工程内土方运输合同.pdf

《工程内土方运输合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程内土方运输合同.pdf（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-工程场内土方运输合同工程场内土方运输合同发包方（甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条第一条工程情况工程情况1。1 工程名称:1。2工程地址：.3 承包范围：1。承包方式：1。5 开工日期：2015 年月日至 215 年月日(实际开工日期以建设单位发出的开工令为准)1.工程质量：按照施工图纸及甲方项目经理要求进行施工,最终以甲方、建设单位验收合格为准。1。7 合同价款：本合同土方工程费用单价为7070 元/车(运输车辆不小于立方车），运输距离 2 2。5 5 公里内，超出部分增加2 2元/车则预计合同总价

2、为50000.0 元(人民币大写)叁拾伍万元。具体结算工程量以建设单位及甲方共同确认为准。第二条第二条甲方工作甲方工作2。1开工前两天，甲方向乙方提供做法说明,并向乙方进行现场交底。明确工程施工的轴线位置、高程及相关施工具体位置。2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。第三条第三条乙方工作乙方工作31 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.。2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火

3、安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周1/1-围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。乙方施工过程中应注意阴井、管线等问题,不得随意掩盖阴井、损毁管线.乙方需与现场建设单位、阴井管线施工等相关单位协调并妥善处理相关问题，如因处理不当造成的损失由乙方承担。3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。产生损毁的由乙方负责修复并承担所有费用。.6甲方向

4、乙方支付的款项乙方应首先用于支付农名工工资，如在施工期间，乙方发生拖欠农名工工资款，有民工向甲方投诉或索要工资等情况发生,甲方将在乙方的工程款项中相应扣除,并给以罚款。37 乙方应提供公司营业执照复印件加盖公章及驻工地代表的身份证复印件予甲方作为存档。第四条第四条关于工期的约定关于工期的约定4。1 乙方的施工进度必须按照建设方及甲方的要求执行.4。2因甲方原因造成工期延后的，经甲方确认后，工期相应顺延。但甲方不承担包括乙方窝工,停工,机械进出场,台班费等在内的其他费用责任。4 合同总价已包括必要的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成,不得另计加班赶工费。4。4 因乙方责任，不能按期开工或中途无

5、故停工，影响工期,乙方承担工期延误责任第五条第五条关于工程质量及验收的约定关于工程质量及验收的约定5。1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准.由建设方、甲方共同验收,验收不合格的，乙方需无条件返工,并承担一切损失。工程竣工验收后,工程量按实计量,以建设方、甲方、乙方现场实际测量为准,并经各方签字确认有效。52由于乙方原因造成质量事故，验收不合格,其返工费用由乙方承担，工期不顺延。第六条第六条关于工程价款及结算的约定关于工程价款及结算的约定6.1每月底结算一次,支付 50工程款，年底支付40%工程款,工程竣工一年后付清尾款。乙方需提供正规发票6.2 进度款与质量、安全挂钩，若工程质量，安全达不

6、到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款,直至合格为止.第七条第七条有关安全生产和文明施工的约定有关安全生产和文明施工的约定7.1乙方严格遵守上海市建设工程文明施工管理暂行规定,并办理相关手续,由于管理不善,引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚,其发生的损失均由乙方承担,且甲方有权缓付工程款.施工现场将深入开展“加强管理塑造形象，深化达标创建文明”活动，加强安全培训教育，增强自我保护意识，施工现场必须做到规范化、标准化。1/1-7.2 严格按环保法及有关法规性文件搞好环境保护工作.7.乙方确保遵照有关安全规定施工，具体操作工需要特殊操作证及上岗证者,乙方需按要求执行。由乙方及乙方施工人员在

7、施工生产过程中发生安全或人生伤害事故,乙方应承担由此引发的一切责任和经济损失。.4 乙方严格遵守国家及施工地地方相关建设工程文明施工管理规定，办理相关手续，协调城管、环卫、公安、警署等相关部门的关系，确保工程合法正常施工由以上部门及相关政府部门执法引起的责任和处罚,由乙方承担.因此引起的工程延误给甲方带来的损失，由乙方承担,甲方不承担任何责任。以上事项乙方未妥善处理的,甲方有权缓付工程款或损失部分直接从工程款中扣除。第八条第八条违约责任和处罚违约责任和处罚.乙方应妥善保护甲方提供的设备及建设单位现场堆放的建筑材料、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。.乙方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建

8、筑物结构或设备管线,由此发生的损坏或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。第九条第九条争议或纠纷处理争议或纠纷处理 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2 协商调解不成时，按下列方式解决:(1)双方同意由项目所在地 仲裁委员会仲裁;(2）双方同意到 项目所在地人民法院起诉。第十条第十条附则附则10。1 本工程需要的职工综合保险费用由乙方承担。费用已包括在土方挖运单价内。0。2 本合同正本两份，双方各执一份。副本两份,双方各执一份。10。3 本合同履行完成后自动终止。10.附件(说明：该附件各项条款山甲乙双方结合工程项目编制具体内容。)甲方(盖章）：乙方(盖章)：法定代表人:法定代表人:日期：日期：1/1