2022年电力线路工程总承包合同 .pdf

《2022年电力线路工程总承包合同 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年电力线路工程总承包合同 .pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：_ 电力线路工程总承包合同发包人:_ 承包人：_ 签订日期：_ 年 _ 月 _ 日发包人：_ 承包人：_ 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 6 页 -按照中华国民共和国合同法、中华国民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。一、工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、工程范畴：_。（详见施工图纸内容）。4、承包方法：_。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：_ 年 _ 月 _ 日_，竣工日期 _ 年_ 月 _ 日，合同工期总天数

2、_ 天（以实际进场施工之日算起）。2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 _ 的违约金，算至验收合格之日。3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a 发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件。b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款。c 发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行。d 设计变更或工程量增加e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_ 小时。f 不可抗力。g 其他非因承包人原因造成停工累计超过_ 小时。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 6 页 -4、

3、承包人在以上情况发生后 _ 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告。发包人代表（或监理工程师）在收到报告后_ 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、依照钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币）_，小写￥_ 五、工程款结算及支付1、开工前，发包人向承包人支付工程合同总价款的_ 的预付款。2、主体施工中期，发包人向承包人支付工程合同总价款的_ 的进度款。3、工程全部完工之日起 _ 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的_ 的进度款。承包人向发包人开具工程合同总价款_的银行保函作为保修金，发

4、包人于壹年内返还承包人。六、施工准备1、承包人在合同签定后 _ 日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供给基准测量点。3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，和谐好周边及有关部门关系。4、承包人于接到审查合格图纸 _ 日内完成主构件的加工并运抵工地现场名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 6 页 -5、承包人严格依照施工图纸中的材料进行采购和加工，提供主材的质量保证书。七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全

5、检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包

6、人的竣工时间。发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担。2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格。3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担。4、工程已基础竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 6 页 -给终身优

7、惠服务。九、现场代表发包人现场代表 _，承包人现场代表 _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理。如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金_ 万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同进程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应可向法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可依据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件,与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包含：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：_ 年 _ 月_ 日合同订立地点：_ 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 6 页 -本合同共 _ 页发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人:电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 6 页 -