2022年浙江省一级建造师点睛提升考试题27.docx

《2022年浙江省一级建造师点睛提升考试题27.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级建造师点睛提升考试题27.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时，为防止混凝土开裂，浇筑顺序应为（）。A.从内侧向外侧分两次完成B.从内侧向外侧一次完成C.从外侧向内侧分两次完成D.从外侧向内侧一次完成【答案】 D2. 【问题】 下列属于诉讼内调解的是( )。A.居民委员会的调解B.专业机构的调解C.人民法院的调解D.人民政府的调解【答案】 C3. 【问题】 按隧道支护施工方法分，以下正确的是（）。A.整体式衬砌中的临时支护B.复合式衬砌中的永久支护C.径向支护和超前支护D.整体式支护和复合式支护【答案】 C4. 【问题】 框

2、架结构的主梁、次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是（ ）。（2016 年真题）A.板、主梁、次梁B.板、次梁、主梁C.次梁、板、主梁D.主梁、次梁、板【答案】 B5. 【问题】 铁路建设工程质量、安全生产监督从建设项目开工前办理监督注册手续开始，直至建设项目（）后结束。A.完工B.竣工C.初步验收D.正式验收【答案】 D6. 【问题】 关于民法典的公平原则，下列表述不正确的是()。A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等B.公平包括合同的风险应该合理分配C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商D.公平包括合同中违约责任的确定要合理【答案】 A7. 【问题】 ( )光纤除了在日本等国家干

3、线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】 B8. 【问题】 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由()承担。A.供货方甲B.买受人丙C.材料商乙D.都不承担责任【答案】 A9. 【问题】 跟踪工程部位的（ ），以便对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析。A.形象进度B.计划变更C.分包进度D.计划进度【答案】 A10. 【问题】 关于表见代理的错误说法是（）。A.表见

4、代理的行为人没有代理权B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理C.表见代理是无效代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权【答案】 C11. 【问题】 分部分项工程量清单的编制中，五级编码设置的项目编码的位数是（ ）。A.8位B.10位C.12位D.15位【答案】 C12. 【问题】 索赔报告的关键部分是（ ）。A.索赔款项（和/或工期）计算部分 B.证据部分C.论证部分 D.总述部分【答案】 C13. 【问题】 关于施工测量的说法，错误的是()。A.规划批复和设计文件是施工测量的依据B.施工测量贯穿于工程实施的全过程C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则D.综合行工程使用不同

5、的设计文件时，应进行平面控制网联测【答案】 C14. 【问题】 按照绿色施工导则规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于( )。A.30%B.40%C.45%D.50%【答案】 B15. 【问题】 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】 C16. 【问题】 对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（ ）。（2014 年真题）A.直角坐标法B.极坐标法C.角度前方交会法D.距离交会法【答案】 A17. 【问题

6、】 关于施工组织设计中施工进度计划的说法，正确的是()。A.对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性.定量分析，通过技术经济评价，选择最佳方案B.使工序有序地进行，使工期.成本.资源等通过优化调整达到既定目标C.根据工程情况，结合人力.材料.机械设备.资金.施工方法等条件，全面部署施工任务D.根据工程情况，结合人力.材料.机械设备.资金.施工方法等条件，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案【答案】 B18. 【问题】 某建筑安装工程采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该 工程直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%,利润率为5%, 计税系数为

7、3.41 则该工程的含税造价为（ )万元。A. 1194.3855 B. 1302.9660 C. 1308.1365 D. 1313.8241【答案】 D19. 【问题】 钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大()处。A.拉力B.压力C.弯矩D.剪力【答案】 C20. 【问题】 外浮顶储罐的优点是（）。A.罐体稳定性好B.方便施工作业C.便于观测罐内油面D.可减少或防止罐内液体蒸发损失【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 注册建造师管理规定中规定，申请人有( )情形，不予注册。A.年龄超过60周岁的B.申请在两个或者两个以上单位注

8、册的C.未达到注册建造师继续教育要求的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年的E.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满10年的【答案】 BC2. 【问题】 预警体系功能的实现主要依赖于（ ）两大子系统作用的发挥。A.预测评价B.日常监控C.预警分析D.预警信息管理E.预控对策【答案】 C3. 【问题】 下列哪些情况（ ）可以按撤诉处理。A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的B. 被告反诉的C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的D. 原告未经仲裁庭许可中途退庭的E. 原告未经法庭许可中途退庭的【答案】 A4. 【问题】 自动化仪表设备

9、安装工程中，取源部件安装的一般规定是（）。A.设备上的取源部件应在设备制造的同时安装B.管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时安装C.在管道上安装取源部件的开孔和焊接工作，必须在管道的防腐、衬里和压力试验后进行D.在砌体和混凝土浇筑体上安装取源部件，应在砌筑或浇筑的同时埋入，当无法同时安装时，应预留安装孔E.取源部件安装完毕后，应随同管道一起进行灌水试验【答案】 ABD5. 【问题】 建设项目工程总承包方的项目管理目标包括()。A.施工方的质量目标B.工程建设的安全管理目标C.项目的总投资目标D.工程总承包方的成本目标E.工程总承包方的进度目标【答案】 BCD6. 【问题】 下列关于焊接工艺

10、规程（WPS）的说法，正确的有（ ）。A.WPS必须由单位自行編制，不得沿用其他企业的WPS，也不得委托其他单位编制用以指导本单位焊接施工的WPSB.编制WPS应以焊接工艺评定报告（PQR）为依据，还要综合考虑设计文件和相关标准要求、产品使用和施工条件等情况C.当某个埋接工艺评定因素的变化超出标准规定的评定范围时，均需要重新编制WPS.并应有相对应的PQR作为支撑性文件D.WPS应由具有一定专业知识和相当实践经验的焊接技术人员编制E.应由项目经理批准WPS【答案】 ABCD7. 【问题】 关于观察法验槽内容的说法，正确的有（ ）。A.对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成B.观察槽

11、壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度C.观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在D.观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施E.在进行直接观察时，可用袖珍式贯入仪作为辅助手段【答案】 ACD8. 【问题】 关于建设工程合同的内容，下列说法正确的是（）。A.工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查B.承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，不可再次要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查C.承包人私自将工程隐蔽部位覆盖的，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均

12、由承包人承担D.缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过2年E.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自提交竣工验收申请报告之日起算【答案】 CD9. 【问题】 合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（ ）人民法院，以解决双方争议纠纷。A.被告住所地B.合同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【答案】 ACD10. 【问题】 国际工程投标报价的组成中，有些费用项目是在工程量清单中没有单独列项的，需要将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。这些费用项目是（ ）。A.现场管理费B.临时工程设施费C.保险费和税金

13、D.分包工程费E.暂定金【答案】 ABC11. 【问题】 由不同功能的计划构成的进度计划系统包括（ ）。A. 总进度规划B. 项目子系统进度规划C. 控制性进度计划D. 指导性进度计划E. 设计进度计划【答案】 CD12. 【问题】 关于矿业工程技术档案的管理工作，以下观点正确的是（）。A.应随工程进度及时收集、整理B.应由有关责任方签字盖章C.应实行技术负责人负责制D.应在工程竣工验收时汇总并移交建设单位E.不能长期保存的竣工资料应为复印件【答案】 ABC13. 【问题】 根据投资现金流量表中净现金流量可计算技术方案的（）。A.财务净现值率B.财务内部收益率C.财务净现值D.资产负债率E.静

14、态投资回收期【答案】 BC14. 【问题】 以下关于桥面防水卷材铺设的说法，正确的有（ ）。A.搭接接头错开500mm以上B.搭接宽度沿卷材宽度方向不小于150mmC.搭接宽度沿卷材长度方向不小于100mmD.卷材应沿桥梁纵、横坡从低处向高处铺设E.热熔法铺设时，卷材需用滚筒辊压粘牢【答案】 AD15. 【问题】 建筑外墙保温防火隔离带施工符合技术规程要求的有（ ）。A.施工前应编制施工技术方案B.采用保温材料的燃烧性能不低于B1级C.隔离带宽度不小于300mmD.防火棉的密度不大于100kg/m3E.隔离带外观无裂缝、粉化、空鼓、剥落现象【答案】 AC16. 【问题】 （2012 年真题）现

15、浇施工水处理构筑物的构造特点有（ ）。A.断面较薄B.配筋率较低C.抗渗要求高D.整体性要求高E.满水试验为主要功能性试验【答案】 ACD17. 【问题】 井口房设施的主要功能有()。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受雨、雪【答案】 CD18. 【问题】 建筑安装工程检验批质量验收的主控项目检验内容中要用数据说明的包括（）。A.结构的强度B.结构的刚度C.表面清洁度D.结构的稳定性E.管道的压力试验【答案】 ABD19. 【问题】 建设工程项目中，进行施工过程质量控制的基础与核心是控制工序作业的质量其主要包括（ ）。A.施工方法质量

16、控制B.施工条件质量控制C.施工效果质量控制D.施工工艺质量控制E.施工程序质量控制【答案】 BC20. 【问题】 （2017 年真题）关于地下连续墙的导墙作用的说法,正确的有（ ）。A.控制挖槽精度B.承受水土压力C.承受施工机具设备的荷载D.提高墙体的刚度E.保证墙壁的稳定【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某枢纽工程为大(1)型水利工程，工程设备签约合同价约3000万元，枢纽工程土建及设备安装标招标文件按水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)编制。招标文件规定的工期是12个月，发包人向承包人一次性支付签约合同总价的10作为工程预付款，施工期最后7个月等额扣

17、回，在施工期内，按每月工程进度款5的比例扣留工程质量保证金，直到扣留总额达到签约合同价的5为止。保修期满后退还，保修期1年。在招标及合同管理中发生如下事件：事件1：招标文件关于投标人资格要求的部分内容如下：(1)投标人须具备水利水电工程施工总承包一级资质，年检合格，并在有效期内；(2)投标人项目经理须由持有一级建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书的人员担任，并具有类似项目业绩；(3)水利建设市场主体信用等别为诚信。事件2：经过评标，B单位中标。发包人与B单位签订了施工承包合同，合同条款中关于双方的义务有如下内容：合同约定，发包人的义务和责任有：提供施工用地；执行监理单位指示；保证工程施工人

18、员安全；避免施工对公众利益的损害；提供测量基准。承包人的义务和责任有：，垫资100万元；为监理人提供工作和生活条件；组织工程验收；提交施工组织设计；为其他人提供施工方便。事件3：B单位合同工程量及单价如下表：B单位倒数第二个月完成土方工程10万m3，砌石工程1万m3，混凝土工程1000m3，钢筋制作与安装工程90t。问题1指出并改正事件1对投标人资格要求的不妥之处。水利建设市场主体信用级别是如何分类的?2根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版），指出事件2中有关发包人和承包人的义务和责任中的不妥之处。【答案】1答案（1）事件1对投标人资格要求的不妥之处包括：投标人资质“年检合格”要求不

19、妥，应取消“年检合格”要求；（2）要求项目经理持有一级建造师执业资格不妥，应改为持有水利水电专业一级注册建造师资格证书；（3）信用等级分为AAA（信用很好），AA（信用好）、A（信用较好）、BBB（信用一般）和CCC（信用较差）三等五级。【考点解析】一级企业可承担各等级水利水电工程的施工。投标人应具备与拟承担招标项目施工相适应的资质、财务状况、投标人业绩、信誉、项目经理资格、不存在利益回避情形、其他。资质条件包括资质证书有效性和资质符合性两个方面的内容。资质证书有效性要求资质证书在投标时必须在有效期内，没有被吊销资质证书等情况；资质符合性要求必须具有相应专业和级别的资质。信用等级分为AAA（信

20、用很好），AA（信用好）、A（信用较好）、BBB（信用一般）和CCC（信用较差）三等五级。2答案事件2中发包人的义务和责任中不妥之处有：执行监理单位指示；保证工程施工人员安全；避免施工对公众利益的损害。承包人的义务和责任中不妥之处有：垫资100万元；为监理人提供工作和生活条件；组织工程验收。【考点解析】根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版），除合同另有约定外，发包人和承包人基本义务如下：2. 某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照建设工程施工合同（承包文本）与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采

21、购，合同工期为215天（3月1日到9月30日），工程提前1d奖励2万元，延误1d罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后。因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。2.因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好，开启灵活，准备用于工程管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验，试验全部合格。3.监理工程师发现：A安装公司

22、项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改，并向本特种设备安全监督部门书面告知。因以上时间造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25d。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。该机电安装工程完工后，建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用，在使用3d后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修，项目部抢修后，经再次试运转检验合格，在10月11日重新投用。1、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验？给出不锈钢阀门试验介质的要求？

23、2、施工单位在压力试验前未履行“书面告知”手续，可受到哪些行政处罚？3、A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。4、该工程的保修期从何日起算？写出工程保修的工作程序？【答案】1、（1）壳体压力试验、密封试验、光谱分析。（2）以洁净水为介质，水中的氯离子含量不得超过25ppm。2、责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。3、（1）A安装公司项目部应得到工期提前奖励。（2）奖励金额是12万元。（3）理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天，属于非A安装公司责任，所以可以索赔；事件2中因供货厂家原因，订货的不锈

24、钢阀门延期15天，这并不是建设单位原因造成的，不能索赔。所以可以索赔的总工期是10天，按照原计划是10月10日完工，实际是10月4日完成，提前了6天，项目部应得到的奖励金额=62=12万元。4、（1）建设工程的保修期应从竣工验收合格之日起开始计算；在建设工程未经竣工验收的情况下，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期，所以保修期从10月4日起算。（2）工程保修的工作程序：在工程竣工验收的同时，由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书；检查修理；验收。3. （2019年真题）某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程，其起讫桩号为K19+720K20+200，全长480

25、m。隧道左右洞相距36m，地质情况相同，其中K19+720K19+775段和K20+165K20+200段穿越强风化泥质灰岩段，岩质较软，岩体较破碎，为级围岩段；K19+775K19+875和K20+035K20+035段穿越中风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎一破碎，为级围岩段；K19+875K20+035段穿越微风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎，为级围岩段。该隧道设计支护结构为复合式衬砌（即初期支护+混凝土二次衬砌），隧道设钢支撑和仰拱。施工过程中发生了如下事件：事件一：开工前，施工单位对该隧道的级和级围岩的连续长度及合计长度进行了统计，并由（A）负责对该隧道进行了施工安全风险评估，

26、出具了评估报告。报告内容包括：评估依据、工程概况、（B）、（C）、评估内容、评估结论及对策等。事件二：施工单位采用钻爆法开挖，级围岩段，爆破设计周边眼为60个，爆破后，某开挖面残留有痕迹的炮眼数为45个。事件三：施工单位在级围岩段初期支护施工作业时，采用了钢拱架型式的钢支撑。事件四：施工单位在进行仰拱及防水板施工作业时，采取了如下做法：IV级围岩的仰拱距掌子面的距离为554m，V级围岩的仰拱距掌子面的距离为454m；仰拱施工采用左右半幅分次浇筑方式；防水板搭接宽度为8010mm。问题：1.结合事件一和背景，写出隧道进行施工安全风险评估的理由。2.事件一中A、B、C各代表什么3.针对事件二和背景

27、，计算周边炮眼痕迹保存率，并判断该值是否满足公路隧道施工技术细则的要求。4.事件三中，按材料的组成还可以采取哪种型式钢支撑【答案】P460-4631.K19+720K19+775段，V级围岩连续长度为55m，超过50m，所以需要进行风险评估。2.A为施工单位，B为评估方法，C为评估步骤。3.4560100%=75%；根据公路隧道施工技术细则中相关规定，对于中硬岩炮眼痕迹保存率应不小于70%，而本次爆破后炮眼痕迹保存率为75%70%，故满足该要求。4.按材料的组成还可以采取格栅钢架型式的钢支撑。5.错误，改正：级围岩仰拱与掌子面距离不得超过50m，V级围岩仰拱与掌子面距离不得超过40m。错误，改

28、正：仰拱施工宜整断面一次成型，不宜左右半幅分次浇筑。错误，改正：搭接宽度不应小于100mm。4. 背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月

29、1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位

30、的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已

31、造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。5. 某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后

32、完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管

33、部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。