施工方对项目方案设计的合同范本汇总(7篇)_工程设计合同标准范本.docx

《施工方对项目方案设计的合同范本汇总(7篇)_工程设计合同标准范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工方对项目方案设计的合同范本汇总(7篇)_工程设计合同标准范本.docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工方对项目方案设计的合同范本汇总(7篇)_工程设计合同标准范本 托付单位：_(以下简称甲方) 设计单位：_(以下简称乙方) 为了明确责任，分工协作，共同完成该建设项目的装修设计任务，依据国家设计合同条款的有关规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方托付乙方担当_项目的设计，建筑面积为_平方米，方案投资约_元整建设地点在_。 二、甲方的义务 1、甲方应在规定的时间内向乙方提交装饰设计必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。甲方在乙方出施工图设计前，应确认平面配置图、天花吊顶图文件和能满意施工设计要求的资料，以及有关设备的技术资料

2、。甲方对上述资料必需保证精确，不得随便变更。 2、甲方准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与施工方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 4、甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1、乙方必需根据甲方要求准时按进度供应施工方所需要的施工图纸。乙方必需向甲方提交完整的全部设计文件一式3份。 2、乙方必需依据设计托付书，设计标准，技术规范，规程，定额等进行设计，提交符合质量的设计文件。 3、初步设计经甲

3、方审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。 4、乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计修改，参与竣工验收。 四、设计的修改和停止 1、原定托付书如有重大变更而重作或修改设计时，需经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按下条方法计算。 2、甲方因故要求中途停止设计时，应准时用书面通知乙方，同时按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 五、设计费的数量和交付方法 1.经双方协商，如本工程由乙方施工设计费为_元，如不由乙方施工，设计费为_元。 2.设计基本布局确定后，甲方先付给乙方30%的设计费，

4、施工图完成后，甲方 六、违约责任 1、甲方不根据合同规定的时间向乙方支付相关费用，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，同时设计交付日期顺延。设计文件交付时间贰个星期。 2、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误1天，乙方应向甲方偿付相相当于设计费的0.5的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 3、因施工方施工质量低劣引起返工，或随便变更图纸或更改材料而达不到设计的预期效果，责任由甲方自己担当。 七、其它 本合同支付定金之日即生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决

5、。协商不成时，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本及附件一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工方对项目方案设计的合同范本【篇二】 工程名称： 合同编号： 发包人： 设计人： 签订日期： 发包人： 设计人： 发包人托付设计人担当 工程设计，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本项目经协商全都，订立本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法中华人民共

6、和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料： 第四条 本合同的设计期限为 天，自 年 月 日起计算，设计人应向发包人 交付的设计资料及提交日期如下： 第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.本合同开头履行后，定金抵作设计费。 3、本合同的设计费包含人防部分设计费。 4、设计人的设计工作满意付费节点条件后，应向发包人供应阶段

7、性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条商定支付相应的设计费。如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当，。 5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时，发包人已支付的设计费超过 %的，设计人应将超过的部分返还发包人。 6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)

8、，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。 7、 在设计人向发包人开具并供应相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于设计人未能准时开具并供应发票而导致发包人付款延误，发包人不担当责任。设计人开具并供应的发票必需符合国家财务及税务相关规定。 第六条 双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设

9、计人违反国家强制性标准进行设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，双方重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的条件。 6.2设计人责任： 6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。 6.2.3设计合理使用年限为 年(按国家有关规定)。 6.2.4设计人按

10、本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的缘由需要进行设计修改的，设计人应无条件修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当。 6.2.6设计人交付设计资料后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题，参与分部分项验收、参与竣工验收并签署看法。 6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料，其学问产权归发包人全部，设计人应爱护发包人的学问产权，不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上状况，设计人应赔偿发包

11、人的损失。 6.2.8设计人向发包人保证，发包人使用设计人交付的设计资料不会侵害第三人的任何权利，如发包人因使用设计人交付的设计资料而患病第三人的追索的，责任由设计人担当。 6.2.9设计人需为本工程特地设立项目组，配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的.及具体资料(资料包括但不限于个人简历、资质状况)交付给发包人，.经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间，未经发包人书面同意，设计人不得擅自中途换人，否则，每擅自更换一个，需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。 第七条 违约责任： 7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人按设计人实际完

12、成的工作量支付设计费用。 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计缘由造成工程质量事故的，设计人除负责实行补救措施外，应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金，赔偿金为设计费的 %，如赔偿金不足以弥补发包人的损失的，设计人还应赔偿发包人的损失。因设计缘由造成第三人的财产及人身损害的，责任由设计人担当。 7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的，每延误

13、一天，应根据设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金，发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时，发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费，并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的，设计人应向发包人支付设计费 %的违约金，此外，设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。 7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他 8.1设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数，设计人另收工本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张，方案文本 元/本

14、)。如由于设计人缘由造成额外出图的费用由设计人担当。 8.3本工程设计资料中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、性能等技术指标，上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人协作加工定货时，设计人应无条件协作。 8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人供应协作工作的，设计人应无条件协作并不计取费用。 8.5发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当相关设计任务的设计人参与。 8.6发包人托付设计人担当本合同内容之外的服务，双方应另行协商。

15、 8.7由于发包人缘由修改设计，在接到发包人书面通知后，相应阶段的设计出图时间可顺延。 8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的全部设计变更 8.9在施工过程中，设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或托付当地设计院进行施工协作，解决甲方工程施工现场出现的设计问题，由此发生的费用由设计人担当。若设计人未能履行上述义务，发包人有权另行聘请第三方完成上述工作，由此产生的费用由设计人担当，发包人有权直接从应付款项中扣除，若应付款不足以抵偿上述费用的，则设计人应当将差额支付给发包人。 8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业隐秘及其他信息负有保密义务，任何一方不得以任何形式向第三方

16、泄露，否则，违约方应赔偿对方因此而患病的损失。 8.11由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 8.12本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。 8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，发包人二份，设计人二份，具有同等法律效力。 8.14本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.16附件一设计任务书是本合同不行分割的组成部分

17、，具有和本合同同等法律效力。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住宅: 住宅: 法定代表人: 法定代表人: 托付代理人: 托付代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 建设工程勘察设计合同模板二 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 由设计人编填) 设计证书等级：_ 发包人：_ 设计人：_ 签订日期：_ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人：_ 设计人：_ 发包人托付勘察人担当_工程设计，经双方协商全都，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。 1.2建设工程质量管理条例、

18、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。 1.3深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 其次条本合同设计项目的内容 2.1工程名称：_ 2.2设计指标 建设用地面积 建筑总面积 规定建筑面积 建筑高度或层数 建筑掩盖率 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号，资料及文件名称，文件编号，份数，提交日期，有关事宜。 建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条本合同设计收

19、费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费% 付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所打算) 第一次付费 20%定金 20%定金 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设计人违反建设用地规

20、划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定及国家有关标准进行设计。 6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.3发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前

21、交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。 6.1.6发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任： 6.2.1设计人应严格根据建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规

22、程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合深圳市建筑技术经济指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：_ 6.2.3设计合理使用年限为_年。 6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开头施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未开头施工，设计人仍负责上述

23、工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。 6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任 7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开头设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开头设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超

24、过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定支付设计费。 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_%. 7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍

25、返还定金。 第八条其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。 8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。 8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时，所需要费用由发包人担当。 8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各

26、个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。 8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应准时协商解决。 8.7本合同发生争议，双方当事人应准时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。 8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 8.10本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构

27、备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.12其它商定事项：_ 发包人名称：_设计人名称：_ (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字)_法定代表人：(签字)_ 托付代理人：(签字)_托付代理人：(签字)_ 住宅：_住宅：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ 建设行政主管部门备案：_鉴证看法：_ 备案号：_经办人：_ 备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日 建设

28、工程勘察设计合同模板三 托付方(甲方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 承包方(乙方)：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依照中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商全都签订本合同。 第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计项目表(见附件)。 其次条 乙方依据托付的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，详细规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

29、 第三条 甲方责任 1.根据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对供应的时间 、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并支配好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;能满意初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。 托付施工

30、图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查看法用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技

31、术责任。 6.根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条 乙方责任 1.根据甲方供应的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 2.乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任

32、务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。 4.乙方对所担当设计的建设项目应协作施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。 5.对于复杂项目，需要乙方帮助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。 6.勘察单位应根据现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 第五条 勘察设计费用 乙方依据国家批准的勘察设计收费标准及方法计

33、收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。 第六条 违约责任 1.甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日

34、产值_元计算，增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4.甲方因故要求停止设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应马上停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。 6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责乐观实行补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，

35、由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的_%(经批准生效)。 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。 9.乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关看法修改设计时，每影响一天应减付设计费1%. 第七条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。 1.申请_仲裁委员会仲裁。 2.向人民法院起诉。 第八条 合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。 第九条 本

36、合同附件的托付勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 第十条 本合同一式_份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本_份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。 甲方：_ 甲方代表：_ _年_月_日 乙方：_ 乙方代表：_ _年_月_日 施工方对项目方案设计的合同范本【篇三】 建设工程勘察设计合同 发包方：_ 承包方：_ 依据中华人民共和国经济民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称_; 工程地点_; 工程规模_; 工程投资_。 其次条托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书(

37、见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付方法，自合同生效后天内，托付方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分托付方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 托付方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条托付方的义务 1.托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 供应资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工

38、时，应负责供应以下工作和生活条件： (1) (2) (3) 3.托付方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的承包方参与。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作

39、或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。 3.设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。 第六条违约责任 1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方连续完善勘察设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下： (1) (2) (3) 2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承

40、包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给托付方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。 3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费5的违约金。 4.由于变更方案、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下： (1) (2) (3) 5.因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。 6.托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。 第七条争议的解决方式

41、 合同执行过程中如有争议，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第八条经双方协商全都，增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。 第九条附则 本合同未言明事项，一律按中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例规定执行。 本合同附件：建设工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，托付方、承包方各执1份;副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。 托付方(盖章)：承包方(盖章)：鉴(公)证