绿化合同个人版.docx

《绿化合同个人版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化合同个人版.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、绿化合同(个人版)威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观施工合同 (合同编号: ) 项 目 名 称： 威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观 甲 方： 乙 方： 订 立 日 期： 总 则本合同于 2017 年 月 日在 中华人民共和国贵州省毕节市威宁县 签署。鉴于：一、为了加快威宁县农特产品规范化运作和管理建设进程，根据威宁县政府与中铁十七局集团公司签订“威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场”EPC投资协议，本合同甲方 与乙方 通过合同谈判，确定乙方为本工程项目园林景观绿化施工建设单位。二、本工程项目由 杨宏德 负责项目统筹管理。三、为高标准、高质量顺利完成本工程项目建设事宜

2、，甲方与乙方双方根据中华人民共和国民法典及中华人民共和国政府采购法等法律法规，按照平等、自愿、公平、互利、诚实信用原则，经过充分协商，订立本合同。第一章 定义和解释1.1 定义在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有以下所指含义：1.1.1本工程项目：是指 威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观。1.1.2 EPC投资建设单位：指具独立法人资格单位，即贵州威宁产业园区经营管理有限公司。1.1.3 合同：指本合同书（含附件）、设计文件以及构成合同组成部分其他文件。1.1.4 规范：指本工程项目建设标准中引用现行国家、部、省颁布规范、规程、标准。1.1.5预算编制依据：包

3、括但不限于本合同相关条款约定合同价编制依据相关文件。1.1.6 开工日期：本工程具备开工条件后，由监理公司总监理工程师签发开工令日期。1.1.7建设期：指按合同约定从本工程开工之日至通过交工验收之日期间。1.1.8 交工日期：指实质上完成本合同工程施工并合格地通过交工验收之日。 1.1.9 工程移交日：是指本工程通过交工验收合格之日视为移交之日。1.1.10 交工验收：指工程完工后，乙方提出申请，甲方按规定组织进行验收工作。1.1.11书面：指纸质原始文件、传真、电报等可以有形地表现所载内容形式。1.1.12时限计算：本合同中规定按日计算时限，开始当日不计入，从次日开始计算。时限最后一日是国家

4、公休日或者其他法定节假日，以节假日次日为时限最后一日，时限最后一日截止时间为当日24时。1.2 解释1.2.1 本合同“甲方”是 。1.2.2 本合同“乙方”是 杨宏德 。1.2.3 “包括”应理解为“包括但不限于”意思，本合同另有约定除外。1.2.4 任何合同或文件还指经修订、更新、补充或替代后该合同或文件。1.3 法律和语言本合同适用法律为中华人民共和国法律。适用语言为汉语。1.4 合同文件优先次序组成合同各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如出现相互矛盾情况，以下述文件次序在先者为准，但合同文件另有约定除外。组成合同多个文件优先支配地位次序如下：1.4.1 本合同及附件1

5、.4.2构成合同其他文件1.4.3技术规范及有关技术资料1.4.4图纸及设计文件下变更甲、乙双方就本工程项目往来函件、会议纪要等也是合同文件组成部分。1.5 通讯联络1.5.1 无论何处述及由任何人发出或颁布任何通知、指示、同意、批准、证明或决定，除另有说明者外，此类通讯联络均应为书面，且不得无故扣押或拖延。1.5.2 甲、乙双方之间书面往来文件，应由专人送达、挂号信、特快专递等方式传送。此类通讯联络接收地址应在本合同签订后五日内双方相互书面通知对方，如地址发生变动，应在5日内通知对方。1.5.3 甲、乙双方之间书面往来文件在下列日期视为送达：（1）专人递送书面通知，在专人递送之交付日为有效送

6、达；（2）以挂号信（付清邮资）发出通知，在寄出（以邮戳为凭）后第7日为有效送达；（3）以特快专递（付清邮资）发出通知，在寄出（以邮戳为凭）后第3日为有效送达。1.5.4 各方均有权在任何时候更改其通讯地址，但应根据本条规定尽快向另一方送达书面通知。第二章 项目实施依据2.1 中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招投标法及其他有关法律、法规； 2.2 本工程项目相关批复文件。第三章 工程项目概况3.1 工程名称：威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观工程 3.2 工程地点： 毕节市威宁县 3.3 工程内容：项目内园林景观及配套工程 等，不包含 停车场、园区内房建

7、部分。 具体以 甲方确认施工图文件确定内容为准 。3.4 建设规模暂定为人民币 2500000 元（大写人民币：贰佰伍拾万元整）, 最终以审计结果为准。3.5工程施工结算造价执行依据清单计价方式计取。第四章 工程承包范围4.1承包范围：项目内园林景观及配套工程 等，不包含 停车场、园区内房建部分。 具体以 甲方确认施工图文件确定内容为准 。第五章 合同工期：5.1 开工日期： 以实际进场施工时间为准 。5.2 交工日期： 以项目完工移交日期为准 。竣工日期： 以竣工验收合格日期为准 。5.3 合同工期为 30 天（2017年 5月 19 日-2017年 6月19日）5.3.1 乙方应在自开工日

8、期起 30 天内完成该项目设计施工图范围内全部工程内容。第六章 工程质量标准6.1 工程质量标准：符合国家相关合格工程施工与验收标准。第七章 项目建设-交付管理7.1 乙方作为本项目绿化建设施工单位，并负责项目内园林绿化施工，并给予合理设计建议。乙方既作为项目投资人，又作为项目施工总承包人，并负责组织本项目全部施工。7.2 项目建设中甲方义务7.2.1负责完善本工程项目建设前期各项报建手续，包括办理立项、规划、环评、施工许可等手续，使项目具备合法性与开工条件。除按照法律法规规定由乙方负责办理手续之外，因甲方未能及时完善各项手续造成本工程项目工期延误，均由甲方承担相关责任，并承担由此给乙方造成损

9、失。7.2.2负责提供与本工程项目建设相关联先行条件，包括征地拆迁、安置补偿、建设工程临时用水用电、临时道路、材料堆场等。甲方承诺在本合同约定各项目开工日期前10天，满足施工条件，（不影响施工条件除外），不得延误。7.2.3甲方应全力处理好本工程项目建设与群众及政府各职能部门关系，保证本工程项目建设不受第三方因素干扰，如因甲方或第三方原因影响工程总进度，工期顺延。7.2.4甲方或其委托单位有义务负责对本项目施工组织设计进行审定、并监督按经审定施工组织设计实施，及时负责本工程项目工程计量、计价、设计变更与工程签证认定等义务。 7.2.5乙方按照甲方确定施工范围内容进行施工。7.2.6 甲方或其委

10、托单位有义务负责按时对每月月进度进行审核。7.2.7 甲方协助乙方办理本工程应由乙方办理合法手续。7.3 项目建设中乙方义务7.3.1乙方依照本合同负责本工程项目资金及借款资金筹措并保证资金按时到位；7.3.2 乙方应确保其投入本项目所有资金来源合法，并对此承担责任；7.3.3乙方负责本项目工程规划设计、可研、扩初设计及施工图设计任务，并按照甲方确认工程设计图纸和经监理审核同意进度计划组织本工程项目实施；7.3.4 乙方施工过程中应严格文明施工，按照安全文明施工相关规定保障生命、健康、财产和环境安全，施工过程中造成人身财产损害，由乙方负责赔偿；7.3.5 施工期间严格执行环保有关规定；7.3.

11、6 按用工合同向工人支付工资及劳动法规定安全保险费用，不得拖欠工人工资；7.3.7 乙方不得将本投资项目违法转包给他人，否则甲方有权解除本合同，由甲方另行选择投资人,且还要依法追究乙方违法行为；7.3.8乙方须严格按经审定施工组织设计施工；7.3.9负责保修期维修；7.3.10负责交工和竣工验收资料编制；7.3.11乙方项目负责人： 李张 ；身份证号： ；建造师执业资格等级：景观工程师 ；联系电话： ； 邮箱地址： 。7.4 建筑工程质量和安全7.4.1乙方必须按国家有关规定办理质量监督手续，保证本工程项目工程质量达到国家施工验收规范合格等级标准。7.4.2乙方必须保证本工程项目施工符合经审查

12、批准设计及国家规范和标准，使用符合设计合格材料和设备。7.4.3 乙方按国家有关规定办理安全监督手续，按照安全生产、文明施工要求进行建设，应确保本工程项目安全生产。7.5 质量保证和质量控制7.5.1乙方应接受甲方定期及不定期检查，本工程按照国家相关规定应预留工程造价5%质量保修金，从甲方应支付给乙方工程款中预留，待保修期满后，扣除所发生保修费用后无息退还给乙方。质保期自工程完工之日起计算。7.5.2乙方承诺在本工程项目工程施工过程中，所遇设计变更、隐蔽工程覆盖和现场签证等均需甲方代表和甲方授权管理机构签名盖章，并作为工程结算依据。对设计变更、隐蔽工程等签证必须按工程施工管理规范和程序提出，在

13、乙方提出符合规范和程序签证后24小时内甲方或者甲方授权管理机构完成签证手续，甲方授权管理机构签证手续后15天之内进行审批，延期并无否认意见视作甲方同意乙方变更或隐蔽工程覆盖。7.6 工程计量与进度报告本项目工程量以审查后设计施工图为依据，以实际发生量为计量标准。乙方应向甲方提交工程月进度报告，说明已完成和进行中建设工程情况以及甲方合理要求其他相关事项。提交时间为次月10日前。7.7 监督甲方（或其授权单位）书面授权代表有权对建设工程项目进行监督、检验，费用由甲方承担。甲方安排人员全程跟踪审计监督，费用由甲方承担。7.8验收及决算7.8.1 本工程项目交工验收合格之日为项目移交之日,甲方从工程移

14、交日之日起负责该项目使用、保管及维护等工作及相应费用（质量保修期内维修费用由乙方承担）。7.8.2项目交工验收合格通过，由乙方编制规范完整工程结算报告给甲方，甲方应在收到乙方报送工程结算报告后90日内完成审计。7.9缺陷责任本工程交工验收合格后，乙方对工程存在缺陷应负保修责任，保修责任和保修期按国家相关规定执行。在保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后两天内赶到现场进行维修，认真负责完成保修任务，否则甲方有权另行安排人员进行维修，维修费用由乙方承担，从乙方工程预留质量保证金中抵扣，不足部分甲方向乙方追偿。保修期限约定：园林绿化存活率100%，一年绿化养护期（以实际项目完工时间为准计时）。7.10

15、本工程通过交工验收合格后，甲方应按照合同规定支付款项；如出现质量缺陷和问题，经乙方整改合格后，甲方需及时支付规定款项，不得因质量缺陷为由拖延、撤销支付回购款。7.11 图纸和技术资料乙方负责将验收备案合格本工程项目工程档案资料移交给有关部门；在项目竣工后28日内将工程档案及相关资料按有关规定向使用人和有关部门移交。未征得甲方同意，不得泄露与本工程项目有关保密资料。7.12 工期延期事由7.12.1 不可抗力；7.12.2 非乙方原因导致第三方干扰事件影响施工；7.12.3 甲方原因致工程不能按时开工或中途停工、窝工；7.12.4 因国家宏观政策调整对本合同产生实质性及根本性影响。7.13 工程

16、移交7.13.1本工程项目根据工程项目进度计划建设、移交。7.13.2工程交工验收合格之日为工程移交之日，甲方从次日起负责项目使用、保管及维护等工作及相应费用。第八章 工程款与支付方式8.1 工程款 本项目工程款包括：工程建安费用违约赔偿金等。8.1.1工程费用（1）威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观工程 决算采用清单计价方式进行。（2）决算依据：经甲方或其委托中介单位认定批准施工图纸、施工图纸预算、施工组织设计、单项工程技术措施，工程设计变更，现场签证（经甲方或其委托中介单位认定）及其他与工程结算有关经甲方或其委托中介单位认定签字确认文件、函件、图片、传真、备忘录、洽商记录、会议

17、纪要等资料。（3）定额缺项子目或子目不全，则参照相关定额子目换算，若无参照类似定额参照，由双方根据市场行情议价，并按本款第（1）条计算相应费用。（4）本合同施工范围变更，以及施工范围以外增减工程，需经甲方或甲方委托中介机构审核确认后报贵州威宁产业园区经营管理有限公司审批同意，并按本合同规定计算原则和程序进行费用调整。（5）工程措施费应根据经甲方或甲方指定中介机构审批施工组织设计（或施工方案）、单项工程技术措施、临时措施费用现场签证（经甲方或其委托单位认定）及本款第（1）条规定计算相关费用。 （6）工程量核定和计算:工程量认定以甲方及甲方委托中介机构认定为准，中介机构费用由甲方承担并支付。（7）

18、施工期内材料及设备价格可调整，调整依据为：A、按同期贵州省建设工程造价信息。B、同期造价信息没有，根据市场询价价格确定。C、当同期贵州省建设工程造价信息与市场价格相差较大（涨跌幅超过5%），由承包人提出，发包人专题会议研究确定。8.2 工程款支付8.2.1支付方式：甲方以现金作为工程款项进行支付。甲方以现金或乙方指定银行账户转账方式作为工程款项进行全额支付。承包人指定银行账户如下：开户名称： 杨宏德 ； 开户银行： 中国工商银行成都盐市口清溪分理处 ； 银行账户： 6217 2344 0200 2634 871 ； 项目完工后,甲方在15个工作日内支付已确定工程量70%工程款。剩余工程款待项目

19、整体验收合格后支付至95%，剩余5%质保金一年内无息退还（植物成活率100%）。8.2.2.2结算 在乙方完成项目施工图确定全部施工内容，通过竣工验收达标合格，且乙方已支付清本工程相关单位合同款，已按合同约定向甲方移交工程和相关档案资料，甲方已签署接收证书，签订结算协议。若甲方不能按照上述约定时间支付回购款或减少支付回购款额，甲方还应向乙方支付逾期付款损失，该损失计算方式为：以甲方到期应支付而未按期支付回购款为基数，每逾期支付一日，按万分之三计算乙方损失，时间以第8.2.2条约定付款时间为准计算至甲方实际支付完应付全部回购款之日止，本逾期付款损失，自到期之日起，至每月30日内计算支付一次，依此

20、类推，直到支付完应付全部回购款之日止。第九章 合同价9.1 本项目合同总价暂定为 2500000 元（大写人民币：贰佰伍拾万元整）, 最终以审计结果为准。9.2本工程实际投资额以工程决算审计报告为准。 第十章 项目税金及费用10.1项目应缴税金由乙方按照工程项目实施进度依法在项目所在地缴纳。若法律法规另有规定，按有关法律法规执行。第十一章 违约责任11.1 甲、乙双方应严格履行各自在本合同项目下义务、开展相关工作；如果任何一方违反本合同约定，则构成违约。违约方应向对方承担违约责任，赔偿对方因违约方违约行为而受到全部损失，但不包括预期可得利益损失。11.2工程质量和工期责任乙方应当按照本合同约定

21、全面履行合同义务，对本工程项目质量和工期负责，如因工程质量导致工程竣工后达不到验收标准或者因乙方原因导致工期延误，乙方应当按照每天2000元承担违约金，并赔偿由此产生直接损失。11.3由于甲方违约，造成工程工期延误，甲方将按本合同相关条款约定给予乙方相应顺延期限，由此而增加成本及相关联费用计入甲方支付给乙方移交回购款中，如工程延误达60天，则乙方可解除合同，由甲方承担由此给乙方造成损失，并从延误之日起，延误项目由甲方按每天2000元承担违约责任，计入项目回购款。11.4若因乙方原因导致工程延误，逾期达到或累计达到60天，甲方有权解除本合同，仅按已完成并经竣工合格工程支付项目回购款，不支付资金成

22、本。第十二章 合同其他约定12.1 甲方应组织专门机构提供项目建设全过程服务，负责组织本项目建设所需土地征用、地面、地下建筑物拆迁及项目建设协调工作，并承担所需费用，向乙方提供建设用地和保障乙方顺利施工。12.2本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。12.3 本合同其他事项：双方还需签订安全生产合同和廉政合同作为本合同附件。12.3.1 本合同文件共捌份，双方各执肆份。12.3.2本合同未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。12.3.3本合同自双方盖章之日起生效，所有约定事项完成后自动失效。甲方： 乙方： （签字或盖章） （签字或盖章）日期：2017年 月 日 日期：2017年 月 日