2016造价工程师《计价》真题与答案.pdf

《2016造价工程师《计价》真题与答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016造价工程师《计价》真题与答案.pdf（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、.20162016 造价工程师建设工程计价真题及答案详解造价工程师建设工程计价真题及答案详解一、单项选择题一、单项选择题 1.关于我国建设项目投资,下列说法中正确的是A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成答案C解析A错误,不包含流动资金;B错误,应该包含流动资金;D错误,固定资产投资包含建设投资和建设期利息。考点我国建设项目投资及工程造价的构成。2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅

2、助材料费、专用工具费合计为 30 万元,废品损失率为10%,外购配套件费为5 万,包装费率为2%,利润率为10%,用成本估算法计算该设备的利润值为元。答案C解析30+5-510%=3.376考点国产非标准设备原价的计算。3.进设备的原价是指进口设备的A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价答案B解析进口设备的原价就指进口设备的抵岸价。4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程,2015年 8 月编制估算的税前造价为,已知6000 万元,已知营业税率为 3%,市、县城市维护建设税税率分别为 7%、5%,教育附加率和地方费附加率分别为 3%、2%。该工程的结算造价为万元答案D解析6000/=6208

3、.6考点税金的计算.1/30.5.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定,下列费用中属于安全文明施工费的A.夜间施工时,临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人安全防护用品的购置费用C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费答案B解析A 属于夜间施工增加费;C 属于非夜间施工照明费;D 选项属于建筑物的临时保护设施费。考点措施费的构成。6.关于国外建筑安装工程费用的计算,下列说法正确的是A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.*答案C解析A 错误,分包工程费包括：分包报价、总包管理费和利润。材

4、料预涨费属于材料费的一部分,B 错误。7.下列与建设用地有关的费用中,归农村集体经济组织所有的是A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金答案A解析B 选项青苗补偿费归青苗所有者;C 拆迁补偿费归被拆迁人;D 选项新菜地开发建设基金归政府。考点建设用地费的构成。8.关于工程建设其他费用,下列说法中正确的是A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究实验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费2/30.D.不拥有产权的专用通信设施投资,列入市政公用设施费答案C解析A 选项建设单位管理费的计算基础为工程费用;B 选项研究实验费

5、不包括新产品试制费;D 选项不拥有产权的专用通信设施投资列入专利及专有技术使用费。考点工程建设其他费用。9.某建设项目静态投资为10000 万元,项目建设前期年限为 1 年,建设期为 2 年,第一年完成投资 40%,第二年完成投资 60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为万元。答案C解析1000040%1+1-0.5-1+1000060%1+2-0.5-1=1306.2考点价差预备费的计算。10.某项目建设期为 2 年,第一年贷款 3000 万元,第二年贷款 2000 万元,贷款年均衡发放,年利率为 8%,建设期内只计息不付息。则建设期利息为答案B解析第一年利息为 300

6、0/28%=120 万;第二年利息为8%=329.6 两年合计利息为 449.6 万考点建设期利息计算。11.下列说法中,符合工程计价基本原理的是A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价答案C解析A 错误,工程计价的基本原理在于项目的分解与组成;B 错误,工程计价分为工程计量和工程计价两个环节;D 错误,工程单价包括工料单价和综合单价。考点工程计价的基本原理。12.关于工程定额,下列说法正确的是A.劳动定额主要表现形式为时间定额,机械消耗定额主要表现形式为产量

7、定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用3/30.D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制答案C解析A 错误,劳动定额主要表现形式为时间定额,机械消耗定额主要表现形式为时间定额;B 错误,企业定额是企业内部使用的施工定额;D 错误,地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平做适当调整和补充编制的。考点工程定额体系。13.根据 建设工程工程量清单计价规范 下列关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是A.第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,不得重码C.同一标段含有多个单位工

8、程,不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以B加上计量规范代码后跟三位数字表示答案B解析A错误,第三级编码由二位数字表示;C错误,特征相同的工程不得有重码;D错误,补充项目编码以上计量规范代码加B和三位数字表示。考点分部分项工程量清单。14.对于不能计算工程量的措施项目,当按施工方案计算措施费时,若无计算基础和费率数值,则A.以定额计价为计算基础,以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以定额人工费+定额机械费为计算基础,以国家、行业、地区定额中相辦计算金额相应费率计算金额C.只填写金额数值,在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法,补充填写计算

9、基础和费率答案C解析对于不能计算工程量的措施项目,当按施工方案计算措施费时,若无计算基础和费率数值,则只填写金额数值,但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。考点措施项目清单的编制。15.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中,应甶投标人填写的内容是A.项目价值B.服务内容4/30.C.计算基础D.费率金额答案D解析投标时,总承包服务费的费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。考点总承包服务费。16.下列机械工作时间中,属于有效工作时间的是A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间c.机械在工作地点之前的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间答

10、案B解析B 选项为有根据的降低负荷下的工作时间。考点工作时间分类。17.若完成 1m3 墙体砌筑工作的基本工时为 0.5 工日,辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和 12%,该工程时间定额为工日/m3。答案D解析0.5/=0.659工日/m3考点人工定额消耗量的计算方法.18.某出料容量 750L 的砂浆揽拌机,每一次循环工作中,运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40S、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为 50s,机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为m3/台班。答案C解

11、析一次循环的时间为480S,台班产量定额为3600/48080.750.8=36.考点机械台班定额消耗量的确定方法。19.从甲、乙两地采购某工程材料,采购量及有关费用如下表所示,该工程材料的材料单价为元/t。来采购量t原价+运杂费元/t运输损耗率%采购及保管费率5/30.源%甲60026013乙400240A、262.08B、262.16C、262.42D、262.50答案B20.某大型施工企业机械预算价格为 5 万元,机械耐用台班数为 1250 台班,大修理周期数为4,一次大修理费为2000元,经常修理费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60 元/台班。不考虑残值和其他有关费用,则该机械

12、台班单价为元/台班。答案A解析台班折旧费=50000/1250=40 元;大修理费=2000/1250=4.8;经常修理费=4.860%=2.88,合计 40+4.8+2.88+60=107.68考点机械台班单价的计算.21.完成某分部分项工程 1m 需基本用工 0.5 工日,超运距用工 0.05 工日,辅助用工 0.1 工日,如人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为工日/10m。答案D解析10=7.15 工日/10m22.下列材料损耗,应计入预算定额材料损耗量的是A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗答案D解析施工加工损耗属于不可避免的材料损

13、耗,应列入材料定额消耗量中。6/30.23.下列施工机械中,在计算预算定额机械台班消耗量时,不另增加机械幅度差的是A.打桩机械B.混凝土搅拌机C.水磨石机D.吊装机械答案B解析砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用,以小组产量计算机械台班产量,不另增加机械幅度差。24.下列工程造价指数,既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数答案A解析BCD 三个选项均是用平均数指数形式表示的。考点工程造价指数的类别。25.某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示,则该工程的建筑安装工程造价指数为A、0.995B、

14、0.996C、0.997D、0.998答案A26.建设项目投资决策阶段,在技术方案中选择生产方法时应重点关注A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求答案D解析生产方法选择时,研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求,应尽量选择节能7/30.环保的生活方法。考点技术方案选择的内容。27.某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目,预计建设期为3年,该地区20XX已建年产 40 万吨的类似项目投资为 2 亿元。已知生产能力指数为 0.9,该地区 2013、2016 年同类工程造价指数分别为 108、112,预计拟

15、建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为亿元。答案A解析0.9112/1082=2.54考点生产能力指数法.28.下列安装工程费估算公式中,适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是A.设备原价设备安装费率B.重量总量单位重量安装费指标C.设备原件材料费占设备费百分比材料安装费率D.安装工程功能总量功能单位安装工程费标准答案B解析工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的估算,采用的公式为:重量总量单位重量安装费指标。考点设备及工器具购置费估算。29.按照形成资产法编制建设项目投资估算表,下列费用中可计入固定资产其他费用的是A.开办费B.非

16、专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费答案C解析A 选项和 D 选项为其他资产费用;B 选项为无形资产费用。土地使用权取得费一般列入固定资产费用。考点建设投资估算表的编制。30.关于住宅建筑设计中的结构面积系数,下列说法中正确的是A.结构面积系数越大,设计方案越经济8/30.B.房间平均面积越大,结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关,与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关,与房屋外形无关答案B解析A 选项错误,结构面积系数越小,设计方案越经济;C、D 选项错误,结构面积系数与房间户型组成有关,与房屋长度、宽度有关,与结构面积系数与房屋结构有关,与房屋外形有关

17、。考点民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素。31.下列原因中,不能据以调整设计概算的是A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整答案B解析ACD 选项都可以。考点设计概算的作用。32.某地拟建一办公楼,当地类似工程的单位工程概算指标为3600 元/m2,概算指标为瓷砖地面,拟建工程为复合木地板,每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2.当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为 128 元/m2,190 元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取

18、费,综合费率为 25%。则用概算指标法计算的拟建工程概算指标为元/m2。答案D解析3600+50/100=3638.75考点概算指标法33.某地拟建一工程,与其类似的已完工程单方工程造价为4500 元/m2,其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和 10%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03 和 0.98 假定以人、材、机费用之和为基数取费,综合费率为 25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为元/m2。答案C解析4500=4599.00考点类似工程预算法34.关于施工图预算的含义,下列说法中正确的是9/30.A.是

19、设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期,不具有市场性质答案C解析A 错误,是设计阶段对工程建设的需资金较精确的计算;B 错误,其成果文件属于设计文件的组成部分;D 错误,具有市场性质。考点施工图预算的说法。35选项实物量法与定额单价法编制施工图,编制步骤的主要差别在于A.列项B.计算工程量C.计算工料机费用D.计算利润与管理费答案C解析A、B、D 选项两者都有。考点施工图预算的编制方法。36.某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元,单位安装工程预算为500万元,设备购置预算为 600

20、万元,未达到固定资产标准的工器具购置预算为 60 万元,若预备费费率为 5%,则该单项工程施工图预算为A.1500B.2100C.2160D.2268答案C解析单项工程施工图预算包括单位建筑工程预算、单位安装工程预算、设备购置预算和未达到固定资产标准的工器具购置预算。考点施工图预算的费用组成。37.根据标准施工招标文件,关于分包和偏离问题处理的内容应包括于之中。A.招标公告10/30.B.投标人须知C.评标办法D.合同条款与格式答案B解析投标人须知中总则包括分包和偏离问题的处理。考点施工招标文件的编制内容。38.关于暂列金额,下列说法中正确的是。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由

21、承包人支配,按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项答案D解析A 错误,暂列金额用于尚未确定或不可预见费用;B 错误,暂列金额由招标人支配;C 错误,可用于因工程变更而发生的索赔支付。考点其他项目清单的编制。39.关于工程量清单编制总说明的内容,下列说法中正确的是。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件答案C解析A 错误,建设规模是指建筑面积;B 错误,工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位做法;D 错误,

22、施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。考点工程量清单总说明的编制。40.关于招标控制价的相关规定,下列说法中正确的是。A.国有资金投资的工程建设项目,应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布,仅需公布总价C.招标控制价超过标准概算3%以内时,招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时,应责成招标人改正答案A11/30.解析B 错误,招标控制价应在招标文件中公布,需公布总价和详细组成;C 错误,招标控制价超过标准概算时,招标人应将其报原概算审批部门审核;D 选项错误,当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于3%时,应责成招标人改正。

23、考点招标控制价的编制规定。41.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价,下列说法中正确的是。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的,招标人有权决定是否在招标文件中公开C.采用招标控制价招标的,招标人应在招标文件中明确最高投标限价,也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时,还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金答案D解析A 错误,若是国有资金投资的,应编制招标控制价;B 错误,采用设标底招标的,标底应该保密;C 错误,采用招标控制价招标的,招标人应在招标文件中明确最高投标限价,但不能规定最低投标限价。考点招标控

24、制价的编制规定。42.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的,总承包人可计取总承包服务费,其取费基数为。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分布分析那个工程费用D.分部分项工程费与措施费之和答案A解析招标人仅要求总承包人对分包的专业工程进行统一管理和协调的,按分包的专业工程估算造价的 1.5%计算。考点其他项目费的编制要求。43.施工项目投标报价的工作包括：收集投标信息;选择投标报价策略;组装投标班子;确定基础报价;确定投标报价;研究招标文件,以上工作正确的先后顺序是。A.B.12/30.C.D.答案B解析考核的是投标报价的工程流程。考点施工报价流程。44.投标人在投标前期研究招

25、标文件时,对合同形式进行分析的主要内容为。A.承包商任务B.计价方式C.付款方法D.合同价款调整答案B解析A、C、D 选项为合同条款分析。考点45.投标人在投标报价时,应优先被采用综合单价编制依据的是。A.企业定额B.地区定额C.行业定额D.国家定额答案A解析企业定额是企业在投标报价编制时首先采用的。考点投标报价的计算。46.根据建造工程工程量清单计价规范,允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工答案B解析分部分项工程量清单不能修改;暂列金额和计日工也不能修改;措施项目清单在投标人投标时,除安全文明施工费以外,可

26、由投标人自行确定。13/30.考点投标报价的计算。47.下列评标时所遇情形中,评标委员会应当否决其投标的是。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的答案C解析C 选项属于投标文件中实质性不响应招标文件要求的。考点初步评审及标准。48.关于建设工程施工评标,下列说法中正确的是。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人答案C解

27、析A 错误,评标委员会按照公平、公正、科学、择优的原则评标;B 错误,评标委员会不接受投标人主动提出的澄清;D 错误,招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。考点建设项目评标。49.某招标项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为 5%,投标人四同时投标 1#、2#标段,报价分别为 5000 万元,4000 万元。若四在 1#标段中标,则其在 2#标段的评标价为。A.3750B.3800C.4200D.4250答案B解析2#标段的评标价为4000=3800考点经评审的最低投标价法。50.关于工程总承包投标报价中的标高金,下列说法中正确的是。A.标高金分析首先应

28、对风险进行评估14/30.B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用答案A解析标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本以外的金额。考点工程总承包投标报价分析。51.国际工程投标报价中,若将分包费列入直接费,则对分包商的管理费通常应列入。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额答案C解析将分包费列入直接费中,即考虑间接费时包含了对分包的管理费。考点承揽国际工程时投标报价的计算。52.工程延误期间,因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的,则。A.承包人导致的工程延误,合同价款应予调整B.发包人导致

29、的工程延误,合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误,合同价款均应予调整D.无论何种情况,合同价款均应予调整答案C解析因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按原则分别承担并调整合伺价款和工期。考点53.根据建设工程工程量清单计价规范,当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上,且造成按总价方式施工的措施项目发生变化的,应将。A.综合单价调高,措施项目费调增B.综合单价调高,措施项目费调减C.综合单价调低,措施项目费调增D.综合单价调低,措施项目费调减15/30.答案C解析工程量增加超过 15%以上时,按总价方式计算的措施项目费调增,综合计算下来综合单价调低。考点

30、工程量偏差的价款调整。54.施工合同中约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%,超出部分依据建设工程工程清清单规范造价信息法调差。已知承包人投标报价格、基准期发布价格分别为 2400 元/t、2200 元/t、2015 年 12 月、2016 年 7 月造价信息发布价为 2000 元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为。A.2280,2520B.2310,2690C.2310,2480D.2280,2480答案C解析投标价高于基准价,跌的时候以基准价为基准超过约定的幅度值按实调整,所以 2015年12月的价格为2400-=2310;投标价高于基准价,涨的时候以投标价为基准超

31、过约定的幅度值按实调整,所以 2016 年 7 月的价格为 2600-24005%=2480。考点造价信息调整价格差额。55.根据建设工程工程量清单规范,下列关于计日工的说法中正确的是。A.招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付,在竣工结算时一并支付答案C解析A 选项错误,招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费计入投标总价;B 选项错误,发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行;D

32、错误,计日工金额与进度款同期支付。考点计日工费用调整。56.根据招标施工招标文件通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是。A.基准日后法律的变化16/30.B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在竣工前占用工程答案D解析A 只能获得费用;B 可以获得工期和费用;C 可以获得费用。考点标准施工招标文件中关于索赔的规定。57.选项当施工机械停工导致费用索赔成立时,台班停滞费用正确的计算方式是。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班费租金计算答案C解析在计算机械设备

33、台班停滞费时,不能按机械设备台班费计算,因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备,一般按台班折旧费计算;如果是承包人租赁的设备,一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。考点费用索赔的计算。58.某工程施工过程中发生如下事件：应恶劣气候条件导致工程停工2 天,人员窝工 20 个工作日;遇到不利地质条件导致工程停工1天,人员窝工10个工作日,处理不利地质条件用工 15 个工作日。若人工工资为200 元/工日,窝工补贴为 100 元/工日,不考虑其他因素。根据招标施工招标文件通用合同条款,施工企业主索赔的工期和费用分别是。A.3 天,6000 元B.1 天,3000 元C

34、.3 天,4000 元D.1 天,4000 元答案C解析恶劣气候条件只能过索赔工期,2 天,不利地质条件可以索赔工期和费用,费用为 10100+20015=4000,工期为 1 天,合计工期可以索赔 3 天。考点索赔的计算。59.采用网络图分析法处理可原谅延期,下列说法中正确的是。A.只有在关键线路上的工作延误,才能索赔工期17/30.B.非关键线路上的工作延误,不应索赔工期C.如延误的工作为关键工作,则延误的时间为工期索赔值D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用说引起的工期索赔答案C解析A 错误,在非关键线路上的工作延误,也可以索赔工期;B 错误,非关键线路上的工作延误,若导致变成关键线路,

35、也可索赔工期;D 该方法适用于多种干扰事件共同作用说引起的工期索赔。考点工期索赔的计算。60.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元,工程预付款按合同金额的20%计取,主要材料及构件造价占合同额的 50%。预付款起扣点为。A.1600B.4000C.4800D.6400答案C解析预付款起扣点=8000-800020%/50%=4800考点预付款起扣点的计算。61.由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣除标准是。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量答案A解析本题考查的是预付款及

36、期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额,应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除,列入本周期应扣减的金额中。考点62.关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则,下列说法中正确的是。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算,不应调整18/30.C.暂列金额应减去工程价款调整的金额,余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确定的工程计量结果和合同价款,应直接进入结算答案D解析本题考查的是竣工结算。选项 A 属措施项目中的单价项目;选项 B,总承包服务费应依据合同约定额计算,如发生调整的,以发承包双方确认调整的

37、金额计算;选项 C,有余额归发承包人。考点63.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单;签发最终结清支付证书;签发缺陷责任期终止证书;最终结清付款;缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是。A.B.C.D.答案A解析本题考查的是最终结清。所谓最终结清,是指合同约定的缺陷责任期终止后,承包人已按合同规定完成全部剩下工作且质量合格的,发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最总支付证书、最终结清付款。考点64.施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调

38、解书答案D解析本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的,对方当事人可以请求人民法院执行。考点65.建设工程已实际交付,但施工合同没有约定付款时间,则拖欠工程款利息的起算日期为19/30.。A.提交竣工结算文件之日B.确认竣工结算文件之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日答案D解析本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的,为交付之日;建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;建设工程未交付,工程价款也未结算的,为

39、当事人起诉之日。考点66.根据 建设项目工程总承包合同示范文本,下列变更事项中属于设计变更的是。A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验答案A解析本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项 B 属于采购变更;选项 CD 属于施工变更。考点67.根据 建筑项目工程总承包合同示范文本,下列变更程序的说法中正确的是。A.发包人要求的变更,应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后,有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更,无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后,在等待发包

40、人回复的时间内,可停止相关工作答案B解析A错误,应以书面形式;C错误,需通过建设报告表达不支持的观点;D错误,在等待答复期间,不应停止相关工作。20/30.考点工程总承包的变更。68.FIDIC 施工合同条件规定,如果承包商不能按时收到业主的付款,承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利答案D解析如果承包商不能按时收到业主的付款,承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起,按月计算复利,收取延误支付期间的融资费。考点FIDIC 中进度款的支付。69.竣工财务决算的基本建设项目概况表中,应列入非经营性项目转

41、出投资支出的项目是。A.产权属于本单位的城市B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用通道D.产权不属于本单位的专用通道答案D解析非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资,包括专用道路、专用通讯设施、送变电站、地下管道等,其产权不属于本单位的投资支出,对于产权归属本单位的,应计入交付使用资产价值。考点竣工财务决算报表。70.关于建设工程竣工图的绘制和形成,下列说法正确的是。A.凡按图竣工没有变动的,由发包人在原施工图上加盖竣工图标志B.凡在施工过程中发生设计变更的,一律重新绘制竣工图C.平面布置发生重大改变的,一律由设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图,应

42、加盖竣工图标志答案D解析A 错误,凡按图竣工没有变动的,由承包人在原施工图上加盖竣工图标志;B 错误,凡在施工过程中,虽有一般性设计变更,但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制,由承包人负责在原施工图上注明修改的部分,并附以设计变更通知单21/30.和施工说明,加盖竣工图标志后,作为竣工图。C 错误,由原设计原因造成的,由设计单位负责重新绘制;由施工原因造成的,由承包人负责重新绘图;由其他原因造成的,由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖竣工图标志,并附以有关记录和说明,作为竣工图。考点建设工程竣工图的绘制。71.某建设项目有两个单项工程组成,其竣工结算的有

43、关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40 万元。则该单项工程 B 的新增固定资产价值是万元。项目名称建筑工程万元安装工程万元需安装设备万元单项工程 A3000-单项工程 BB.3135D.3165答案B1000800120072.建设工程在缺陷责任期内,由第三方原因造成的缺陷。A.应由承包人负责维修,费用从质量保证金中扣除B.应由承包人负责维修,费用由发包人承担C.发包人委托承包人维修的,费用由第三方支付D.发包人委托承包人维修的,费用由发包人支付答案D解析第三方原因造成的缺陷责任由发包人承担,费用由发包人承担。考点缺陷责任

44、期的说法。二、多项选择题二、多项选择题 73.下列费用中应计入到设备运杂费的有。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费22/30.D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费答案ABCE解析D 选项错误,应为设备原价中没有包含的为运输而进行包装支出的费用列入包装费。考点设备运杂费的说法。74.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列施工企业发生的费用中,计入企业管理费的是。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.施工现场工程排污费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费答案ABD解析C 选项

45、为规费;E 选项为施工机械使用费。考点企业管理费的组成。75.应予计量的措施项目费包括。A.垂直运输费B.排水、降水费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.超高施工增加费答案ABE解析C、D 选项均不能计量。考点措施费的组成。76.关于生产准备及开办费、下列说法中正确的有。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生产所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费23/30.E.可按设计定员乘以人均生产费标准计算答案ABC解析D 错误,不包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产

46、工具购置费;E错误,可按设计定员乘以生产准备费指标计算考点生产准备及开办费77.关于工程量清单计价和定额计价,下列计价公式中正确的有。A.单位工程直接费=+措施费B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.分部分项工程费=D.措施项目费=按项计算的措施项目费+E.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金答案CDE解析A 错误,单位工程直接费=+措施费;B错误,单位工程概预算费=单位工程直接费+间接费+利润+税金。考点定额计价和清单计价。78.关于分部分项工程量清单的编制,下列说法中正确的有。A.以清单计算规范附录中的名称为基础,结合具体工作内容补充细

47、化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时,选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外,清单项目的工程量应以实体工程量为准,各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量答案ACD解析B 错误,清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中通常无须描述;E 错误,在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则和工作内容。考点分部分项工程量清单的编制。79.关于暂估价的计算和填写,下列说法中正确的有。A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的暂估价

48、表予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价,无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价24/30.D.专业工程暂估价应分不同专业,列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写,并计入投标总价答案ADE解析B 错误,材料暂估价应由招标人填写暂估单价,并指出拟用于哪些清单项目上;C错误,工程设备暂估价应纳入分部分项工程综合单价。考点其他项目清单中的暂估价。80.下列定额测定方法中,主要用于材料净用量的有。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法E.写实记录法答案BD解析A可以用于材料损耗量的确定;C用于材料消耗量的确定;E不属于材料测定方法。

49、考点材料定额消耗量的确定方法。81.关于材料单价的构成和计算,下列说法中正确的有。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动答案CDE解析A 错误,还包括仓库管理费;B 错误,运输损耗包括场外运输损耗。考点材料单价的组成和计算。82.关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位,下列说法中正确的有。A.单位工程指标反映建筑安装工程费,以每 m2、m、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工

50、程费用,以每 m2、m、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费,以单项工程生产能力投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资,以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资,以项目综合生产能力单位投资表示25/30.答案AE解析B 错误,单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资,如元/t或其他单位表示。如：变配电站：元/;锅炉房：元/蒸汽吨;供水站：元/m3;办公室、仓库、宿舍、住宅等房屋则区别不同结构形式以 元/m2表示。C 错误,单项工程投资指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额,包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具