建筑安装施工合同书模板 .doc

《建筑安装施工合同书模板 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装施工合同书模板 .doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。建筑安装施工合同书模板建筑工程的安装施工过程是建筑工程中的重要的组成部分,对于建筑安装施工合同书你了解多少呢?以下是在范文网小编为大家整理的建筑安装施工合同书范文，感谢您的阅读。建筑安装施工合同书范文1发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装承包合同及相关法律规定，结合本工程的实际特点，本着互惠、互利、合作、相互信任的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：稻花香酒厂新建工程2、工程地点：318国道旁3、工程内容：完成施工蓝图范围内及现场

2、所需要完成的全部内容。其中：厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及辅助配套等工程。4、工程承包方式：乙方(包工包料)，实现工程总承包。5、工程施工时间： 年 月 日至 年 月 日。6、合同价款及付款方式：6.1按施工图纸项目工程用20xx年湖北省统一定额收费标准计算，下浮8%。6.2付款方式：按工程形象进度付款。6.3按每月完工的实际工程量付80%。6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。6.5结帐方式：必须用现金支付，不能以物抵帐。余款一年后无质量问题全部付清。7、合同风险范围如下：市场物价风险：包括主材根据当时市场价格，材料单价变化幅度，超过5%以外的风险按合同约定执行，在约定风险

3、外的按当地市场价进行调整。8、合同以外风险范围价款调整方法：因设计变更，工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整，合同中没有适用或类似于变更，增减工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经与甲方协商一致后，按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。9、合同文件中使用的语言文字，标准和使用法律：9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。第二条 甲方义务1、办理甲方应办的所有手续、

4、平整施工场地，使施工场地具备施工条件的约定时间，已具备施工条件。2、提供施工期间的水源、电源、施工用的路通。3、组织乙方有关人员进行图纸会审及技术交底。4、组织现场交验的时间(开工前三天内)。5、协调保护工作的约定，甲方配合、乙方负责。6、按照合同节点，按时支付工程款(每月25-30日)。7、办理有关所需证件的约定，开工前由甲方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家，和省市相关规定分担。第三条 乙方义务1、乙方应具备施工相关资质，配齐各种施工及技术人员，保证全文明施工，严格执行有关施工现场的管理的规定，指定一名项目负责人常住现场配备施工技术人员。项目负责人： 电话： (24小时开机)2、乙方必须

5、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。3、乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有关错的，应当及时提出意见和建议。4、施工中严格执行安全施工操作规范及防火、施工规范、质量标准，按期保质完成工程。5、工程用水、用电根据现场挂表，每月抄表经甲、乙双方确认，单价按施工当地物价部门核定价格，最后在应付工程款中扣除。6、乙方要做到文明施工，保持施工现场整洁，做到工完场清，不得扰民及污染环境。7、工程竣工后，乙方用书面形势通知甲方，乙方将向甲方提供竣工验收相关资料及文件。第四条 工程变更及签证工程项目及施工方式如需变更，甲、乙双方协商一致签订书面变更协议，同时相应的调整相关工

6、程费用及工期。第五条 工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方同意，工期相应调整。1.1工程量变化和设计变更，导致工期增加的。1.2不可抗拒自然灾害所影响的(天灾、政治、恶劣气候、下雨等)。1.3甲方同意工期顺延其他情况。2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响的，经乙方提去，甲方确认后，工期可以顺延。3、在施工中，停电、停水满12小时或有现场其他原因，经甲方确认后，乙方工期予以相应顺延。4、因乙方提供材料，设备质量不到位而影响工期由乙方承担承担责任，工期不顺延。5、因乙方责任不能按时开工，或中途停工，而影响工期的，工期不顺延。6、因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，

7、工期不顺延。第六条 质量标准及安全生产要求1、甲、乙双方约定本工程施工质量标准，符合国家建筑施工质量验收标准。2、安全生产要求：2.1乙方施工现场必配备安全管理员，对工人进行安全生产教育，并指导安全生产的要求及施工程序。2.2在施工中发生的安全责任事故，甲方不负任何责任，由乙方自负。第七条 信誉保证金的管理及退返和违约处罚1、合同签定后，乙方向甲方付保证金150万元(其中签订合同后支付给稻花香酒厂)。2、保证金的退返程序：2.1乙方设备及工人进场开始施工，甲方退返乙方保证金50%(即75万元)待办公大楼，基础完工后全部退返。2.2如果甲方不能按时退返乙方保证金，乙方有权停工，而且工期顺延的同时

8、，乙方按本金收取利息，收取利息的标准是3%。签订合同一个月内，甲方应尽快保证乙方进场施工的一切条件。逾期甲方按照 利息向乙方支付，超过二个月，甲方无条件退返保证金，同时视同甲方原合同承包给乙方。第八条 组织竣工验收工程竣工后，由乙方书面通知甲方，由甲方负责组织验收，竣工验收必须在半月内完成，逾期不验收视同验收合格。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑安装施工合同书范文2甲方：乙方：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济合同法及国家有关规章规

9、定，结合本建筑安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条 建筑安装设施概况(一)建筑名称：(二)安装施工范围：(三)开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日第二条 本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书;(2)专用合同条款;(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款;(4)中标通知书;(5)投标函及投标函附录;(6)技术标准及要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单;(9)其它合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。第三条 质量：优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，乙方承

10、担一切责任和损失。第四条 材料设备：本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用;未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备，乙方自行承担费用和损失。第五条 工程价款结算及调整1、本工程采用可调价合同，调整方式为按实结算。2、本工程结算执行20xx消耗量定额及费用定额，具体约定如下：(1)工程类别：执行山东省规定(2)措施费：按实结算(3)税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。第六条 工程款支付：1、双方单独签订的本工程

11、结算方式协议作为本条款的一部分。2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料，一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告;非甲方原因造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给乙方。第七条 保修(一) 保修内容：见安装施工范围;(二) 保修期限：自验收合格之日起保修贰年;(三) 保修

12、期满后，按国家有关的规定签订维修保养合同。第八条 违约责任(一)甲方责任：1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;3、工程未经主管部门验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方付逾期的违约金。(二) 乙方责任：1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约

13、金。2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第九条 未尽事宜双方协商约定。第十条 争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。第十一条 本合同正本肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑安装施工合同书范文3甲方(建设单位)：(以下简称甲方)乙方(安装施工单位)：(以下简称乙方)。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和西藏自治区消防管理办法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

14、，结合本工程消防安装的实际情况，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。第一条 建筑消防设施概况：(一)、建筑名称：拉萨火电厂110KV变电站扩建工程(二)、安装施工范围：室外管道及消防栓安装施工;消防水泵房内设备的购臵与安装。(三)、开竣工日期：开工： 年 月 日 竣工： 年 月 日(四)、工程质量：验收合格第二条 图纸、预算交付：(一)、甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸壹套。(二)、乙方在合同签订前十日根据通过审查的图纸向甲方提供预算书。第三条 合同价款、拨款和结算：(一)、合同价款：人民币38万元，大写：叁拾捌万元整。(二)、合同生效，工程开工后10日内，甲

15、方付给乙方预付款。(三)、设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。(四)、消防设施实验前，甲方付给乙方进度款60%;验收合格后，甲方付给乙方进度款35%。甲方扣留工程总价5%做为质量保证金，待工程保修期满后，检验无遗留的质量问题后，甲方将扣留的质量保证金一次性支付给乙方。第四条 设备供应：合同范围内设备均由乙方自行采购和保管，甲方提供场地供乙方存放。第五条 双方责任：(一) 甲方：1、为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地，费用由乙方承担;2、协调乙方与工地其他施工单位的协作关系;3、甲方对乙方的工作变更进行签证;4、协助乙方进行消防工程检测验收，所产生的相关费用由乙方承担。(二)乙方：1、应及时

16、采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量;2、服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收;3、乙方通知公安消防等有关部门参加验收;4、负责施工过程中的安全事故，做到安全、文明施工，事故的费用由乙方负责;5、乙方自行提供资金账户，由此产生的相关责任均乙方负责。第六条 图纸变更：设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门(或建设主管单位)批准。第七条 验收和工程质量：(一)、乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。(二)、消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术验测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第八条 保修：

17、(一)、保修内容：见安装施工范围;(二)、保修期限：自验收合格之后起保修壹年;(三)、保修期满后，按建筑消防设施使用维修保养管理办法的规定签订维修保养合同。第九条 违约责任(一)、甲方责任1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成停工、窝工的实际损失;2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，甲方自己承担责任;4、超过合同规定日期验收或支付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。(二)、乙方责任：1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金我;2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复，因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向当地人民法院提起诉讼。第十一条 如需担保，另立合同。第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条 本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，送公安消防、工商行政管理等有关部门。第十四条 其他甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日10