2022年河北省一级建造师提升考试题.docx

《2022年河北省一级建造师提升考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河北省一级建造师提升考试题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 职业健康安全管理体系的要素中，不属于核心要素的是（ ）。A.法规和其他要求B.文件和资料控制C.管理评审D.绩效测量和监视【答案】 B2. 【问题】 投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程预算而言，()是投资的计划值。A.合同价B.工程概算C.工程决算D.施工预算【答案】 B3. 【问题】 分项工程施工完成后由（）组织内部验评。A.专业质检员B.项目技术负责人C.项目专业技术负责人D.施工单位【答案】 C4. 【问题】 建设工程安全生产事故应急预案的管理，包括应急预案的评审、（ ）和奖惩。

2、A.存档、执行B.备案、执行C.存档、实施D.备案、实施【答案】 D5. 【问题】 对于金属的防腐蚀涂层施工方法，（）是最简单的手工涂装方法。A.弹涂法B.喷涂法C.刷涂法D.滚涂法【答案】 C6. 【问题】 （2019年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】 B7. 【问题】 （2010年）下列导流方式中，属于混凝土坝分段围堰法导流方式的是（ )导流。A.明渠B.隧洞C.涵管D.底孔【答案】 D8. 【问题】 天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的（

3、）作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】 B9. 【问题】 某小型微利企业经主管税务机关核定2011年亏损20万，2012年度亏损15万元，2013年度盈利50万元。该企业2013年度应缴纳的企业所得税为（ ）万元。A.1.5B.2.25C.3D.5【答案】 C10. 【问题】 某工程计划中，工作A的持续时间为10天，总时差为14天，自由时差为6天。如果工作A实际进度拖延15天，那么会延迟工程计划工期（ ）天。A.6B.14C.15D.1【答案】 D11. 【问题】 设计概算分级中，不包括（ ）。A.建设项目概算B.单项工程概算C.单位工程概算D.分部分项工程概算【答案】 D12

4、. 【问题】 下列关于项目法人推荐分包人的说法，错误的是（ ）。A.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力时，项目法人可以推荐分包人B.由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务时，项目法人可以推荐分包人C.如承包人同意项目法人推荐分包人，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任D.如承包人拒绝项目法人推荐分包人，则可由由承包人自行选择分包人，但需经质量监督单位书面认可【答案】 D13. 【问题】 某建设项目工程费用2000 万，工程建设其他费用1000 万，项目建设前期年限为1 年，建设期2 年，各年计划

5、投资值为40%，60%，年均投资价格上涨率5%，基本预备费率8%，其他因素不考虑，则该项目建设期间的价差预备费为（ ）万元。A.98.41 B.252.19C.298.12 D.350.60【答案】 D14. 【问题】 用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。A.50以上B.50100C.100以上D.200【答案】 B15. 【问题】 在石料缺乏地区修建地基承载力较低的路堤，支挡结构应采用（）。A.土钉墙B.短卸荷板式挡土墙C.锚杆挡土墙D.扶壁式挡土墙【答案】 D16. 【问题】 某建筑公司投保

6、了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（ ）。A. 投保人与受益人B. 保险人与投保人C. 投保人与被保险人D. 投保人、被保险人和受益人【答案】 B17. 【问题】 在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。A.建设控制地带B.文物保护范围C.城市紫线D.城市黄线【答案】 A18. 【问题】 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分的质量不符合约定为由，向人民法院申请主张权利的，说法正确的是（ ）。A.承包人不再承担工程质量保修责任B.发包人以屋面防水工程质量不符合约定为由要求

7、赔偿的，应予支持C.凡属不符合合同约定或者法律规定的质量标准的，承包人均应承担责任D.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任【答案】 D19. 【问题】 根据水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 C20. 【问题】 在施工成本计划中，（）施工成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的。A.控制性B.竞争性

8、C.实施性D.项目性【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列各项中,关于仲裁协议说法正确的有()。A.仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议,应当请求人民法院作出裁定E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定【答案】 AC2. 【问题】 关于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工的说法，正确的有（ ）。A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙B.构造柱沿高度

9、方向每1OOOmm设一道拉结筋C.拉结筋每边深入砖墙不少于500mmD.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mmE.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进【答案】 AD3. 【问题】 关于隧道浅埋段开挖施工技术的说法，正确的有 （ ）A.根据围岩及周围环境条件，可优先采用单侧壁导坑法或双侧壁导坑法B.围岩完整性较好时可采用全断面法开挖C.开挖后应尽快施作锚杆、喷射混凝土、敷设钢筋网D.V级以下围岩，宜待围岩稳定后再做衬砌E.地质条件很差时，宜采用锚杆、超前小导管注浆加固围岩等辅助方法施工【答案】 AC4. 【问题】 截水帷幕目前常用的形式有（）。A.高压喷射注浆B.地下连续墙C.小齿口钢板桩D.井点降

10、水法E.深层水泥土搅拌桩【答案】 ABC5. 【问题】 （2019年真题）下列事项中可以设定行政许可的有()A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的C.市场竞争机制能够有效调节的D.行业组织，能够自律管理的E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】 AB6. 【问题】 工业炉窑烘炉前应先烘（）。A.进风管道B.烟道C.进料通道D.出料通道E.烟囱【答案】 B7. 【问题】 斜拉桥混凝土主梁的施工方法有（ ）。A.顶推法B.平转法C.竖转法D.悬臂法E.支架法【答案】 ABD8. 【问题】 关于滑模摊铺机铺筑施工说法正确的是（

11、）。A.滑模摊铺高速公路、一级公路时，应采用双向坡双线基准线B.采用布料机布料时，布料机和滑模摊铺机之间的施工距离宜为510mC.基准线桩纵向间距直线段不宜大于10mD.上坡纵坡大于5、下坡纵坡大于6、平面半径小于50m或超高横坡超过7的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺E：滑模摊铺水泥混凝土面层时，严禁快速推进、随意停机与间歇摊铺【答案】 BCD9. 【问题】 申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可

12、以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】 ABD10. 【问题】 我国招标投标法规定，投标文件有下列( )情形的，招标人不予受理。A.逾期送达B.未送达指定地点C.未按规定格式填写D.未通过资格预审的E.未按招标文件要求密封【答案】 ABD11. 【问题】 包括人员的心理、生理、能力中所具有不能适应工作、作业岗位要求的影响安全的因素包括（ ）。A.急躁B.粗心C.疲劳D.应变能力E.分散注意的行为【答案】 ABCD12. 【问题】 下列关于水泥检验说法正确的有（ ）。A.合格水泥

13、的各项技术指标均达到标准要求B.细度不符合标准规定的为不合格水泥C.强度达不到该强度等级的为不合格水泥D.初凝时间不符合标准规定的为不合格水泥E.终凝时间不符合标准要求的水泥为废品【答案】 ABC13. 【问题】 在国际上，工程建设物资采购的常用模式有（）。A.行政指定采购B.业主方自行采购C.承包商采购D.与承包商约定指定供应商采购E.行业协会统一采购【答案】 BCD14. 【问题】 有耐磨性要求的混凝土应优先选用的水泥有（）A.硅酸盐水泥B.普通水泥C.矿渣水泥D.火山灰水泥E.粉煤灰水泥【答案】 AB15. 【问题】 下列关于分部工程及分部工程验收的说法，正确的是（ ）。A.分部工程是指

14、在一个建筑物内能组织发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的各个部分B.分部工程验收的条件是该分部工程的全部单元工程已经完建且质量合格C.分部工程是指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物D.分部工程验收工作组由项目法人或监理主持E.分部工程验收的有关资料必须按照竣工验收的标准制备【答案】 ABD16. 【问题】 下列情形中,属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（ ）A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】 BC17. 【问题】 围界配套摄像系统主要是由（）组成。A.室外摄像机

15、系统B.特种报警声源C.视频处理系统D.视频录像系统E.视频显示设备【答案】 ACD18. 【问题】 世界气象组织将太平洋风暴分为（ ）等几个等级。A.热带低压B.强热带低压C.热带风暴D.强热带风暴E.台风【答案】 CD19. 【问题】 甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（ ）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】 ABD20. 【问题】

16、 下列各项中,关于仲裁开庭和裁决,说法正确的有()。A.仲裁公开进行,但当事人协议不公开的,可以不公开进行,但涉及公共利益的除外B.申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可视为撤回仲裁申请;被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可缺席裁决C.专门问题需要鉴定的,应经当事人申请,可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人申请仲裁后,可以自行和解,达成和解协议的,视为撤回仲裁申请E.仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力【

17、答案】 B三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 招标文件中内容“投标人为本省一级资质证书的企业，投标保证金500.00万”，投标有效期从3月1日到4月15日。招标人对投标人提出的疑问，以书面形式回复对应的投标人。5月17日与中标人以1.7亿的中标价签订合同。发包人负责采购的装配式混凝土构件，提前一个月运抵合同约定的施工现场，监理会同施工验收合格。为了节约场地，承包人将构件集中堆放，由于堆放层数过多，导致下层部分构件出现裂缝。两个月后，发包人在承包人准备安装此构件时知悉此事。发包人要求施工方检验并赔偿损失，施工方以材料早到场为由，拒绝赔偿。施工单位没有隐蔽验收直接施工，监理要求验收。静压

18、力桩，“先深后浅，先大后小，先长后短，先密后疏”。使用抱箍式方法接桩，接头高出地面0.8m。存在部分二类桩。【问题】1、招投标过程中的不妥之处？2、施工方拒绝赔偿的做法是否合理？并说明理由。施工方可获得赔偿几个月的材料保管费？3、叠合板钢筋隐蔽验收检验项目？材料质量控制还有哪些环节？4、施工顺序是否正确？静力桩接头不妥之处？桩基分几类？二类桩的特点？【答案】1、不妥一：投标人为本省一级资质证书的企业（1分）理由：招标人以特定行政区域为中标条件;属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。（1分）不妥二：投标保证金500.00万（1分）理由：投标保证金不得超过估算价格的2%且不得超过80万

19、（1分）不妥三：5月17日与中标人以1.7亿的中标价签订合同（1分）理由：用在投标有效期内签订合同（1分）不妥四：招标人对投标人提出的疑问，以书面形式回复对应的投标人（1分）理由：招标人对投标人提出的疑问，应以书面形式回复所有投标人（1分）2、1）不合理。（1分）发包人提供的材料提前进场承包人应接收并妥善保管。可索要相应的保管费。因承包人保管不善造成的损失由承包人承担。（1分）2）施工方可获得赔偿1个月的材料保管费（1分）3、1）叠合板钢筋隐蔽验收检验项目：钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式

20、及锚固长度；预埋件、预留管线的规格、数量、位置；（2分）2）建筑材料的质量控制主要体现在以下四个环节：材料的采购、材料进场试验检验、过程保管和材料使用。（2分）静力压桩沉桩施工应按“先深后浅，先大后小，先长后短，避免密集”的原则进行。（1分）2. 1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信

21、任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照

22、实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻

23、断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单

24、位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。3. A公司中标北方某城市的道路改造工程，合同工期2008年6月1日?9月30日

25、。结构层为：水泥混凝土面层200mm、水泥稳定级配碎石180mm、二灰碎石180mm。A公司的临时设施和租赁设备在6月1日前全部到达施工现场。因拆迁影响，工程实际工期为2008年7月10日?10月30日。A公司完成基层后，按合同约定,将面层分包给具有相应资质的B公司。B公司釆用三辊轴机组铺筑混凝土面层，严格控制铺筑速度，用排式振捣机控制振捣质量。为避免出现施工缝，施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝;采用土工毡覆盖洒水养护，在路面混凝土强度达到设计强度40%时做横向切缝，经实测切缝深度为45?50mm。A公司经自检合格后向建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收。建设单位组织监理，A公司、B公司

26、及时进行验收，向行政主管部门备案。该工程经验收合格备案后，建设单位及时支付了除质保金外的工程款。道路使用四个月后，路面局部出现不规则的横向收缩裂缝，裂缝距缩缝IOOmm左右。出现问题后，A公司将B公司的质保金全部扣除，作为质量缺陷维修费。1就施工延期，实际工期缩短，A公司可向业主索赔哪些费用？2分析说明路面产生裂缝的原因。3A公司申请竣工验收后到组织竣工验收会需要完成哪些工作？竣工验收会坯应有哪些单位参加？4指出A公司扣除B公司质保金的不妥之处，说明正确做法及理由。【答案】本案例第1问主要考查工程费用的索賠。合同工期为2008年6月1日至9月30日，且A公司的临时设施和租赁设备在6月1日前全部

27、到达施工现场，但由于拆迁的影响致使实际工期为2008年7月10日至10月30日。本案例中的情况属于由外部环境影响（如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等）而引起的索赔，属于发包方原因，A公司可以进行工期及工程机械停滞费用索赔；同时加速施工，还可以进行缩短工期费用索赔。2路面产生裂缝的原因主要包括：水泥土强度没有充分形成（1分）；切缝深度较浅（1分），未设置纵向切缝(1分)。3本案例第3问主要考查竣工验收工作的内容及程序。单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，应由施工单位及时整改。整改完毕后，由施工单

28、位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。单位工程中的分包工程完工后，分包单位应对所承包的工程项目进行自检，并应按本标准规定的程序进行验收。验收时，总包单位应派人参加。在施工单位申请验收后到组织竣工验收，施工单位还应进行质量验收，有分包情况的应配合分包单位进行资料组卷，并将其统一归入竣工档案。参与竣工验收的单位有：施工单位、监理单位、建设单位、勘察单位、设计单位、负责监督本工程的工程质量监督机构、工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门、城建档案管理部门。4A公司扣除B公司质保金的不妥之处：质保金全部扣除(1分)。正确做法：在质保期内由B公司负责道路质量缺陷的修复，修复质量满足要求

29、后，待保修期满可以退还质保金(2分)。如果B公司不在指定的时间内到场维修，A公司有权委托其他符合条件的第三方维修，由此产生的费用从质保金内扣除(2分)。4. 【背景资料】某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招标投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)GF20130201签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400c1。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务

30、合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。【问题】1事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合

31、法说明理由。2事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法说明理由。3事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约说明理由。4事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定分别说明理由。【答案】1事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期不合法。理由：施工单位(总承包方)与房地产开发公司(发包方)已签订合同，合同当事人欲变更合同须征得对方当事人的同意，发包方不得任意压缩合同约定的合理工期。2事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪合法。理由：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的合同虽然属于无效合同，但是作业班组完成了施工，有权向总承包方讨薪。3事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费不违约。理

32、由：根据合同通用条款的规定，总承包方在确认设计变更后14d内不提出设计变更增加款项的，视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工3个月后才提出设计变更报价，已超过合同约定的期限。因此，发包方有权拒绝签认。4事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定以及理由如下：(1)玻璃实际修复费用的索赔请求符合约定。理由：不可抗力发生后，工程本身的损害所造成的经济损失由发包方承担。(2)临时设施损失费的索赔请求不符合约定。理由：不可抗力发生后，工程所需的清理、修复费用由承包人承担。(3)停窝工损失费的索赔请求不符合约定。理由：不可抗力发生后，停工损失由承包人承担。5. 背景资料我国某海港

33、实测的高低潮累积频率与潮位关系见表4。港口所在海域的理论深度基准面与黄海平均海平面相差1.05m。该港口新建有掩护沉箱重力式码头，2个泊位，总长219m。沉箱基础采用抛石基床，基床厚度为1.8m，开挖基槽深度为1.5m。以黄海平均海平面作为基准面进行水下地形测量，测得海底原泥面标高为-10.5m。沉箱下水出运压载后的稳定吃水为10.3m，乘潮安装时，沉箱底距基床顶面至少留有0.5m的富裕水深。码头施工从施工准备工作开始，到码头附属设施安装、码头后方回填完成等共15项主要施工工序。问题确定该海港码头的水位变动区的上、下限是多少？【答案】设计高水位取高潮累积频率10%的潮位2.25m，设计低水位取低潮累积频率90%的潮位0.45m。该海港码头的水位变动区的上限为：2.25-1.0=1.25m；下限为：0.45-1.0=-0.55m。