2022整理-XX年一级建造师《建设工程法规及相关知识》预测模拟试题2.docx

《2022整理-XX年一级建造师《建设工程法规及相关知识》预测模拟试题2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022整理-XX年一级建造师《建设工程法规及相关知识》预测模拟试题2.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页 共15页2011年一级建造师建设工程法规及相关知识预测模拟试题2一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.某注册建造师在2007年5月24日，因交通肇事罪被判处有期徒刑2年，于2009年3月26日服刑完毕。根据有关规定。该注册建造师重新注册至少应当在( )之后才能提出申请。A.2010年5月24日 B.2012年5月24日C.2012年3月26日 D.2014年12月26日2.我国法律体系中最基本、最重要的法律部门是( )。A.刑事法律 B.民事法律 C.宪法 D.行政法律3.A公司承

2、接由B公司开发的3幢住宅楼的施工任务，随即向C设备租赁公司租用挖掘机台，并签订了租赁合同。在上述租赁合同中，属于法律关系客体的是( )A.3幢住宅楼 B.A公司的施工行为C.挖掘机的使用仅 D.A公司所支付的租金4.丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丁公司造成了巨大损失，根据有关法律规定，丁公司的损失应当由( )承担。A.甲公司 B.乙公司C.仁甲、乙公司连带 D.乙、丙公司连带5.甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500立方米细砂发给了丙路桥公司，3天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是( )A.合同之债 B

3、.侵权之债C.不当得利之债 D.无因管理之债6.在开工前依法可以不办理施工许可证的建筑工程是( )A.投资45万元的厂房建造工程B.造价为的万元的管道安装工程：C.建筑面积为250平方米的装修工程；D.建筑面积为350平方米的修缮工程7.甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国建筑法的规定，该联合体应当按照( )的资质等级许可范围承揽工程。A.甲 B.乙C.丙 D.三家施工单位约定8.乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元人民币，建设的体育场馆项目必须使用该专利技术；则对该项目设

4、计任务的发包方式表述中，正确的是( )。A.因总投资额超过3000万元人民币，故必须公开招标B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包D.若其施工合同估算价超过200万元人民币必须公开招标9.某招标人于2009年5月1日发出招标文件；招标文件中要求投标人于2009年5月30日前提交投标文件。.招标人要对发出的招标文件进行修改，根据戚招标投标法的规定，招标人至少应当在( )前以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2009年5月10日 B.2009年5月15日C.2009年5月20日 D.2009年5月30日10.甲招标

5、人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2009年7月3日开始发售招标文件，7月12日停售；招标文件规定投标保证金为100万元人民币；7月22日招标入对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年7月25日。上述事实中错误有( )处.A.1 B.2 C.3 D.411.A、B、C三家施工单位签订了共同投标协议组成联合体，以十个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下列关于联合体承担赔偿责任的叙述中，正确的是( )A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金B.投标保证金超过实际损

6、失，超过部分应当退还C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任、12.某工程项目标底价是950万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是900万元人民币，乙承包商根据自己企业定额算的成本是800万元人民币.则甲承包商投标时报价不得低于( )万元人民币。A.950 B.800 C.850 D.90013.某项目的招标人于2009年8月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2009年8月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在()前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。A.2009年8月15日 B.2009年8月30日巴20

7、09年9月10日 D.2009年9月25日14.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙，在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤。则下列说法中，不正确的是( )。A.如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承B.如果由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C如果由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理15.根据安全生产法的规定，建筑施工单位应当建立应急救援

8、组织小,( )。A.可以建立应急救援组织，也可以不建立应急救援组织B.可以不建立应急救援组织的，但应当指定兼职的应急救援人员C.可以不建立应急救援组织的，但应当指定专职的应急救援人员D.可以不建立应急救援组织的，但应配备必要的应急救援器材16.甲施工单位在施工时，违反施工操作程序，导致一幢9层在建楼房倒塌；致使2名工人死亡，直接经济损失1000余万元人民币，根据有关规定，该事件属于( )事故。A.特别重大 B.重大 C.较大 D.一般17.根据建设工程安全生产管理条例的规定，安全生产资金保证的源头是( )。A.施工单位 B.承包单位 C设计单位 D.建设单位18.明确施工单位主要负责人对安全生

9、产工作全面负责，是贯彻()方针的基本要求。A.质量第一、安全第二 B.安全第一、质量第二C.安全第一、预防为主 D.安全第一、生产第二19.某施工企业于2009年8月20日取得安全生产许可证，则该证至（ ）到期。A.2011年8月20日 B.2012年8月20日C.2013年8月20日 D.2014年8月20日20.某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准加3OMPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中，正确的是( )A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，

10、质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B.由于不符合合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C.由于满足规范中的标准，属于合格产品，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工21某设备安装工程于2009qE8J115日由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收；结论为合格。2009年8月31日当地建筑工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该管道工程的最低保修期限截止日期是( )。A2014年8月15日 B.2014年8月31日C.2011年8月15日 D.

11、2011年8月31日22.甲工程公司承包施工，时项目，在项目竣工交付后的第4年，由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据建设工程质量管理条例的规定，甲工程公司( )。A.不承担任何费用B.应当承担直接损失费用10万元C.应当承担维修恢复费用16万元D应当承担直接损失费用10万元及维修恢复费用16万元23.建设工程质量管理条例中加以明确，强调了建设工程质量( )实行政府监督管理。A.可以 B.必须 C不需要 D.不必要24.招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的A.0.5 B.1 C.2 D.325.根据建设工程质

12、量管理条例的规定，( )必须按照工程设计囱纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。A.人建设单位 B.施工单位 C.承包单位 D.设计单位26.某工程项目于2009年朋L日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为( )。A.2009年3月1日 B.2009年5月1日C.2009年8月1日 D.2009年11月1日27.固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守( )。A.合理用能标准和节能规范 B.节能规划和节能设计规范C.节能指标和节能设计规范 D.合理用能标准和节能设计规范28.建筑工程的建筑构件及材料的防火性能必须符合( )。A.国家

13、标准 B.企业标准巴国家标准或行业标准 D.行业标准29.根据重大建设项目档案验收办法的规定，国家发展和改革委员会组织验收的项目，由( )组织项目档案的验收。A.项月所在地省级档案行政管理部门 B.中央主管部门档案机构C.国家档案局 D.省级档案行政管理部门30.不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是( )。A.某卫星发射中心用地 B.某市政府用地C.奥运会主会场用地 D.某住宅小区用地31.根据城市房屋拆迁管理条例的规定，经当事人申请，由房屋拆迁管理部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自裁决书送达之日起( )个月内向人民法院起诉.A1 B.2 C.3 D.632.甲某与乙建筑公司签订了一份劳

14、动合同，在合同尚未期满时，甲某拟解除劳动合同。根据劳动法的规定，甲某应当提前( )日以书面形式通知用人单位。A.3 B.10 C.15 D.3033甲建筑公司雇佣4名员工，具体情况见下表，甲建筑公司应当对( )员工定期进行健康检查。姓名性别年龄/周岁身体状况工作性质每注甲男19良好无职业危害乙男17良好无职业危害丙女28良好无职业危害怀孕5个月厂女29良好无职业危害哺乳8个月婴儿；A.甲 B.乙 C.丙 D.丁34.甲某于2008年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元人民币。2009年3月16日，甲某被丙某驾车撞伤。则下列处理方式中，正确的是( )。A.乙保险公司给付甲某

15、保险金后取得代位求偿权B.甲某向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙某追偿C.甲某向法院起诉丙某后，乙保险公司不再承担给付保险金的责任D.甲某可以向乙保险公司请求给付3万元人民币保险金35.纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的；税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起+按日加收滞纳税款( )的滞纳金。A.0.3 B.0.5 C.0.03 D.0.0536.建筑业实行固定比例税率为( )。A.1 B.3 C.5 D.737.税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()日内或办理工商注销登记前，向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。A.10 B

16、.15 C.20 D.3038.下列各折纠纷的解决中，适用于合同法的是( )。A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷。B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷39.某施工项目业主在招标文件中规定承包商拖期违约赔偿按7000元/天计算，投标单位在投标文件中提出拖期违约赔偿按5000元天计算。经过开标、评标、，定标后，业主发出了中标通知书，双方在签订合同时的拖期违约赔偿应为（ ）元/天。A.5000 B.5500 C.6000 D.700040.甲建设单位与乙施工单位订立了一份施工合同；甲建设

17、单位负责电梯设备的采购。于是甲建设单位.向电梯生产厂家发函要求购买6部电梯之电梯厂回函表示“其中4部可以按要求期限交付，另外2部则需延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于( )A.要约邀请 B.要约撤销 C.承诺 D.新要约41.2009年4月8日,某建筑公司的项月经理向水泥厂发出一份要约，想要购买水泥厂的水泥200t。要约中要求水泥厂在2009年4月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能尝涨价而拖延封了2009年4月加日才回复同意卖给项月经理水泥。则下列说法中，不正确的是（ ）A.该项目经理收到该回复后合同生效B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定C.如果该项目经理不想买水泥了，

18、可以不用通知水泥厂D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂42.A施工单位与B水泥厂签订了一份水泥采购合同，A在合同上书签字盖章后邮寄给B，由B在合同书生签字盖章，则该合同自( )时成立。A.B收到合同书 B.A、B协商致 C.B签字盖章 D.A签字盖章43.某市地税盾计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标构成中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中了标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案：下列表述中，不正确的是( )。A.地税局与甲公司签订的承包合同无效B.甲公司应承担违约责任C.甲公司应承担缔约过失责任

19、D.甲公司的行为违反了我国：招标投标法的规定44.甲施工企业承建的办公楼顶目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同( )。A.可撤销 B.有效 C.可变更 D.无效45.在甲、乙双方订立的买卖合同中，双方约定合同价格按政府定价执行，2009年2月1日订立合同时该标的物价格为每公斤10叩元，合同约定2009年4月1日交货厂交货后付款。政府定价曾经于2009年3月1日起调整为每公斤900元,又于2009年5月1日起调整为每公斤1200元，卖方一直拖到2009年5月8日才交货。请问，此时买方应当按照每公斤( )元的

20、价格向卖方支付货款。A.900 B.1000 C.1100 D.120046.甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同，合同对履行地点没有做出明确约定，事后双方无法达成补充协议，也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确完定。根据我国合同法的规定，下列表述中，正确的是( )A.双方应当在合同签订地履行合同B.乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物C.甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在受领货物D.乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付47甲、乙双方于2009年2月18日签订了一份供货合同。合同中约定：甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发

21、货，后经证实是谣传。则甲公司的行为属于( )。A.违约行为 B.行使先履行抗辩权C.行使不安抗辩权 D.行使同时履行抗辩权48.2008年6月19日，甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地产开发公司开发的住宅小区项目。合同中约定：工程项目应在2009年7月25日之前竣工，自竣工验收之日起10日内，甲房地产开发公司向乙建筑工程公司支付工程款1.2亿元人民币。经甲房地产开发公司同意乙建筑工程公司，与丙建筑施工公司签订劳务费3000万元人民币。在工程竣工验收后，甲房地产开发公司一直不向乙建筑工程公司支付工程款，而乙建筑工程公司也一直拖欠丙建筑施工公司的劳务费。则

22、下列表述中，正确的是（ ）。A.丙建筑施工公司有权行使代位权直接向甲房地产开发公司要求3000万元人民币的债权B.丙建筑施工公司无权直接向甲房地产开发公司要求3000万元人民币韵债权C.丙建筑施工公司有权行使代位权直接向甲房地产开发公司要求1.2亿元人民币的债权D.丙建筑施工公司有权行使撤销权直接向甲房地产开发公司要求3000万元人民币的债权49.某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购7台设备，由于乙公司的库存只有5台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中，应当由( )承担违约责任。A乙向丙. B、乙向甲 C、丙向甲 D.丙向己50.甲乙于2009

23、年3月签订了一份施工合同。在施工合同履行过程中合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更合同协商期间合同应（ ）履行。A.终止 B.中止 C.对要求变更的部分中止 D.继续51.当事人双方既约定违约金，又约定定金的，一方当事人违约时，对方当事人要求违约行为进行赔偿的方式是( )。A.只能采用违约金 B.可以采用定金C.可以采用违约金或定金 D.同时采用违约金和定金52.2009年2月2日；甲与乙签订了一份租赁合同，合同中约定：甲将自己的挖掘机租给乙，租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日

24、。则( )。A.甲要承担缔约过失责任B.乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任C.乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任D.乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任53.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标入之日起飞监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.10 B.15 C.20 D.3054.甲市政工程公司计划向乙银行贷款800万元人民币用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，可以为这笔贷款提供保证担保的是( )A.市政府建设行政主管部门 B.乙银行C.丙建筑工程公司 D.丁医院55.甲施工企业与乙钢材经销商签订了一份购销合同，总货值为80万元人民币，双

25、方在协商定金数额时发生意见分歧。根据担保法的规定，该定金额最多为( )万元人民币。A.4 B.8 C.16 D.2056.在某工程前施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元,双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法中，正确的是人( )A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息 57.在某项目招标过程中，2009年3月1日确定了中标人。2009年3月8日发出了中标通知书2009年3月12曰中

26、标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于 ( )。A.2009年3月3.1日 D.2009年4月7日C；2009年4月11日 D.2010年4月1日58.某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由，请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物，对贷款作了抵押，而请求就拍卖所得款项优先受偿，则( )。A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给承包单位B.应该优先支付给承包单位C.应该优先支付给银行D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给银行59.承运人应按照约定的时间、地点将货物

27、安全无损的运抵目的地。在运输过程中，因承运人出现到达目的地错误或时间延误，承运人应当承担( )。A.法律责任 B.损失赔偿 C.违约责任 D.全部费用60.建设领域中最常出现的纵纷形式是（ ）A劳动纠纷 B.合同纠纷 C.民事纠纷 D.行政纠纷61.甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。根据有关规定，法院在( )的情况下，予以重新鉴定.A.可以通过补充鉴定解决 B.可以通过重新质证解决C.可以通过补充质证解决 C.鉴定程序严重违法62.某建设工程的承包人将工程进行子转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法中，

28、错误的是( )。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.实际施工人可以以转包人为被告起诉C.人民法院可以追加转包人为本案当事人D.发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任63.某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当( )。A.要求法院改判 B、直接作出再审的决定C.提交审判委员会讨论决定是否再审 D.提请上级人民法院决定64、根据民事诉讼法的规定，双方或有一方当事人是公民的申请执行的期限为A.2个月 B.6个月 C.1年 D.2年65.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙

29、各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任66.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会( )A.不可以强制执行 B.可以委托工商行政管理部门执行C.移交检察机关强制执行 D.授权人民法院强制执行67.根据仲裁法的规定，仲裁委员会收到仲裁申请书之日起( )日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人A.3 B.5 C.7 D.1568.行政复议机关一般应当自受理申请之日起( )日内作出行政复议决定，除非法律另有规定。A.10 B.20 C.3

30、0 D.6069.在违反工程建设法律规范的行政责任中，( )是适用范围较为广泛的一种。A.行政拘留 B.警告 C.罚款 D.责令停产停业70.刘某是甲施工企业的一名项目经理，2003年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2009年7月担任该项目经理时工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违反国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由( )承担。A.甲公司 B.乙公司 C.张某 D.刘某二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71.注册

31、建造师享有的权利包括( )。A.在规定范围内从事执业活动 B.接受继续教育，努力提高执业水准C.对本人执业活动进行解释和辩护 D.具有民事行为能力E.协助注册管理机关完成相关工作72.属于要式法律行为的有( )。A.房屋租赁行为 B.订立钢材购销合同的行为C.企业之间的借贷行为 D.自然人之间的借贷行为E.订立钢材购销合同的行为73.某施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，则该行为被认定为违法是基于施工单位不具有该项目的( )A.收益权 B.处分权 C.抵押权 D.占有权 E.所有权74.在城市规划区内的建筑工程，建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件包括( )。A.已经办理

32、该建筑工程用地批准手续B.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求C.已经确定建筑施工企业。D.办理工程质量、安全监督手续E.审查通过施工图设计文件75.在施工许可证的管理中，重新办理开工报告的条件不包括（ ）。A按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况B.因故不能按期开工超过3个月的，应当重新办理开工报告的批准手续C.因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续-D.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作E.因故不能按期开工的，应当向发证机关

33、申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月76.联合体投标的特点包括( )。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件D.由两个或者两个以上的投标人组成E.招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同，而不是与各成员单位签订合同77.在某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，但在招标过程中,招标人有权没收投标保证金的情形有( )。A.厂投标人拒绝招标人延长投标有效期要求B.投标人在开标前撤回投标文件C.中标未能在规定期限内提交履约

34、保证金D中标人拒绝签署合同协议E.投标人在投标有效期内撤回其投标文件78根据工程建设项目施工招标投标办法的规定,将不被作为废标处理的情形有( )。A.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的B.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的C.按照招标文件要求提交投标保证金的D.无单位盖章，但有法定代表人签字的E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的79.安全生产中从业人员的权利包括( )。A.接受安全生产教育培训 B.获得劳动防护用品C.紧急避险权 D.知情权E.遵守安全生产规章制度80.根据建设工程质量管理条例的规定，工程竣工验收应当具备的条件包括( )A.完成建设工程设计和合同

35、约定的各项内容B.分包工程的质量必须优良C.有完整的技术档案和施工管理资料D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书81.建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核( )的重要环节。A.投资效益 B.检验设计 C.公众安全D.施工质量 E.建筑材料82.勘察单位设计单位共同的责任包括( )A.依法承揽工程的责任 B.参与质量事故分析的责任C.执行强制性标准的责任 D.选择材料设备的责任.E.解释设计文件的责任83.建设工程质量监督管理的特点不包括( )A.特殊性 B.强制性 C.权威性D.科学性

36、E.综合性84.建设工程质量监督报告的内容应包括( )A.对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督B.对用于工程的主要建筑材料、构配件的质量进行抽查C.工程竣工验收的程序、内容和质量检验评定是否符合有关规定D.核查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格E.历次抽查该工程发现的质量问题和处理情况85.根据工程建设行业标准管理办法的规定，下列工程建设标准；属于强制性标准的是( )A.工程建设通用的综合标准 B.工程建设行业的制图方法标准C.工程建设通用的实验标准 D.工程建设行业专用的信息技术标准E.工程建设通用的安全标准86.我国：节能中长期专项规划规定的节能重点工程包括( )。A.电机

37、系统节能工程 B.节能监测和技术服务体系建设工程C.能量系统优化工程 D.政府机构节能工程E.核电站节能工程87.根据消防法.的规定十机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责包括( )。A.制定消防安全制度、消防安全操作规程B.在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍C.组织防火检查，及时消除火灾隐患D.针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育E.进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所，必须执行国家有关消防安全的规定88.国家档案局组织的项目档案验收，验收组由( )等单位组成。A.国家档案局 B.档案行政管理部门C.中央主管部门 D.项目主管部门E.项目所在地省级档案行政管理部8

38、9.根据我国劳动法的规定，劳动合同的解除包括( )。A.用人单位单方解除B.协商解除，C、劳动者单方解除D.劳动争议仲裁解除E.合同主管部门解除90.根据合同法：的规定，下列属于要约邀请的包括( )。A.寄送的价目表 B.招股说明书 C.招标公告 D.拍卖公告 E.投标文件91.同时履行抗辩权的成立条件不包括( )。A.由同一双务合同产生互负的对待给付债务B.合同中约定了履行的顺序C.当事人另一方未履行债务D.对方的对待给付是可能履行的义务E.应当先履行的对待给付是可能履行的义务92.合同权利转让的条件包括( )。A.受让人如果不接受该权利，合同权利是不能被转让韵B.债权人可以将合同的权利全部

39、或者部分转让给第三人C.受让人不接受该权利，根据法律规定合同权利必须转让D.无效合同或者已经被终止时合同不产生有效合同权利，不产生有效的合同权利转让E.债权人转让权利的，应当通知债务人93.甲企业与乙银行签订了一份50万元人民币的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述中，不正确的是( )。A.乙银行有权要求甲企业对50万元人民币债务承担全部责任B.乙银行有权要求丙企业对50万元人民币债务承担责任C乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D乙银行有权要求甲企业对30万元人民币债务承担责任，丙企业对20万元

40、人民币债务承担责任E.乙银行无权要求甲企业对50万元人民币债务承担全部责任94.对计价方法的纠纷主要表现在( )等方面A.因变更引起的纠纷 B.因施工材料引起的纠纷C.因工程质量验收不合格导致的纠纷 D.因利息而产生的纠纷E.因施工质量引起的纠纷95.承揽合同的主要特征包括( )。A.承揽合同目的主要在于工作成果 B.承揽人的工作具有独立性C.承揽人应自行完成工作 D.验收并受领工作成果E.谨慎使用原材料96.根据有关法律的规定，诉讼外调解可划分为( )A.民间调解 B.行政调解 C.仲裁调解D.刑事调解 E.民事调解97.根据民事诉讼法的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由（ )人民法院管辖。A.被告住所地 B.原告所在地 C.标的物所在地D.合同签署地 E.合同履行地98.仲裁协议的效力包括( )。A.对法院的约束力 B.对仲裁机构的法律效力C.对当事人的法律效力 D.仲裁协议的独立性E.仲裁协议的公平性99.我国法律责任的形式主要可分为( )A.违约责任 B.赔偿责任 C.民事责任D.行政责任 E.刑事责任100.根据我国刑法的规定，刑罚分为( )A.有期徒刑 B.附加刑 C.主刑D.无期徒刑 E.罚金参考答案一单项选择题1.A2.B3.C4.D5.C6.C