监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编1.docx

《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编1.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编1（总分:80.00,做题时间:120分钟）一、单项选择题（总题数：50,分数：50. 00）1 .合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整（分数：1.00）A. 口头协议B.书面形式 VC. 口头约定D.评审协议解析：此题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同评审中发现的问题，应以书面形式提 出，并对问题予以澄清或调整。2 .工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。（分数：1.00）A.与承包单位承当连带赔偿责任 VB.工程监理单位独立承当责任C.承包单位独立承当责任D.与承包单位承

2、当共同责任解析：此题考查的是民事责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造 成损失的，应当与承包单位承当连带赔偿责任。3 .无权代理的情况不包括（）。（分数:1.00）A.没有代理权而为的代理行为B.经过被代理人追认的行为 VC.代理权终止后的代理行为D.超越代理权限而为的代理行为解析：此题考查重点是“代理关系”。无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活 动。无权代理包括以下三种情况：没有代理权而为的代理行为；超越代理权限而为的代理行为；代 理权终止后的代理行为。因此，此题的正确答案为B。4 .关于保证人资格的说法，正确的选项是（）。（分数：1.00

3、）A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人 VC.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人解析：此题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但 是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面 授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织 贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。5 .在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，那么以下关于保险人

4、给付保 险金的说法正确的选项是（）。（分数:1.00）A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金 VB.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之FI起360日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人 给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金46 .监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。（分数：1.00）A. 7 VB. 14C. 21D. 28解

5、析：此题考查的是“建设工程设计施工总承包合同管理一工程款支付管理”。监理人应当在收到承包人 报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的 支付分解表。47 .在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承当的责任和风险。（分数:1.00）A.工程师B.承包人 VC.监理人D.分包人解析：此题考查重点是“承包人现场查勘”。承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供 资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。在全部合同履行中，视为承包 人已充分估计了应承当的责任和风险。因此，此题的正确答案为B。48.

6、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。（分数：L00）A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验B.出具交货前检验记录C.承当交货前检验的相关费用D.承当买方的往返交通费 J解析：此题考查的是监造及交货前检验。专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖 方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承 担。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承当。49 .某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，以下关于卖方迟延交付违约金的计收正确的选项是 （）O（分数：L0

7、0）A.迟交合同设备价格X0. 5%X3B.迟交合同设备价格X0. 5%X3/7C.迟交合同设备价格X 0.5% VD.合同价格X0. 5%解析：迟交缺乏一周的按一周计算。第1一4周：迟交合同设备价格X 0. 5%o50 . AIA系列合同中的核心文件是（）。（分数：1.00）A. A201施工合同通用条件VB.工程施工合同C.专业服务合同D.裁决人合同解析：此题考查的是AIA系列合同条件。A201施工合同通用条件是AIA系列合同中的核心文件。二、多项选择题（总题数：30,分数：30. 00）51.以下施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。（分数：1.00）A.发包人名称B.承包人名称

8、C.发承包工程名称D.提供施工场地的约定 VE.工程价款结算的约定 V解析：此题考查的是合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义 务。52.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。（分数：1.00）A.发生与否的不确定性 VB.发生范围的不确定性C.发生原因的不确定性D.发生时间的不确定性 VE.发生后果的不确定性 V解析：此题考查的是保险概述。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为：（1）发生与 否的不确定性；（2）发生时间的不确定性；（3）发生后果的不确定性。53.关于人身保险合同的表述中，正确的有（）。（分数：1.00）A.人身

9、保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同 VB.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况 VC.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付解析：此题考核的是人身保险合同。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费。也可以按 照合同规定分期支付保险费。故C选项错误。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。故D选项错 误。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。故E选项错误。54.建设工程工程设备材料采购招标中，最低投标价法考虑的因素为（）。（分数：

10、1.00）A.投标价 VB.运输费用 VC.付款条件 VD.估算寿命期残值E.交货期 J解析：此题考查的是材料采购的评标。最低评标价法以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相 应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。在投标价之外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、 付款条件、零配件、售后服务、产品性能、生产能力等。55.建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。（分数：1.00）A.监理单位名称B.监理范围 VC.职责权限 VD.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息 V解析：此题考查的是建设工程设计合同履行管理。发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行

11、设计监理。如果委托监理，那么监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批 准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。56.在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。（分数:1.00）A.延误发出开始设计通知 JB.延误支付设计人设计费 JC.延误提供设计资料 VD.延误审查设计文件 VE.延误提供设计文件解析：延误提供设计文件，属于设计人的违约行为。57 .根据标准施工合同，关于监理人的说法正确的有（）。（分数：1.00）A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理 JB.居于施工合同履行管理的核心地位 VC.监理人对承包人的指示

12、，承包人应遵照执行 VD.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作 VE.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿解析：此题考查的是施工合同管理有关各方的耿责。如果监理人的指示错误或事物给承包人造成损失，那么 由发包人负责赔偿。58 .依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人要求提前竣工，那么发包人应（）。 （分数:1.00）A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令B.负责制定赶工措施C.为承包人提供赶工的便利条件 VD.为承包人追加合同价款 JE.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励 V解析：如果发包人要求提前竣工，应与承包人达成提前竣工协议

13、，由承包人负责制定赶工措施。59.施工合同履行中发生（）事件时，承包人有权要求发包人延长工期并增加费用，但不能要求支付合理 利润。（分数：1.00）A.发包人要求增加合同工作内容B.施工现场发现文物、古迹 VC.不利的物质条件 VD.特大洪灾E.市场价格浮动导致本钱增加解析：发包人要求增加合同工作内容，可以提出工期、费用、利润索赔。特大洪灾属不可抗力，只能提出 工期索赔。市场价格浮动导致本钱增加，只能提出费用索赔。60.根据标准设计施工总承包合同，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。（分数：1.00）A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格

14、 VD.发包人原因的工期延误 JE.基准资料错误 V解析：此题考查的是索赔管理。选项AB,可给予费用补偿，但不用延长工期；选项C,由于隐蔽工程的重 新检查证明质量合格，那么费用补偿，工期顺延；如检验质量不合格，那么费用不予补偿，不能延长工期。61 .在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成 文件包括（）。（分数：L00）A.合同协议书 VB.中标通知书 VC.投标函及投标函附录 VD.专用条款 VE.招标公告解析：此题考查重点是设计施工总承包合同合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过 程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文

15、件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及 投标函附录；专用条款；通用合同条款；发包人要求；承包人建议书；价格清单；其他合同 文件一一经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。因此，此题的正确答案为ABCD。62 .建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。（分数：1.00）A.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方 JB.交付导致材料的所有权发生转移 VC.材料毁损的风险，交付前由卖方承当 VD.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承当E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受解析：材料灭失的风险，在交付后即由买方承当。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受。63 .

16、设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的，应向对方承当（）等补救措施或 者赔偿损失等违约责任。（分数:1.00）A.继续履行 VB.终止合同C.修理 VD.更换 VE.退货 V解析：此题考查的是违约责任（设备采购合同）。合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或 者违反合同项下所作保证的，应向对方承当继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等 违约责任。64.根据民法典的规定，以下财产中可以作为抵押权客体的是（）。（分数：1.00）A.正在建造的建筑物 VB.违章建筑C.海域使用权 VD.建设用地使用权 VE.耕地集体土地使用权 V解析：宅基地、自留地、自留山

17、等集体所有土地使用权，所有权、使用权不明或者有争议的财产，不得抵 押。65.合同法律关系的客体中，属于物的是（）（分数：1.00）A.建筑材料 VB.建筑设备 VC.建筑物 VD. 土方开挖E.抹灰解析：此题考查的是合同法律关系。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费 资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑 物等都可能成为合同法律关系的客体。66 .以下描述中属于形式评审因素和评审标准的内容有（）。（分数:1.00）A.审查投标人名称是否与营业执照、资质证书一致 VB.审查投标人营业执照和组织机构代码证C.投标函及投标

18、函附录是否有法人代表或其委托代理人的签字或加盖单位章 VD.审查投标报价E.投标文件格式是否符合规定 V解析：此题考查的是工程勘察设计的评标。形式评审因素和评审标准主要包括：审查投标人名称是否与营 业执照、资质证书一致；投标函及投标函附录是否有法人代表或其委托代理人的签字或加盖单位章；投标 文件格式是否符合规定；联合体投标人是否提交了符合招标文件要求的联合体协议书、明确了联合体牵头 人和各方承当的连带责任；是否遵守了除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投 标方案的规定。67 .以下财产不可以作为抵押物的有（）。（分数：1.00）A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权B.以

19、公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权C.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权 VD.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施 VE.依法被查封、扣押、监管的财产 V解析：此题考查重点是“担保方式” o但以下财产不得抵押：土地所有权；宅基地、自留地、自留山 等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的 非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施;所有权、使用权不明或者有争议的财产；依 法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。因此，此题的正确答案为CDE。68.以下关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的

20、选项是（）。（分数：1.00）A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标 VD.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标 VE.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标解析：此题考查的是工程施工招标程序。招标公告或投标邀请书的作用是让潜在投标人获得招标信息，以 便进行工程筛，确定是否参与竞争。招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式。招标公告 适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。69.工程建设涉及的主要种类有（）。（分数:1.00）A.建筑工程一切险 VB.勘察设计一

21、切险C.安装工程一切险 VD.机器损坏险 VE.工程中的一切险解析：此题考查重点是“工程建设涉及的主要险种”。工程建设由于涉及的法律关系较为复杂，风险也较 为多样，因此，工程建设涉及的险种也较多。主要包括：建筑工程一切险（及第三者责任险）、安装工程 一切险（及第三者责任险）、机器损坏险、机动车辆险、人身意外伤害险、货物运输险等。但狭义的工程 险那么是针对工程的保险，那么只有建筑工程一切险（及第三者责任险）和安装工程一切险（及第三者责任 险），其他险种那么并非专门针对工程的保险。由于工程平安事关国计民生，许多国家对工程险有强制性投 保的规定。因此，此题的正确答案为ACD。70 .以下勘察合同文件

22、中，解释顺序在专用合同条款之后的是（）。（分数：1.00）A.勘察费用清单 VB.投标函C.通用合同条款 VD.发包人要求 VE.合同协议书解析,：勘察合同的组成文件优先解释顺序为（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录 （4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）发包人要求（7）勘察费用清单（8）勘察纲要（9）其他合同 文件。71 .发包人提供的材料和工程设备验收后，以下（）由承包人承当。（分数：1.00）A.施工现场的保管费用 VB.施工现场内的二次搬运费用 VC.质量不合格导致返工费用D.质量不合格导致工期延误E.提前交货导致增加的保管费用解析：发包人提供的材料和工程设备验

23、收后，承包人承当接收、保管、二次搬运费用。提前交货导致增加 的保管费用，由发包人承当。72.以下关于监理人进行工程量复核的说法中，正确的选项是（）。（分数：1.00）A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核 VB.监理人未在约定时间内复核，那么按照承包人提交的工程量计算工程价款 VC.承包人未按监理人要求参加复核，那么按照承包人提交的工程量计算工程价款D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量E.对超挖的工程量不予计量，但对超挖局部的回填工程量予以计量解析：承包人未按监理人要求参加复核，那么按照监理人复核结果计算工程价款。总价子目己完成工程量通 常进行图

24、纸计量，不进行现场计量。已完成的合格工程量是计算工程价款的依据。73.根据标准施工合同，承包人的管理中属于质量检查的内容的有（）。（分数：1.00）A.质量检查制度B.材料和设备的检验 VC.施工部位的检查 VD.现场工艺试验 VE.规范施工作业的操作程序解析：此题考查的是施工质量管理。选项AE,属于工程部的人员管理。参见教材P102。74 .设计施工总承包合同，发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（）。（分数:1.00）A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备 VB.发包人负责提供主材料和工程设备的包工局部包料承包方式 JC.由承包人包工包料承包，发包人提供工

25、程材料和设备D.发包人负责提供主材料和工程设备的包料承包方式E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工局部包料承包方式解析：此题考查重点是“设计施工总承包合同的订立一一订立合同时需要明确的内容”。发包人是否负责 提供工程材料和设备，在通用条款中也给出两种不同供选择的条款：一种是由承包人包工包料承包，发包 人不提供工程材料和设备；另一种是发包人负责提供主材料和工程设备的包工局部包料承包方式。因此， 此题的正确答案为AB。75 .以下关于材料采购合同预付款支付方式说法正确的有（）。（分数：1.00）A.合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日 内，向卖

26、方支付签约合同价的10%作为预付款 VB.买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，那么买方有权双倍收回预付款C.如卖方依约履行了合同义务，那么预付款抵作进度款 VD.预付款应当在卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后支付E.预付款应当在合同生效前支付解析：此题考查的是合同价格与支付（材料采购合同）。选项B,买方支付预付款后，如卖方未履行合同 义务，那么买方有权收回支付的预付款；选项D,进度款应当在卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提 供相关服务后支付；选项E,预付款应当在合同生效后支付。参见教材P143。76.以下FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。（分数：L00）A.

27、施工合同条件B.生产设备和设计一施工合同条件VC.土木工程施工合同条件D.设计-建造与交钥匙工程合同条件VE.设计采购施工（EPC） /交钥匙工程合同条件V解析：此题考查的是FIDIC系列合同条件简介。施工合同条件、土木工程施工合同条件采用工 程量清单计价。参见教材P151。77.采用FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件，如果业主方希望替换任何已任命的业主代 表，应在不少于14天前将替换人员的（）通知给承包商。（分数：1.00）A.姓名 VB.地址 VC.职责 VD.任命日期 VE.年龄解析：此题考查的是设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件典型条款分析。如果业主方希望替换任

28、何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包 商。参见教材P159。78.关于建设工程设备安装、调试、考核说法正确的选项是（）（分数：1.00）A.开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态 VB.买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，买方提供技术服务C.除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如 需要）等均由卖方承当D.由于卖方原因未能到达技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次 VE.如由于买方原因合同设备在考核中未能到达合同约定的技术性能考核指标，

29、那么卖方应协助买方安排再 次考核 V解析：此题考查的是设备采购合同履行管理。选项A,开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调 试，以使其具备考核的状态选项B,买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技 术服务选项C,除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和 原材料（如需要）等均由买方承当。选项D,由于卖方原因未能到达技术性能考核指标时，为卖方进行考 核的机会不超过三次。选项E,如由于买方原因合同设备在考核中未能到达合同约定的技术性能考核指 标，那么卖方应协助买方安排再次考核。79.AIA C191将整个工程实施过程划分为多个阶段，包括

30、（）。（分数：1.00）A.可行性研究阶段B.标准设计阶段 VC.详细设计阶段 VD.执行文件阶段 VE.机构审查阶段 J解析：此题考查的是IPD合同模式。AIA C191将整个工程实施过程分为如下8个阶段：（1）概念阶 段；（2）标准设计阶段；（3）详细设计阶段；（4）执行文件阶段；（5）机构审查阶段；（6）采购分 包阶段；（7）施工阶段；（8）竣工收尾阶段。参见教材P166。80. AIA系列合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，该合同条件下确定了（）等不同类型的工程管理模式。（分数:1.00）A.传统模式 JB. CM模式 JC.设计一-建造模式 VD.集成化管理模式 VE. Partne

31、ring管理模式解析：此题考查的是AIA系列合同条件。AIA系列合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，该合同条件下 确定了传统模式、设计一一建造模式、CM模式和集成化管理模式等不同类型的工程管理模式。解析：被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按 保险金额给付身故保险金。被保险人因遭受意外伤害事故，并自事故发生之日起180日内因该事故造成 保险合同所列残疾程度之一者，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。如第180日 治疗仍未结束的，按第180日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。6.采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不

32、包括（）。（分数：1.00）A.设计方案的功能、技术、经济和美观 VB.设计人员构成、业绩、从业经历C.工程解读、设计构思D.投标人信用情况和.业绩解析：设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。即评标委员 会应当对投标人拟从事工程设计的人员构成、人员业绩、人员从业经历、工程解读、设计构思、投标人信 用情况和业绩等进行评审7 .编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用标准施工招标资格预审文 件和标准施工招标文件中的（）。（分数：1.00）A.申请人须知前附表8 .资格审查方法 VC.投标人须知前附表D.资格预审公告解析：此题考查的是标

33、准施工招标文件组成及适用范围。行业标准施工招标文件和招标人编制的施工招标 资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的“申请人须知”（申请人须知前附表除外）、“资格审查方法”（资格审查方法前附表除外），以及标准施工招标文 件中的“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、“评标方法”（评标方法前附表除 外）。8 .关于资格预审申请文件的澄清，以下说法正确的选项是（）。（分数：1.00）A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄

34、清内容属于资格预审申请文件的组成局部 V解析：申请人的澄清采用书面形式。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。澄清不得 改变资格预审申请文件的实质性内容。9 .以下关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的选项是（）。（分数：1.00）A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税 VD.勘察人应完成全部勘察工作解析：此题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。选项C,勘察人的一般认为包括依法纳税， 勘察人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。10.建设工程设计合同履行过程中，以下行为属于设计人违约的是（）。（分数：L

35、00）A.转包、未经发包人同意擅自分包 JB.未按合同约定支付设计费用C.发包人无法履行合同D.发包人原因造成设计停止解析：此题考查的是建设工程设计合同履行管理。合同履行中发生以下情况之一的，属设计人违约： （1）设计文件不符合法律以及合同约定；（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人词意擅自分包；（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；（4）设计人无法履行或停止履行合同；（5） 设计人不履行合同约定的其他义务。1L对工程工程招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）（分数：1.00）A.评标的工作量小B.邀请的范围较小选择面窄 VC.评标时间短D.招标费用低解析：此题考查的

36、是工程施工招标方式。邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了 某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。选项A、C、D是邀请 招标的优点。12.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发 出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果说明，施工质量存在缺陷，承包人修复 后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。（分数：1.00）A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿I）.费用和工期损失均不补偿 V解析：此题考查的是施工质量管理。监理人对承包

37、人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检 验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明 该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承当;重 新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承当由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合 理利润。13.根据标准施工合同，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。（分数：1.00）A. 口拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额 V解析：此题考查的是施工进度管理。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣

38、工违约金的计算方法和逾期 违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或 每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%o14.根据标准施工合同，关于合同价格和签约合同价的说法正确的选项是（）。（分数：1.00）A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额 JB.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价解析：此题考查的是工程款支付管理。选项B,合同价格是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付 给承包人的

39、价格；选项C,签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数； 选项D,签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。15.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照 （）的原那么商定或确定。（分数：1.00）A.本钱加酬金B.本钱加利润 VC.本钱加规费I）.直接本钱加间接本钱解析：此题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照本钱加利润的原 那么，由监理人商定或确定变更工作的单价。16.根据标准设计施工总承包招标文件，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。（分数：1.00）A.可以缩短建设周期B.减少

40、承包人的索赔C.固定工期、固定费用D.设计是最优方案 V解析：此题考查的是设计施工总承包的特点。选项D,设计施工总承包合同的缺点是：设计不一定是最优 方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和管理。17 .根据标准设计施工总承包招标文件，关于设计管理的说法，正确的选项是（）。（分数:1.00）A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本 V解析：此题考查的是设计管理。选项A,设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包 人提

41、交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；选项B,承包人的设计文件提交监理人后，发包 人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求；选项C,设计文件 需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门 报送设计文件，承包人予以协助；选项D,承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和 地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。18 .关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的选项是（）。（分数：1.00）A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付 JB.支付后进度款应到达该批

42、次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份解析：进度款应支付至该批次合同材料的合同价格的95虬卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值 税发票正本一份。19.由于买方原因合同设备在考核中未能到达合同约定的技术性能考核指标，那么卖方应协助买方安排再次 考核。由于买方原因未能到达技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。（分数：L00）A. 1B. 2C. 3 VD.4解析：此题考查的是开箱检验、安装、调试、考核、验收。由于买方原因合同设备在考核中未能到达合同 约定的技术性能考核指标，那么卖方应协

43、助买方安排再次考核。由于买方原因未能到达技术性能考核指标 时，为买方进行考核的机会不超过三次。买卖双方的考核机会均为三次。20.根据FIDIC施工合同条件，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的 风险。（分数：L00）A.基准日B.在提交投标书口期 VC.开标D.递交投标保证金解析：此题考查的是施工合同条件典型条款分析。所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商在提交 投标书口期前不能合理预见的风险。参见教材P155。21 .设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理 工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。（分数：1.

44、00）A.姓名及其授权范围 VB.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工解析：此题考查的是监理人职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理 工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。22 . FTDTC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。（分数：1.00）A.施工合同条件VB.生产设备和设计一施工合同条件C.设计采购施工（EPC） /交钥匙工程合同条件D.客户/咨询工程师（单位）服务协议书解析：此题考查的是施工合同条件中各方责任和义务。施工合同条件是FIDIC系列合同条件中 最具代表性的文本。23.根据NEC工程施工合同，关于“补偿事件”

45、的说法，正确的选项是（）。（分数：1.00）A.只能由承包商向工程经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件 VI）.假设变更由承包商提供的工程信息，那么按对承包商最有利的解释进行计价解析：工程双方均可通知补偿事件。某一补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测，此时应在向承包 商发出提交报价的指令中，根据现有信息条件，说明其关于补偿事件的假定条件，对补偿事件的计价先以 此假定条件为基础，先快速处理事件。事后假设发现此假定条件有误，工程经理应通知改正，再予修改。假设 变更由承包商提供的工程信息，

46、那么按对业主最有利的解释计价。24.限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追 认。（分数：1.00）A.所有的B.与其年龄、智力相适应的C.与其年龄、智力不相适应的 VI）.纯获利益的解析：限制民事行为能力人可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。实施其 他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。25 .关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的选项是（）。（分数：1.00）A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失 JB.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失解析：保险人对以下各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善 引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（2）由于超负荷、超 电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；（3） 施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（4）自然磨损、内在或