：招标文件发布时间一开标截至时间2、领取方式：网上下载投标保证金：0.8万元币。（不开标时以现金的方式，交纳至招标人处，各投标人把现金装入密封袋中注明单位 名称。）。标书费：200元。（投标截止日前从投标人账户至学校账户，时需注明投标工程名称，学校不接受现金存款和现金 交款。）中标服务费：合同价设的（签订合同前从中标人账户至学校账户，时需注明投标工程名称和单位名称）。交易文件答疑及澄清:请于XXXX年7月3日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至XX学 院资产与设备处（XX学院XX校区行政楼220）,招标人将在XXXX年7月4日17时前以澄清公 告形式在X

24、X学院资产处网予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成 后果由投标人自负。现场勘查：建议投标人自行现场踏勘。于XXXX年7月3日前进行现场踏勘，技术咨询和现场踏勘联系人：谢 工（联系方式：XX ） o招标单位联系方式：单 位：XX学院 开户行：工行醉翁亭支行帐号：XXX地址：XX联系人：XX学院资产与设备处XX / ：XX本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：本公司、公司法定代表人及工程负责人行为遵守法律法规规定，不在法院公布的 失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。本公司、法定代表人及工程负责人假设有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消 投标资格、记入信用档案、取消中标

25、资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承当法律 责任，给招标人造成损失的，依法承当赔偿责任。法定代表人（签字和盖章）:五、无行贿行为承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：本公司、公司法定代表人及工程负责人近三年无行贿行为，愿意接受社会各界监督。本公司、法定代表人及工程负责人假设有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消 投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承当法律 责任，给招标人造成损失的，依法承当赔偿责任。法定代表人（签字或盖章）：投标人名称（公章）：年 月 日六、社会法人无失信被执行行为承诺书本公司郑重承诺：本公司遵守法律法规规定，不存XX省社会法人失信行为联

26、合惩戒暂行方法（皖 政办2015 52号）第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。本公司假设有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、 取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承当法律责任，给招标人造成损失的, 依法承当赔偿责任。法定代表人（签字或盖章）： 投标人名称（公章）： 年 月 日Bx投标须知前附表编号内容说明与要求1工程概况工程名称：XX学院XX校区文学楼周边环境整执及道路改变工程（XXXXGC-13）建设地点：XX学院XX校区校内建设规模：投资估算价约28万元2招标范围按本工程施工图纸和工程量清单中所有内容3工期要求要求工期：不高于至个日历天。4质量标准

27、必须到达工程施工质量验收_格_标准。5投标人资质 条件及其他 要求1、投标人具有独立法人资格，有相应的营业范围；2、企业资质：房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；建造师要求：房屋建筑工 程贰级及以上注册建造师。3、根据最高法院关于公布失信被执行人名单信息的假设干规定（法释201317号）第 六条规定，投标人及其法定代表人、工程负责人在法院公布的失信被执行人名单中不得 参加投标；4、本工程不接受联合体投标。6踏勘现场及 质疑现场勘查：建议投标人自行现场踏勘。于XXXX年7月3日前进行现场踏勘，技术咨询 和现场踏勘联系人：XX （联系方式：XXXX） o7投标文件正本一份,副本二份。8投标保证

28、金、标书费 及中标服务 费投标保证金：0.8万兀币。（开标时以现金的方式，交纳至招标人处，各投标人把现金 装入密封袋中注明单位名称）。公示期结束后，中标人3日内领取中标通知书并足额交 纳履约保证金，并签订合同。如未按期领取中标和交齐履约保证金的，可视同放弃中标 资格，招标人并扣除投标保证金。标书费：200兀。（投标截止日前从投标人账户至学校账户，时需注明投标工程名称，学 校不接受现金存款和现金交款。）中标服务费：合同价1%的（签订合同前从中标人账户至学校账户，时需注明投标工程名称 和单位名称）。9履约保证金按（中标价-预留金）*5%,工程竣工验收合格后，履约保证金直接转为工程质量保证金，质保期

29、（一年）满后一次性付清（无息）。质保时间自通过竣工验收之日开始计算,质保时间为1年。10工程款支付本工程工程款支付：工程竣工验收合格并送审后支付合同价款的80% （扣除暂列金），竣工结算审计完成后再付至审计结算价款的100% （因财政预算下达原因，此款2018年3月支付）；11投标文件提 交截止时间 及地点收件人：件学院资产与设备处王老师、马老师时 间：XXXX年7月19日9时00分（北京时间）地 点：XX省XX市XX西路1号XX学院XX校区行政楼220室12开标开标时间：XXXX年7月19日9时00分（北京时间） 开标地点：XX学院XX校区行政楼二楼会议室13建造师建造师（工程负责人）应携带

30、本人身份证参加开标会议。14中标价招标人发布的发包价。15中标人确定后，招标人将于公示期满后3日内中标人发出中标通知书16图纸、清单、 控制价本工程的工程量清单、招标控制价、发包价以电子版形式在XX学院资产与设备处网 站予以公告，各投标人自行下载查看。17资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，营业执照、说务登记、 施工企业平安生产许可证、生产许可证等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。第一章投标须知 一、总贝I 1. 工程概况本次招标工程名称：XX学院XX校区文学楼周边环境整执及道路改变工程（XXXXGC-13）工程地址：XX学院XX校区校内本工程概算造价约正万元。1.1 现场

31、条件：施工场地： 已具备 ；施工用水、电：已具备、费用自理；场内外道路：已具备。2. 招标范围本次招标范围依据招标人提供的图纸和工程量清单中的所有内容。3. 承包方式承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包平安）o工期要求3.1 要求工期：不高于竺个日历天（自开工至竣工）。投标人自报的承诺工期为考核标 准，投标人假设不能如期完工，须承当违约责任。4. 质量要求工程质量必须到达工程施工质量验收合格标准。4.1 本工程不执行其它关于工程优质优价的文件的规定。5. 投标人资质等级要求：详见投标须知前附表。6. 资金来源资金来源：财政资金;资金已落实。7. 标段划分该工程划分：一个标段。8

32、. 招标方式本工程招标方式：公开招标。9. 计价方式本工程招标计价方式：工程量清单计价。9.1 本工程合同计价方式：固定单价 。10. 评标方法本工程评标方法：随机抽取法。二 招标文件招标文件的组成招标文件包括内容：第一章投标须知第二章评标方法第三章合同条款第四章 技术规范和设计图纸第五章工程量清单第六章投标文件商务标格式第七章招标单位、招标代理机构对本招标文件确实认10.1 除以上内容外，招标答疑亦为招标文件的组成局部，对招标人和投标人起约束作用。10.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在质 疑时间截止前以书面形式提交至XX学院资产与设备处招投标办公室，

33、否那么，由此引起的 损失均由投标人自己承当。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款 和规范要求等，假设投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没 有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承当，并根据有关条款规定，该投 标有可能被拒绝。11. 招标文件的澄清 修改 补充 解释11.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公 告形式在XX学院资产与设备处网站予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成 局部，具有约束作用。招标文件的修改内容作为招标文件的组成局部，具有约束作用。11.2 本招标文件由招标人负责解释。12. 踏

34、勘现场及质疑答疑12.1 踏勘现场12.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件 和签署合同所涉及现场的资料。投标人承当踏勘现场所发生的自身费用。12.2 质疑答疑12.2.1 投标人于规定时间前,将所遇到的问题以书面形式提交至XX学院资产与设备处招 投标办公室，答疑内容招标人将在时间（见前附表）后在XX学院资产与设备处网站予以 公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不 再集中召开招标答疑会。13. 招标文件的发出13.1 招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应由招标人确认后方可发 出。14. 工程量清单的

35、组成 格式及内容工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。15. 工程量清单编制的一般规定15.1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造 价咨询机构，依据XX省建设工程工程量清单计价依据编制。15.2 工程量清单应作为招标文件的组成局部。17. 3招标人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责。18 工程量清单（及控制价）的编制依据18.1 工程量清单的编制18.1.1 工程量清单是招标文件的组成局部，应当根据招标文件，经审查后的施工图设计 文件和相关技术资料、XX省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。18.2 工程量清单控制价的编

36、制18. 2. 1工程控制价应当依据工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理 的施工方法和XX省建设工程工程量清单计价依据以及工程造价管理机构发布的工程 造价信息等进行编制。18. 2. 2控制价采用综合单价法，总价包括规费和税金的一种计价方法。18.3材料价格：按XX市工程造价信息（XXXX年第4期）和招标答疑价计算。18. 4考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂列金额为（详见工程量清 单）。19. 控制价的作用和发包价本工程发包价为控制价（含人工费调整）X （1-K） + （暂列金额+暂估价）XKX1.11 , K=1鲜为投标让利幅度。投标人的投标函报价应为招

37、标人发布的发包价。否那么， 投标文件将被拒绝。19.2招标人应将工程控制价的所有内容和发包价随同招标文件在XX学院资产与设备处 网站予以公布。假设投标人对工程控制价有异议，投标人于质疑截止时间前,将所遇到的 问题以书面形式提交招标人处，招标人应根据投标人的异议对工程控制价进行复核，并 将在招标文件澄清时间以澄清公告形式在XX学院资产与设备处网站予以公告，请各位投 标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。19. 3投标人在质疑截止时间前未提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的工程控制价，视为合理有效。三、投标文件的编制20.投标文件的组成20.1 法定代表人证书和本人身份

38、证复印件（或委托代理人授权委托书原件和委托代理 人身份证复印件）及建造师身份证复印件（复印件需加盖投标人公章）；20.2 诚信投标承诺书；20. 3投标函；20.4投标人资格证明材料（提供复印件并加盖投标人公章，提供不全的投标文件将被 拒绝）（1）法定代表人证书和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）及 建造师身份证；（2）企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；（3）企业资质证书副本；（4）企业平安生产许可证；（5）建造师注册证书；（6）建造师平安生产考核合格证书；（7）无失信被执行承诺书；（8）无行贿行为承诺书；21. 工程量清单报价投标人的投标函报价应为招标人发布的

39、本工程发包价。否那么，投标将被拒绝。21.1 材料价格21.1.1 材料价格：主要材料（半成品）如给暂估价按给定的暂估价计算，不给暂估价的参 照XX市工程造价信息（XXXX年第4期）和招标发布的工程控制价中相应的价格并 结合市场行情进行报价计算；材料价格由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定 自行报价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因 素，除合同另有约定外，这局部材料价格今后将不作任何调整。21.1.2 实行暂估价的主要材料（半成品），具体详见清单控制价编制说明。在投标报价中 按招标文件和答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时

40、按甲乙双方认质认价的签证调整。21.1.3 暂估价材料的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。21.2 本工程施工机械费一次性包死，不予调整。21.3 人工费调整. 1人工费调整执行规定的政策性调整文件，调整基数以控制价中相应的数量和单价为准。22. 投标有效期22.1投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文 件要求的投标文件均保持有效。23. 投标保证金投标保证金交纳数额和地点：详见投标须知前附表。23.1 投标人出现以下情况，其投标保证金将被没收。23. 2. 1但凡通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否那么，投标人将 被没收其

41、投标保证金；23. 2. 2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；23. 2. 3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；23. 2. 4在招标活动中有违规和违法行为；23. 2. 5法律法规规定的其它情形。四、投标文件的密封和递交24. 投标文件的份数和签署24.1 投标文件：书面文件一式三份,正本一份,副本二份。24.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰 易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如 有不一致之处，以正本为准。24.3 投标文件中的授权书 诚信投标承诺书 投标函应当在格式文

42、本要求的相应位置 签字和盖章，否那么，投标文件作废标处理。24.4 投标人资格证明文件复印件应加盖投标人公章，否那么投标文件作废标处理。25. 投标文件的装订、密封和标记25.1 投标文件的装订要求25. 1.1投标文件按授权书、诚信投标承诺书、投标函、投标人资格证明文件顺序装订在 一起。25.2 投标文件的密封25. 2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封于同一投标文件袋内。25.3投标文件密封袋的标记1. .3. 1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址；注明以下识别标志：招标工程名 称、工程编号。25. 3. 2投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否那么，该投标文件将被拒绝。26. 投

43、标文件的提交26.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点收件人： XX学院资产与设备处王老师、马老师时 间：XXXX年7月19日9时00分（北京时间）地点：wa26.2 迟交的投标文件2.1招标人在本须知第26.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并 退回给投标人。26. 投标文件的补充、修改与撤回投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、 修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文 件的组成局部。27. 2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第25条和第26条有关规 定密封、标记和提交，并在投标文件密

44、封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。27.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。五、开标、评标和定标28. 开标1开标的时间和地点. 1. 1招标人按本须知第26. 1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有 投标人参加。28 .2参与开标的监督部门2.1参与开标的监督部门包括：学校相关行政部门。28. 3对参加开标的投标人的要求投标人的法定代表人（或委托代理人）和建造师（工程负责人）应当参加开标会议。 投标人在开标时必须携带（手持或封入投标文件袋中均视为携带）以下证件的原件，以供资 格审查，否那么，该投标人的投标文件将被拒绝。（1）法定代表人证书和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证）及 建造师身份证；（2）企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；（3）企业资质证书副本；（4）企业平安生产许可证；（5）建造师注册证书；（6）建造师平安生产考核合格证书；（7）无失信被执行承诺书；（8）无行贿行为承诺书；对于投标申请人的建造师未准时参加本工程开标会议，以及不能按时提供以上证 件原件的投标人，该投标人的投标文件将被拒绝。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）