建筑设计合同模板.doc

《建筑设计合同模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑设计合同模板.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签订日期： 发包人（甲方）：法定代表人：公司址址： 电话号码： 传真： 设计人（乙方）：公司地址：电话号码： 传真： 发包人委托设计人承担某工程建筑方案及施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。 1.2建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。 1.3建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工

2、程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容： 2.l工程名称： 2.2设计指标：建设用地面积总建筑面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率_ _层 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜1用地方案图_份2建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书 _份3设计任务书 _ 份 4 5 6 7 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1 建筑方案 套2主要位置的透视图处(一份)3效果图套4建筑模型指导完成5施工图设计套6所有资料的电子文档套 第五条 本合同设计收费为每平方米 元人民币，估算总价为人民币 万元

3、（大写： ），其中建筑方案设计费占总设计费的 % ，计人民币 万元，施工图占 %，计人民币 万元（以实际设计的建筑面积为准）。建筑方案设计费支付进度详见下表。 付费次序占方案设计费比例付费额(万元)付费时间由交付设计文件决定预付款第二次付费第三次付费第四次付费施工图设计费(按报建情况分阶段设计，根据设计量按比例支付)(报建分两阶段，第一阶段 万平方米，第二阶段 万平方米) 支付进度详见下表。 付费次序分施工图设计量比例付款额(万元)付费时间第一次第二次第三次第四次 第六条 双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性

4、、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定及国家有关标准进行设计。 6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方可另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。 6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，协助提供必要的工作生活及交通等方便条件。 6.2设计人责任： 6.2.1设计

5、人应严格按照建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合建筑技术经济指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采用的主要技术标准是： 符合国家规定的设计技术标准及强制性要求。 6.2.3设计合理使用年限为 50 年。 6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。 6.2.6根据甲方要求完成： 负责对甲

6、方提供的园林景观设计方案进行审查，确保该方案与建筑设计方案、建筑施工图的统一； 6.2.7配合甲方，及时准确的提供各阶段相应的有效报建图。 6.2.8负责协调和完善方案设计与施工图设计技术问题，保证施工图与方案图的统一，保证设计质量及设计图到达现场的时间。 6.2.9组织好设计对现场的服务，配合现场及时准确地处理相关的设计技术问题。 6.2.10设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任： 7.1在合同履行过程中，如因设计方工作达不到发包人提出的要求，发包人有权要求终止

7、或解除合同，并拒付设计费。72在合同履行期间，发包人如因其他原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.3 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。 7.4设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金

8、按国家相关规定执行。 7.5由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他 8.1本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。 8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外

9、技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由赣州市仲裁委员会仲裁。双方当事人未达成仲裁书面协议的，可向签约地人民法院起诉。 8.6本合同一式四份，发包人三份，设计人一份。 8.7本合同经双方签章后生效。 8.8双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.10其它约定事项： 8.10.1乙方同意在方案设计阶段根据甲方要求，安排经甲方认可的两名设计师到深圳，与甲方聘请的设计顾问一起开展设计工作。8.10.2 乙方同意根据甲方要求制作相关的效果图。 发包人名称： 设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人： （委托代理人）： （委托代理人）： 签约地： 年 月 日9 / 9