2022新版消防工程施工合同／协议书(协议文本).docx

《2022新版消防工程施工合同／协议书(协议文本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022新版消防工程施工合同／协议书(协议文本).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-08842022新版消防工程施工合同/协议书（协议文本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022新版消防工程施工合同/协议书（协议文本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具 体情况，甲乙双方在遵循

2、自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方 协商一致,签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程地点：4、承包方式：二、工程承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同 的一局部，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期1、本合同工期为一日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日 止。乙方接到甲方书面进场通知后一日内进场施工。2、在施工过程中，如遇以下情况，工期相应顺延：(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的

3、；(2 )因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、 设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、 配、代、换而影响进度的；(3 )因甲方未具备进场条件,不能提供施工场地、水、电源， 场地道路未能畅通，障碍物未能清除等,影响进场施工的；(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；(5 )非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收,甲方没有按时验收的；(7 )甲方未按约定支付工程款的。四、工程价款L工程价款为：(大写)(小写)2、在合同履行中出现以下情况时，应调整本工程的工程价款:合同范本 | CONTRACT TEMPL

4、ATE 建设工程施工合同(1 )经批准的设计变更；(2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减,在 洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额, 不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20 日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方 收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第 三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。五、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材 料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由

5、乙方购买供 应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严 格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安 全和质量标准。3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材 料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由 乙方自行处理。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的 产品品牌须经过甲方的书面确认）。六、工程质量1、甲方应在乙方进场前7日,向乙方提供施工图纸和施工说明 一套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工

6、说明、组织计划、进度计划等组织 施工，上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日, 乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字； 验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应 在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。 甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上 签字，乙方可自行组织验收，甲方应成认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、工程验收L工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通 知5

7、日内组织自行验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意 见。承包人按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。甲方收 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防 备案。八、工程价款的支付方式L合同签定后，预付工程总价的%，计RMB :元；2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的 60% ,计 RMB :元。九、维修责任乙方负责保修期限为一年，自公安机关

8、消防机构消防验收合 格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修 通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问 题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的 费用。十、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日,乙方支付甲方本工 程价款1%。的违约金，最高不超过合同价款的3%。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方 因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承当后续进场费 用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的l%o 向乙方支付违约金。4

9、、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消 防范案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承当。5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定 日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承当工程保管责任及 应支付的费用。十一、争议解决L本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定 如有不一致,解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、 招标文件。2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如 协商无效任何一方均可向 地人民法院提起诉讼。甲方（公章）：签约代表：签约时间：年月一日合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：年一月一日签约地点：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE