2022二级建造师考试题库精选7卷.docx

《2022二级建造师考试题库精选7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师考试题库精选7卷.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师考试题库精选7卷2022二级建造师考试题库精选7卷 第1卷关于垫资的说法，正确的是（ ）。A、法律、行政法规明确禁止垫资行为B、垫资的法律性质是工程欠款C、当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4 倍D、当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息答案：D解析：下列费用， 属于企业管理费的有（ ）。A.施工机械安拆费 B.仪器仪表维修费C.财产保险费 D 检验试验费E.工具用具使用费答案：C,D,E解析：企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用。内容包括:管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动

2、保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金和其他等 甲乙两单位因建筑工程纠纷进行仲裁，裁决作出后甲单位申请撤销仲裁判决，乙单位申请执行仲裁判决，受理法院应（ ）。A将案件移交上级人民法院处理B裁定中止执行C裁定终止执行D裁定撤销裁决正确答案：B (2022年真题)土方分层回填施工时，每层均应重点控制的施工参数有（）。A.虚铺厚度B.土料含水率C.回填标高D.相同压实度E.碾压遍数 答案：A,B,E解析：土方回填前，应根据工程特点、土料性质、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具，并确定回填土料含水率控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。重要的土方回填工程或采用新型

3、压实机具的，应通过填土压实试验确定施工参数。矿井水害的预防与控制措施应坚持( )的原则指导和组织井巷掘进施工。 A.排水为主，堵水为辅 B.探水为主，排水为辅C.避水为主，堵水为辅 D.有疑必探，先探后掘答案：D解析：矿井水害的预防与控制措施应坚持：留设防水隔离岩柱，建立防水闸门、 水闸墙：在受水严重威胁的岩层、地区的进出口要设置水闸门（墙），必要时要留设防水隔离岩 柱。机械疏干：要根据矿井正常涌水量或最大涌水量设计排水设备和排水系统，及时疏排井 下涌水。排水系统包括水泵、水仓、水管以及相应的配电设备；含水层改造与隔水层加固： 根据含水层的特征，可采取注浆法切断水源补给通道，或者采取留设隔水岩

4、柱、注浆加固隔水 层等措施对含水层进行改造与加固；坚持“有疑必探，先探后掘”的原则指导和组织井巷掘 进施工。下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。A.进行技术培训B.成立质量管理小组C.编制施工质量计划D.分解施工质量目标E.建立质量信息系统答案：B,E解析：质量保证体系主要由健全各种规章制度，明确规定各职能部门主管人员和参与施工人员在保证和提高工程质量中所承担的任务、职责和权限，成立质量管理小组(QC 小组)，建立质量信息系统等内容构成。2022二级建造师考试题库精选7卷 第2卷劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（ ）个月。A.1B.2C.3D.6

5、答案：B解析：2022版教材P131页劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。（详见2022版教材P131） 根据浆砌石坝施工技术规定（SD12084），浆砌石施工，最低气温在（ ）以下时，应停止砌筑。A-5B0C5D-10正确答案：B住房公积金应以()为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。A.定额管理费B.定额人工费C.定额人工费和机械费D.定额人工费和材料费答案：B解析：2022新版教材P55社会保险费和住房公积金应以定额

6、人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、 直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。在梁的配筋密集区域宜采用( )的配筋形式。A.单筋B.双筋C.多筋D.并筋答案：D解析：2022版教材P21（二）1.（4）在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。在高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有（ ）。A.喷丸法B.砂轮打磨法C.酸洗法D.碱洗法E. 钢丝刷人工除锈答案：A,B,C,E解析：2022版教材P78该题主要考察的是：高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法，高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法通常有喷砂（丸）法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法等。具有水准仪功能，又具有准直导向作用的激光测量仪器是

7、()。A.激光指向仪B.激光准直仪C.激光平面仪D.激光水准仪答案：D解析：2022二级建造师考试题库精选7卷 第3卷委托合同的法律特征有（）。A.委托合同等同于民事代理B.委托的事务可以是法律行为C.委托合同可以是无偿合同D.委托的事务可以是事实行为E.委托合同是提供劳务合同答案：B,C,D,E解析：2022新版教材P169页委托合同的目的是为他人处理或管理事务，委托合同的订立以双方相互信任为前提，但委托合同未必是有偿合同。 委托合同是一种典型的提供劳务的合同。合同订立后，受托人在委托的权限内所实施的行为，等同于委托人自己的行为;委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。它不同于民事代理，

8、后者委托的只能是法律行为。它也不同于行纪合同，后者委托的仅是商事贸易行为。(2022年)把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使 整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（ ）的内容。A.施工部署 B.施工方案 C.安全施工专项方案 D.施工平面图答案：D解析：施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、 机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置的施工现场，使整个现 场能有组织的进行文明施工。背景： 某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上10层，建筑檐口高

9、度45m，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件： 事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。 事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。 事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。 事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通

10、道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板，堆放高度达到15m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。 事件五：公司按照建筑施工安全检查标准JGJ 592022对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。 问题： 1事件一中，存在哪些不妥之处 并分别说明理由。 2事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项) 3事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型 各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么 4事件四中，按照建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80一1991，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些 5事件五

11、中，按照建筑施工安全检查标准JGJ 592022，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。答案：解析：1事件一中的不妥之处和相应理由分别如下：不妥之一：仅编制了安全用电和电气防火措施；理由：根据相关规定，施工现场用电设备在5台以上，应编制临时用电组织设计。不妥之二：由项目土建施工员编制；理由：根据相关规定，应由电气工程技术人员编制。根据施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46 2022第311条，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。那么当施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下时，根据施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46 202

12、2第316条规定，应制定安全用电和电气防火措施。很明显，本工程需要编制临时用电组织设计。另外，事件一中提出，安全用电和电气防火措施由项目土建施工员进行编制。无论该项目针对临时用电是编制安全用电和电气防火措施、还是编制临时用电组织设计，其编制人员均应为电气工程技术人员，而不应该是土建施工人员。2项目安全员还应检查塔吊的安全装置有： 起重量限制器；回转限位器；超高限位器；变幅限位装置(或小车行走限位、终端止挡装置)；卷筒保险(或卷筒钢丝绳防脱装置)；吊钩保险(或吊钩防脱钩装置)；紧急断电开关。在塔吊管理中应重点关注的安全装置，在建筑施工安全检查标准JGJ 59 2022的“表B17塔式起重机检查评

13、分表”中有明确的要求，表中设置了针对性扣分项的检查项目，即为塔吊管理的重点。对于具备现场管理实践的考生，对于塔吊的安全管理应该不会陌生。虽然不能全面掌握，但或多或少也能列举出多项塔吊的安全装置。如 “表B17塔式起重机检查评分表”中的：起重量限制器、力矩限制器、超升高度限位器、回转限位器、变幅限位器、吊钩保险、卷筒保险、滑轮、钢丝绳等。3(1)安全警示牌类型有：警告、禁止、指令、提示；(2)安全警示牌从左到右的正确排列顺序：警告、禁止、指令、提示。对有一定现场实践经验的考生来说，此题比较简单。特别是对于从事安全管理、现场管理的考生，此知识点属于业界常识。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志

14、和提示标志四大类型。禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志。基本形式是红色带斜杠的圆边框，图形是黑色，背景为白色。警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框，图形是黑色，背景为黄色。指令标志是用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的图形标志。基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。提示标志是用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志。基本形式是矩形边框，图形文字是白色，背景是所提供的标志，为绿色。消防设施提示标志用红色。安全警示牌的四种类型以及其名称，为规定的专有名称，通常情况下不能用其他词汇代替。现场存在安全风

15、险的重要部位和关键岗位必须设置能提供相应安全信息的安全警示牌。根据有关规定，现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞、基坑边沿、爆炸物及有毒有害物质存放处等属于存在安全风险的重要部位，应当设置明显的安全警示标牌。多个安全警示牌在一起布置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下进行排列。4建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80一1991规定：通道口严禁堆放任何物件，拆下的小型钢模板堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。由于钢模板比较容易发生滑动，从而导致滑落，所以在建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 801991第523条

16、中规定：钢模板部位拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。5按照建筑施工安全检查标准JGJ 59 2022，该次安全检查评定等级确定为不合格；理由：施工机具分项检查评分表得0分(或有一个分项检查评分表得0分)。根据建筑施工安全检查标准JGJ 59 2022第501条规定，对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。根据建筑施工安全检查标准JGJ 59 2022第502条规定，建筑施工安全检查评定的等级划分原则如下：(1)优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。(2)合格：分项检查评分表

17、无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。(3)不合格：1)当汇总表得分值不足70分时；2)当有一分项检查评分表得零分时。事件五中给出汇总表得分85分，但施工机具分项检查评分表得零分，正好满足等级划分原则第(3)条的情况，则本次检查应评定为 “不合格”。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。A.劳动行政部门代表B.同级工会代表C.用人单位代表D.人民法院指定的人员答案：A解析：2022版教材P149劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担

18、任。根据水利安全生产标准化评审管理暂行办法，水利生产经营单位包括（）。A、设计单位B、监理单位C、施工单位D、项目法人E、管理单位答案：C,D,E解析：2022版教材P263页水利生产经营单位是指水利工程项目法人、从事水利水电工程施工的企业和水利工程管理单位。其中水利工程项目法人为施工工期2年以上的大中型水利工程项目法人。小型水利工程项目法人和施工工期2年以下的大中型水利工程项目法人不参加安全生产标准化评审，但应按照安全生产标准化评审标准开展安全生产标准化建设工作。屋面防水施工基本要求正确的是（）。A.以排为主，以防为辅B.上下层卷材不得相互垂直铺贴C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴D.天沟

19、卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴E.立面或大坡面贴卷材应采用满粘法答案：B,D,E解析：屋面防水应以防为主，以排为辅，A错。卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴，故C2022二级建造师考试题库精选7卷 第4卷基坑验槽时下列单位必须参加的有( )。A.施工单位B.勘察单位C.业主（监理）D.设计单位E.质监站答案：A,B,C,D解析：2022版教材P53三、验槽程序(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。关于施工总承包模式的说法，下列选项正确的是()。A.工程质量的好坏取决于

20、业主的管理水平B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目C.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大D.施工总承包合同一般采用单价合同答案：C解析：2022新版教材P223页 工程质量的好坏取决很大程度上施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平；施工总承包模式一般要等施工图设计全都结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利，限制了其在建设周期紧迫的工程项目中应用；施工总承包合同一般实行总价合同。 根据案例背景，回答 5760 题。北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2022年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约

21、定及时支付工程款，据此回答下列问题：第57题：承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过（ ）方式解决。A和解B行政裁决C仲裁D诉讼正确答案：B控制电线电缆绝缘层通常采用的材质有()。A.聚乙烯B.聚氯乙烯C.树脂D.橡胶E.聚丙烯答案：A,B,D解析：2022版教材P9页 控制电线电缆绝缘层材质分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。（2022年） 下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（ ）。A.采购数量变更 B.公司名称变更 C.合同签约人员变更 D.公司法定代表人变更答案：A解析：有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议 方法等的变更，是对合同的

22、实质性变更。采购数量变更属于合同实质内容的变更，需要经合同当事人双方 协商一致。合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。地下连续墙施工各工序先后顺序是（）。A.导墙分段成槽泥浆护壁浇筑混凝土B.导墙分段成槽掉放接头管浇筑混凝土C.导墙分段挖土成槽注入泥浆排渣D.分段成槽导墙吸泥清底浇筑混凝土答案：A解析：2022二级建造师考试题库精选7卷 第5卷有关合同文件优先级的描述中正确的有( )。A.合同协议书及各种合同附件的优先级最高B.公路工程专用合同条款的优先级高于项目专用合同条款C.中标通知书的优先级高于合同协议书和通用合同条款D.通用合同条

23、款的优先级高于图纸和已标价工程量清单E.技术规范优先级高于图纸和已标价工程量清单答案：A,D,E解析：2022版教材P259页根据公路工程标准施工招标文件（2022年版）的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术规范；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）

24、其他合同文件。某矿业工程项目建设单位与中标施工企业签订了施工合同，开工前，施工单位绘制了进度网络图并获得监理工程师的审核批准。其中某项单位工程的施工进度计划如下图所示，单位：天。施工过程E和G工作共同用一台塔吊。先完成E工作，再施工G工作。施T进度计划网络图施工过程中，由于建设单位提供的图纸送达延误致使B工作推迟10天。为使工程按时完工，建设单位提出将J工作压缩5天，施工单位随即提出下列费用补偿要求：塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元，共计9000元；由于B工作延误10天造成其他有关机械闲置，人员窝工损失等综合损失45000元。问题：1按照原进度计划网络图，计算该项单位工程计划工期，并指

25、出关键路线。2按照原进度安排，确定工作E和工作G共用的塔吊的合理进场时间3建设单位提出的压缩J工作的方案是否能保证按期完工说明理由。4施工单位提出的索赔要求是否合理说明理由。答案：解析：问题1计划工期为100天，关键线路为A、D、G、J、K。此题考察对网络计划工期的计算和关键路线的确定，是考试要求掌握的基本内容。问题2塔吊进入现场的合理时间是开工后30天。根据进度计划，采取先E后G的工作顺序，塔吊正常进场时间应为开工后25天，但E工作完成后等待G工作开始塔吊要闲置5天，因此塔吊在开工后30天工作日进入现场工作后恰好与G工作开始日期衔接。故塔吊进入现场的合理时间为开工后30天。问题3建设单位提出

26、的方案可以满足工期要求。B工作延误10天，此时经计算总工期为105天，与原工期相比延误5天，关键线路变为B、E、G、J、K。此时J工作位于关键路线上，将其工作时间由35天压缩为30天，总工期仍为100天，所以此措施可行。此题考察某工作延误对工程工期的影响。工程实施过程中若某工作延误，可能会对工期造成延误。此时应具体分析，关键路线上的工作一旦延误，一定会影响工期，而非关键线路上的工作延误的时间超过其总时差，也会影响工期。延误事件发生后，应重新计算分析网络计划，确定新的计划工期和关键路线，即时调整进度计划以满足工期要求。问题4施工单位提出的索赔要求不合理。在B工作延误的条件下，塔吊采取先E后G工作

27、顺序时，塔吊闲置时间为60-25-10-15=10天，因此需要补偿塔吊闲置费用6000元。由于B工作延误的损失费45000元应予补偿。总计应补偿费用45000+6000=51000元。本题考查工期索赔和费用索赔的正确计算方法。由于该案例原网络计划中B工作不是关键工作，B工作的延误，引起工程进度网络图的调整，应按照调整后的网络进度计划进行分析，确定其对各项工作的影响。从而正确计算索赔金额。水泥混凝土路面的养护时间宜为（）d。A.1421B.1014C.710D.37答案：A解析：P24-27养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%，一般宜为1421d。应特别注重前7

28、d的保湿(温)养护。 钢结构的连接方法有( )。A.焊接B.普通螺栓连接C.高强螺栓连接D.铆接E.绑扎连接正确答案：ABCD 在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面质量管理责任的是（ ）。A项目总监理工程师B项目总工程师C施工方项目经理D建设单位正确答案：C建设部有关文件指出：项目经理对施工承担全面管理责任。项目经理对工程项目施工负有全面质量管理责任。装饰装修工程施工管理签章文件代码为( )。A.ZSB.ZXC.CND.CA答案：C解析：2022版教材P333页 (1）装饰装修工程施工管理签章文件代码为CN，分为七个部分。2022二级建造师考试题库精选7卷 第6卷 桥梁建筑高度

29、是指（ ）。A桥面（或轨顶）标高与设计洪水位之高差B桥面（或轨顶）标高与通航净空顶部之高差C桥跨结构最下缘与设计洪水位之高差D桥面<或轨顶）标高与桥跨结构最下缘之间的距离正确答案：B下列不属于交通安全设施的是（ ）。A.交通标志B.交通标线C.防撞设施D.车辆检测器答案：D解析：交通安全设施主要包括交通标志、交通标线 、防撞设施、隔离栅、轮廓标、防眩设施 、桥梁护网、里程标、百米标、公路界碑等。（2022年）应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（）A.计量B.切断C.弯曲D.连接答案：D解析：钢筋连接的方式：根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方

30、式。关于缺陷责任，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用和工期，并支付承包人合理利润C.缺陷责任期最长不超过2年D.在缺陷责任期，由监理人向承包人出具经监理人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金答案：C解析：2022新版教材P244页 缺陷责任期自实际竣工日期起计算；经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润；发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年；在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷

31、责任期终止证书，并退还剩余质量保证金。关于井下和井口房电焊工作的防火安全规定，错误的是()。A、每次电焊都应由矿井负责人批准B、电焊前应对焊接地点的可燃性支护设施进行喷水浇湿C、井筒内焊接时其下方应有不燃性设施接受火星D、焊接工作结束后应再次用水喷洒工作地点答案：B解析：由于电焊引起的火灾是矿业工程施工中的重要危险源。矿业工程无论井上或井下，都必须制定有经批准的防火措施本题考察井下、井口房电焊施工的防火安全规定。矿业工程施工时，井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如必须在井下主要峒室、主要进风巷或井口房内进行焊接，每次都必须经过矿井负责人（矿长）批准，并由其派专人在场监督检查。并

32、要求：(1)焊接工作地点的前后10m范围应是不燃性支护，有供水支管，专门负责喷水，并配备两个灭火器。(2)在井口房、井筒或斜井内焊接，在工作地的下方有不燃性材料设施接受火星。(3)焊接地点的风流中，瓦斯浓度不超过0.5%。(4)焊接工作结束后，工作地点应再次用水喷洒，并有专人在工作地点检查1h。(5)在有瓦斯与煤（岩）突出的矿井中的焊接，焊接时在突出危险区内必须停止所有可能引起突出的工作。故答案B要求错误。单位工程施工组织设计（ ）。A.可以在工程项目实施过程中编制B.的主要内容是施工技术C.的主要内容是施工安排D.是技术与经济相结合的文件答案：D解析：2022二级建造师考试题库精选7卷 第7

33、卷根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.建立、健全安全生产责任制B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员D.主要负责人、项目负责人、特种作业人员经建设主管部门考核合格E.依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险答案：A,C解析：2022版教材P201页建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所

34、需资金的投入;（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准

35、的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022文件的规定，工程量清单综合单价可表示为( )。A.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费B.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费+措施项目费C.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费+措施项目费+

36、规费D.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+风险费+措施项目费+规费+税金答案：A解析：2022新版教材P64页综合单价的编制计价规范中的工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。当新辟道路必须从铁路、道路路基下通过时，对原有路线采取必要的加固措施后，可采取( )施工通道管涵。A.顶进法B.顶入法C.支撑法D.承插法答案：A解析：2022版教材P68页 箱涵顶进施工技术的内容当新建道路必须穿越铁路、道路路基下通过时，通常采用箱涵顶进施工技术。某二级公路，路段地基软土厚度

37、1m左右，可用（）进行软土处理较合适。A.换填垫层B.抛石挤淤C.稳定剂处理D.粒料桩E.CFG桩答案：A,B,C解析：本题考查的是软土地基处治施工技术。浅层处理可采用换填垫层、抛石挤淤、稳定剂处理等方法，处理深度不宜大于3m。下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题答案：A解析：2022版教材P19页2022年12月公布的侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。影响混凝土拌合物的和易性的主要因素有( )。A.水泥浆含量B.水泥浆的稀稠C.砂率大小D.原材料的种类E.拌合设备答案：A,B,C,D解析：2022版教材P43页 影响拌合物和易性的因素主要有水泥浆含量、水泥浆的稀稠、含砂率的大小、原材料的种类以及外加剂等。