2021-2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷(含答案).docx

《2021-2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷(含答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021-2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试A卷(含答案).docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021-2022年二级建造师建设工程法规及相关知识模拟考试A卷（含答案）号证考准考试须知：1、考试时间：120分钟，本卷总分值为100分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否那么不予评分。一、单项选择题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、在对某工程工程监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，那么工程监理人员根据自己的法定权限和义务，应当（）A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正名姓名姓2、根据民用建筑节能规定，在以下行为

2、中不属于民用建筑节能情形的是（）A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率D.采用新型能源取代传统的燃料3、以下各项中，关于国家建设部对投标人资格预审的规定，正确的表述是（）A.由招标管理机构评比和分析，确定出合格的申请单位B.申请单位在收到资格预审合格通知出后，应以口头形式予以确认C.资格预审审查的主要内容有投标单位近3年工程投标情况D.资格预审审查的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况4、根据企业平安生产费用提取和使用管理方法，施工投标人平安防护

3、、文明施工措施的报 价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）A. 60%B. 90%C. 70%D. 80%5、人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日A. 1 B. 26 C. 5 D. 106、根据物权法，建设用地使用权自（）之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示7、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出 裁定的，由（）A.仲裁委员会决定B.合同履

4、行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定8、他设工程平安生产管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包 合同中应当明确各自的平安生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的平安 生产承当（）A、各自相应的责任B、连带责任C、按份责任D、补充责任9、根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是（）A.申请人年龄到达60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处分，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年共11页第10页共1页参考答案一、单项选择题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、D2、D3、正确答案：D4、【答案

5、】B【解析】施工单位平安费用的提取管理。5、答案：B解析：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁 决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。6、【答案】B7、【答案】D【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院 裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定 不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。8、B9、【答案】B10、答案：C解析：投标人不得以低于本钱的报价竞争，这里的“本钱”应指投标人的个别本钱。11、B12、【答案】B13、【答案】B14、正确答案：A15、D

6、16、【答案】C【解析】此题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法: 侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定：实际损失难以确定的，可 以按照侵权人因侵权所获得的利益确定：权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参 照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使 用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给 予一定数额的赔偿。按照机损：600X2000=120万元。17、【答案】B18、B19、C20、A21、答案：C解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申

7、请复议一次。22、C23、【正确答案】A【答案解析】此题考杳的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人在建设工 程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。24、参考答案：B25、【答案】C【解析】专职平安生产管理人的职责。26、【正确答案】A【答案解析】此题考资的是企业法人与工程经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作 为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承当义务，法律上的权利义务必须由其母公司承 担，所以该题中法律责任应由施工企业而非工程部来承当。27、B28、【答案】C【解析】平安专项施工方案的实施。29、【答案】A【解析】考查民事诉讼的审判程序。选项B,诉讼文

8、书以签收日期为送达H期；选项C,公告 送达只有在受送达人下落不明的情况下使用：选项D,直接送诉讼文书有困难的，可以委托其他 人民法院代为送达，或者邮寄送达。30、【答案】D31、【答案】B【解析】招标的基本程序之编制招标文件。32、【答案】C33、正确答案：B34、参考答案：A35、【答案】C【解析】考查建设工程刑事责任的种类及承当方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程 监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大平安事故的属于重大平安事故罪，只有 选项C是降低工程质量的描述。36、正确答案：B37、【答案】C【解析】施工现场环境噪声污染的防治，第五章第节。38、正确答案：A39、【答案

9、】B【解析】此题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或 撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。40、正确答案：B41、A42、正确答案：A43、【答案】D【解析】工程监理单位应中选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场， 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进 行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。44、 【答案】C【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前 到达要约人，即在承诺通知到达要约人

10、之前到达要约人，所以此时承诺可以撤叵I。 45、【答案】B【解析】此题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有以下情形之一， 发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：明确表示或者以行为说明不履行合同主要 义务的：合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的：已经完 成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的：将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有以下情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未行相应义务， 承包人请求解除建设工程施工合同，应予支持：未按约定支付工程价款的：提供的主要建 筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的：不履行合同约定的

11、协助义务的。 46、【答案】C 47、A 48、C49、【答案】：C【解析】建设工程工程的风险包括组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险。其 中工程环境风险又包括：自然灾害、岩土地质条件和水文地质条件、气象条件、引起火灾和爆 炸的因素等。此题中，建设工程工程在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层属于工程环境风险。50、B 51、【答案】B【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院 提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15 日内审杳，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳EI,当事人、利害关系人 对规

12、定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。 52、【答案】B 53、【答案】I）54、D55、【答案】C56、【答案】B57、B58、【答案】D【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事 务的行为。59、【答案】：C【解析】A项，业主方和工程各参与方，如工程管理咨询单位、设计单位、施工单位和供货 单位都有各自的工作流程组织的任务;B项，工作流程组织的任务是定义工作的流程;D项，工作 流程图中表示逻辑关系的箭线为单方向。60、【答案】A二、多项选择题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、CD2、ABC3、【答案】AD【解析】

13、此题考查的是法律体系的基本框架。选项A,我国采用的是民商合一的立法模式。 商法被认为是民法的特别法和组成局部；选项B,民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及 公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。选项C,合同法属于民法：选项D,建筑法属于行政法：选项E,经济法和民法是并列关系。4 ABDE5、【答案】ABCE6、【答案】ABCE7、ABD8、正确答案：A,B,D,E,9、 ABDE10、【答案】ABE11、【答案】ABCD【解析】考查禁止投标人相互串通投标。选项E是属于投标人相互串通投标的情形。有以下 情形之一的，视为投标人相互串通投标：1.不同投标人的投标文件由同一单位或者

14、个人 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3.不同投标人的投标文件载明的工程管 理成员为同一人；4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5.不同投 标人的投标文件相互混装：6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 12、答案：BD 13、答案:AD 14、【答案】CD【解析】人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭, 合议庭成员，应当是3人以上的单数。15、【答案】ACE【解析】此题考查的是承当违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承当违约责任的种 类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约

15、金或定金等。16、 正确答案：A,B,D,E 17、【答案】ABCD【解析】委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、委托代理人死亡 或丧失行为能力而消灭。18、【答案】ACE19、正确答案:20、 ABCD第11页共1页C.申请人被撤消注册证书，自处分决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任工程经理期间，所负责工程发生过重大质量和平安事故10、禁止投标人低于本钱竞价，其中“本钱”是指（）A.直接费 B.工程施工本钱C.企业个别本钱D.社会平均本钱11、动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（）A. 3个月B.6个月C. 12个月D. 18个月12、

16、出售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的本钱支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动13、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时， 由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会14、根据建筑法的规定，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许可证的申请由建设单位 提出，建设行政主管部门接到申请后的（）内，应对符合条件的请者颁发施工许可证。A. 15 日B. 30 日C. 2个月D. 3个月15、合伙企业的利涧和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定 利润分配和亏损分

17、担比例的，由各合伙人（）分配和分担。A.按照出发比例B.重新协议C.请求法院D.平均16、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现 后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售每件获利1000元，乙应赔偿甲（）A. 60万元B. 80万元C. 120万元D. 160万元17、建设用地使用权转让的，使用期限由（）,但不得超过建设用地使用权剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定18、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约

18、应承当5万元违 约金。后建设单位违约，致使设计单位损失为4万元，那么设计单位至多可请求建设单位承当（）万元的违约责任。A. 4B. 5C. 9D. 1019、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设工程， 建设单位应当自建设工程投入试牛.产之日起（ ）内，向审批该建设工程环境影响报告书、环 境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，中请该建设工程需要配套建设的共11页 环境保护设施竣工验收。A. 一个月B.二个月C.三个月D.六个月20、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的 具体条件，但当承包商还未接到信函

19、时，开发商就打 通知对方取消该合同事宜，那么开发商 的行为属于（）A.要约的撤回B.要约的失效C.要约的报销D.要约的消灭21、当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行22、某建筑公司招聘，甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员，四人均无上岗证，根据消防法可以聘用上岗的是（）A.甲B.乙C.丙D. T23、法人在建设工程中的地位，表现在（）A、具有民事权利能力和民事行为能力B、独享民事权利和承当民事义务C、在建设工程中扮演的角色上D、建设参与方分工协作的关系中24、采用虚假证明文件骗取施工许可

20、证尚未构成犯罪的，应承当的法律责任是（）A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款25、关于施工企业专职平安生产管理人员职责的说法，正确的选项是（）A.组织制定本单位平安生产操作规程B.编制平安专项施工方案C.如实记录平安生产教育和培训情况D.建立健全本单位平安生产责任制26、某施工企业在异地设有工程部，工程部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未 支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉

21、，要求支付材料款。A、施工企业B、工程部C、该工程的建设单位）、该工程的监理单位27、在特定情况下，当事人可以不必经过协商而变更合同。这种变更被称为（）A.约定变更B.法定变更C.协商变更D.临时变更28、关于平安专项施工方案实施的说法，正确的选项是（）A.由工程经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D.发现有危及人身平安隐患时，立即组织作业人员撤离29、关于民事诉讼送达的说法，正确的选项是（ ）A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文|弓寄出的H期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告

22、送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达30、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自 债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。共11页A. 6个月B. 1年C. 2年D. 5年31、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的选项是（ ）A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄 清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间缺乏15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标 截止时间开标32、根据招

23、标投标法实施条例，履约保证金的上限是中标合同金额的（）A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%33、根据民事诉讼法的相关规定，我国普通诉讼时效期间为（）年。A. 1B. 2C. 4D. 534.工程业主与监现单位签订了委托监理合同，监现单位在监理工作中遇到了突发事件，未经 业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时 报告给业主，并给业主带来了一定的损失。以下说法正确的选项是（）A.业主可以要求监理单位赔偿损失B.监理单位不承当任何责任C.业主无权要求监理单位赔偿损失D.监理单位应承当刑事责任35、施工企业发生的以下事故中，可构成工程重大平安事故罪的是

24、（）A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒36、以下各项中，不属于法律关系的终止的是（）A.自然终止B.暂时终止C.协议终止D.违约终止37、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）A.中心B.毗邻建筑物C.边界D.周边50米38、投标行为从性质上讲，属于（）A.要约B.要约邀请C.有效承诺【）.无效承诺39、根据招标投标违法行为记录公告暂行方法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确 的是（）A

25、.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月， 公告期限为6个月共11页B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销， 并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处现决定的相关内容不符的，可以向公告 部门提出I弓面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 40、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）的单位的业务许可范围承揽工程。A,资质等级高B.资质等级低C.承揽工程主要局部D.工程所在地建

26、设行政主管部门确定 41、在解决劳动争议的方法中，简便易行、最有效、最经济，能及时解决争议，消除分歧，提 高办事效率，节省费用，也有利于双方的团结和相互的协作关系的方法是（）A.协商B.调解C.劳动仲裁D.诉讼42、根据建筑法规定，建筑工程主体结构的施工（）A.必须由总承包单位自行完成B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C.经总监-理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位I）.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施一匚单位 43、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）A.建筑材料进场B.建筑设备安装C.隐蔽工程验收D.工程竣工验收

27、44、以下选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤I可承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人I）.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人45、关于施工合同解除的说法，正确的选项是（）A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除0.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除46、关于代理的说法，正确的选项是（）A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承当责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当

28、推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理47、我国招标投标法规定，开标时间应为（）A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日0.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间48、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（）A.降低投保限额B.提前交纳保费C.交纳补充保险费【）.重填保单49、某建设工程工程在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度 延误，施工费用增加，该风险属于（）A.组织风险B.技术风险共11页C.工程环境风险D.经济与管理风险50、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作

29、假，骗取中标的，可能构成（）A.串通投标罪B.合同诈骗罪C.侵犯商业秘密罪D.受贿罪51、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议。A.原审B.负责执行的C,原告所在地D.被告所在地52、表见代理的法律后果应该由（）承当。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人53、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。以下与 诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据54、建筑工程一切险因保险期比拟长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳 第一期，

30、而最后一笔保费必须在（）交清。A. 一年内B.两年内C.三年内I）.工程完工前半年55、关于建设单位平安责任的说法，错误的选项是（）A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责。B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期0.应当进行平安施工技术交底D.应当撤除工程进行备案56、中华人民共和国建设工程质量管理条例属于（）A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释57、根据工程建设工程施工招标投标方法第15条的规定，招标人应当按招标公告或者投标 邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得 少于（）个工作日。A. 3B. 5C. 10D

31、. 1558、没有法定或者约定义务，为防止他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理59、关于工作流程与工作流程图，以下说法正确的选项是（）第6页共11页A.业主方与工程各参与方的工作流程任务是一致的B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图C.工作流程图可以用来描述工作流程组织D.工作流程图中用双向箭线表示工作问的逻辑关系60、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施L企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，

32、导致工期延误二、多项选择题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、在以下选项中，属于纳税人权利的是（）oA.依法办理税务登记B.追回纳税人欠缴的税款C.申请延期纳税D.收取完税凭证E.自觉接受税务检查2、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取以下措 施（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检杳单位的施工现场进行检杳C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正I）.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和发料E.对发现质量问题的现场进行查封检查3、关于民法的说法，正确的有（）。A.商法是民法的特别法B.民法不调整人身关系C.合同

33、法与民法是并列关系D.建筑法不属于民法E.经济法是民法的组成局部4、申请建造师注册人员必须同时具备以下条件（）。A、取得建造师执业资格证书B、无犯罪记录C、无行政处分记录D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作E、经所在单位考核合格5、关于招标活动公开原那么的说法，正确的有（）oA.招标信息公开B.评标标准公开C.开标程序公开D.评标委员会组成人员公开E.中标结果公开6、在员工出现以下情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事费任E.被依法追究刑事责任7、有以下情形之一的，用人单位可

34、以解除劳动合同，但是应当提前30 口以15面形式通知劳动 者本人（）。A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原J2作也不能从事由用人单位另行安排工作的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协共11页 商不能就变更劳动合同达成协议的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的8、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，在申请之日前一年内有（）的，建设行政主管部门不予批准。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行

35、贿等不正当手段谋取中标的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.发生过二级以上工程建设重大质量平安事故或者发生过两起以上三级工程建设质量平安 事故的D.未履行保修义务，造成严重后果的E.未取得施工许可证擅自施工的9、根据招标投标法及有关规定，以下建设工程中属于必须进行招标的工程范围的有（）。A.利用世界银行贷款新建水电站B.某市居民用水水库工程C.某涉及国家秘密的军事工程D.某市利用国有资金建的垃圾处理场E.某高校的图书饰改建工程10、以下作品中，属于著作权保护对象的有（）。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专利E.立体作品11、以下投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投

36、标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.不同投标人的投标报价呈规律性差异E.投标人之间约定中标人12、根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的 有（）A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D.用人单位违章指挥.强令国险作业危及劳动者人身平安的E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满 13、某施工合同约定：发生.争议由仲裁委员会或有管辖权的人

37、民法院管辖，后双方发生.施工合 同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院14、人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（）A.审判员独任B.审判员、书记员C.审判员三人以上单数D.审判员、陪审员三人以上单数E.陪审员三人以上单数15、以下民事责任承当方式中，属于违约责任的有（）.A.继续履行B.赔礼抱歉C.赔偿损失D.恢复原状E.支付违约金共11页16、关于资本（或股本）溢价说法正确的选项是（）oA.资本（或股本）溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的局部B.资本溢价是指

38、企业在筹集资金的过程中，投及人的投入资本超过其注册资金的数额C.所有制单一的企业，也存在资本溢价问题D.股票溢价是股份按溢价发行股票时，公司所取得的股票发行收人超过股票而值 的数额E.股票溢价归股份全体股东所有17、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错18、以下情形中，依法可以不招标的工程有（）。A.需要使用不可替代的施工专有技术的工程B.采购人的全资子公司能够自行建设的C.需要向原中标人采购工程，否那么将影响施工或者功能配套要求的D.只有少量潜在投标人可供选择的工程E.已通过

39、招标方式选定的特许经营工程投资人依法能够自行建设的19、根据招标投标法规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招 标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，法律责任的承当方式有（）。A.中标无效，处以中标工程金额千分之五以下的罚款B.情节.严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的工程的投标资格并予以公告, 直至由工商行政管理机关撤消营业执照C.有违法所得的，并处没收违法所得D.给他人造成损失的，依法承当赔偿责任E.构成犯罪的，依法追究刑事责任20、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的, ()。A、责令停止违法行为B、没收违法所得C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款D、给他人造成损失的，依法承当赔偿责任E、追究刑事责任页共11页