二级建造师模拟冲刺试题集9节.docx

《二级建造师模拟冲刺试题集9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师模拟冲刺试题集9节.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师模拟冲刺试题集9节二级建造师模拟冲刺试题集9节 第1节某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起()A、7日B、15日C、30日D、60日答案：C解析：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。某涵洞顶上面直接铺筑水泥混凝土路面，按洞顶填土情况划分，该涵洞为()。A.明涵B.暗涵C.无压涵D.压力涵答案：A解析：按洞顶填土情况涵洞可分为洞顶不

2、填土的明涵和洞顶填土厚度大于50cm的暗涵两类。 按水力性能涵洞分为无压涵、半压力涵和压力涵。选项CD错误。涵洞顶上面直接铺筑水泥混凝土路面，说明洞顶不填土，因此，本题的正确选项是“A明涵”。隧道开挖地表下沉作为必测项目的条件是（ ）。A.隧道最小埋深2倍开挖宽度B.洞口段浅埋段埋深2倍开挖宽度C.隧道最大埋深2倍开挖宽度D.洞口段浅埋段埋深2倍开挖宽度答案：D解析：2022版教材P163页 根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范（DL/T5099-1999），竖井单向自下面上开挖，距贯通面（）m时，应自上而下贯通。A、3B、5C、8D、10 答案：B解析：竖井或斜井单向自下而上开挖，距贯通面

3、5m时，应自上而下贯通。富康住宅小区工程的项目经理，使用工作任务分工表明确了项目部成员的工作任务。其中应明确的内容有()。A.各项工作任务由谁负责B.各项工作任务由谁决策C.各项工作任务由谁配合D.各项工作任务由谁参与E.各项工作任务由谁筹划答案：A,C,D解析：2022新版教材P18页 在工作任务分工表中应明确各项工作由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合或参与。关于立井掘进爆破的爆破参数，以下说法正确的是（）。A. 炮孔直径：手持式凿岩机钻孔时，孔径一般为3 94 6 m m ; 伞形钻架钻孔时，孔径一般为355 0 m mB. 炮孔深度：手持式凿岩机孔深以3m 为宜；

4、伞形钻架孔深以1.52.5 m 为宜C. 炮孔数目：通常先根据单位炸药消耗量进行初算，再根据实际统计资料用工程类比法初步确定炮孔数目，再根据炮孔布置的情况对该数目加以适当调整，最后得到确定的值D. 单位炸药消耗量：单位炸药消耗量可参考国家颁布的预算定额选定，也可由工程类比选取E. 炮孔利用率：炮孔利用率一般指每循环的工作面进度与炮孔深度的比值。井巷掘进中较优的炮孔利用率为0. 850.95答案：A,C,D解析：对于选项B，炮孔深度：手持式凿岩机孔深以2 m 为宜；伞形钻架孔深以3. 55. 0 m 为宜对于选项E，是巷道钻爆掘进的爆破参数。二级建造师模拟冲刺试题集9节 第2节 纠纷发生后，当事

5、人申请仲裁的，应符合的条件不包括（ ）。A当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款B当事人双方有仲裁协议C当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由D属于仲裁委员会的受理范围正确答案：A根据“仲裁的申请和受理的三个重要环节”中所规定的内容，BCD正确。A不一定在“纠纷发生前”发生后也可。水准仪的使用步骤是()。A.安置水准仪和粗平精平调焦和照准读数B.安置水准仪和粗平瞄准精确整平读数C.安置水准仪和粗平精平读数D.安置水准仪和粗平调焦和照准读数答案：B解析：2022版教材33水准仪的使用步骤包括安置仪器和粗略整平、瞄准、精确整平和读数。下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是( )。

6、A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂答案：A解析：本题考查的是哪些需要见证取样承重+水泥+防水（2022年真题）直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（ ）A.桥台基础B.桥面沥青混凝土铺装C.桥梁栏杆D.桥面排水系统答案：A解析：桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分，通常称为基础。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从()对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任。A.建筑施工总承包单位B.建设单位C.电梯制造单位D.安全管理部门答案：A解析：2022版教材P336

7、页 电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任。预制混凝土护栏块使用的模板，应采用（ ）。A.木模板.B.钢模板C.竹模板D.塑料模板答案：B解析：2022版教材P185当采用混凝土护栏块预制施工时，预制场地应平整、坚实，并应采取必要的排水措施，防止场地沉陷。预制混凝土护栏块使用的模板，应采用钢模板。二级建造师模拟冲刺试题集9节 第3节 直接工程费的组成是（ ）。A直接费+间接费B直接费+其他直接费C直接费+其他直接费+现场经费D直接费+现场经费正确答案：C主持编制单位工程施工组织设计的是()。A.项目技术负责人B.企业技

8、术负责人C.项目负责人D.企业主管部门答案：C解析：2022版教材P157页单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（ ）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止答案：B解析：2022版教材P17页物权法规定：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。关于进度计划编制和调整的说法，错误的是（）。A

9、.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调B.预测性进度规划、指导性进度规划与实施性进度计划之间的联系和协调C.设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调D.业主方编制的整个项目实施的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调答案：B解析：2022新版教材P130页 在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，如：(1)总进度规划（计划）、项目子系统进度规划（计划）与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调；(2)控制性进度规划（计划

10、）、指导性进度规划（计划）与实施性（操作性）进度计划之间的联系和协调；(3)业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调等。胜利建筑公司注册商标于2022年12月31日到期，下列说法中正确的是（）。A.如公司需要继续使用该商标，应当在2022年申请续展注册B.如公司未能在2022年提出续展申请，该商标将被注销C.如公司未能在2022年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期D.如公司未能在2022年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销E.公司可以在到期前提出续展注册，续展注册的有效期为20年答案：A,C

11、,D解析：根据商标法规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前 12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为正确答案。下面关于燃气管道吹扫的表述中正确的有（）。A.管道及其附件组装完成并试压合格后，应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫B.每次吹扫管道长度不宜超过1km，吹扫球应按介质流动方向进行，以避免补偿器内套管被破坏C.吹扫结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查D.5min内靶上无铁锈脏物则认为合格E.吹扫后，将集存在阀室放散管内的脏物排出，清扫干净答案：C,D,E解析：

12、本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。选项A的正确说法“管道安装检验合格后（减压器、阀门等附件不需要安装），应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫”；选项B的正确说法“每次吹扫管道的长度不宜超过500m；当管道长度超过500m时，宜分段吹扫”。二级建造师模拟冲刺试题集9节 第4节合同工程实施期间，如果出现招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照（）的规定调整合同价款。A.变更价款B.计价规范C.合同约定D.措施项目清单答案：B解析：2022新版教材P78页（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照计价规范

13、的规定调整合同价款。#施工单位对同一流水线水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为（）Kg。A、 9B、 12C、 15D、 25答案：B解析：同一生产厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥。袋装不超过200t为一检验批，散装不超过500t为一检验批，每批抽样不少于一次。取样应在同一批水泥的不同部位等量采集，取样点不少于20个，并应具有代表性，且总重量不少于12kg。正确答案：B机械设备安装施工中，属于形状误差的是()A、圆柱度B、平行度C、垂直度D、对称度答案：A解析：主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等；主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。

14、（注：此知识点在第四版新教材中已删除）按照土的坚实系数分类，坚实系数为060.8 的土的等级是（ ）。A一类土B二类土C三类土D四类土答案：B解析：根据标准施工招标文件，下列时间中承包人可以获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的是()。A.施工过程发现文物B.发包人的原因导致的工程缺陷和损失C.异常恶劣的气候条件D.发包人的原因造成工期延误答案：A解析：2022新版教材P86页表2Z102035中的“施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品”只能索赔工期、费用且不能索赔利润施工现场（）人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油、清理杂物，防止污染水体。A.50B

15、.80C.100D.150答案：C解析：2022新版教材P219页 (5)施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油、清理杂物，防止污染水体。二级建造师模拟冲刺试题集9节 第5节发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。A.30B.7C.28D.15答案：C解析：2022新版教材P240页 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。下图是某设备安装施工进度计划，该机电工程进度计划的总工期是（）。A.85天B.110天C.160天D.180天

16、答案：D解析：本题考查的是机电工程施工进度计划表示方法。网络计划关键工作如下图所示：总工期为60+75+25+20=180天。背景资料：A公司中标一地下工程其中基坑深6m，因土质较好，周围又不受施工场地限制，A公司采用明挖基坑，喷锚支护的方法。施工方案得到批准。中标后A单位把基坑土方开挖分包给不具备安全资质的B公司。B公司施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。建设单位及监理单位发现后对B公司劝阻，但B公司不予理会。基坑施工时为加快进度，B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案。在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝，B公司对此没有在意，继续加快开挖速度。不久，基坑出现坍

17、塌征兆，A公司项目部立刻组织民工抢险加固，在抢险加固过程中基坑一侧土方坍塌，造成2死3伤的事故。项目经理处理了事故现场，2d后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位，并按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后，经项目经理签字，报企业安全主管部门。问题：1B公司基坑开挖施工哪些地方做错了?说明理由。2写出本工程基坑施工时出现的安全隐患。3A公司项目经理此次事故中的错误是什么?4本工程基坑边坡稳定的措施是什么?答案：解析：1首先，B公司承揽工程应该具有安全资质。施工中出现安全隐患，应听从建设单位及监理单位的劝阻，改进施工方法。采用了一次开挖到底再一起加固的方案是错误的，应逐层开挖、逐层

18、加固，每层的深度不超过2m。分层开挖、逐层进行喷锚加固，才能保证开挖部分的土体稳定。2本工程基坑施工时出现的安全隐患有：(1）开挖深度达5m的土方没有进行加固。(2）B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。(3）基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝。基坑边坡稳定的影响因素还有：(1）没有按设计坡度进行边坡开挖；(2）基坑边坡坡顶堆放材料、土方及运输机械车辆等增加了附加荷载；(3）基坑降排水措施不力，地下水未降至基底以下，而地面雨水、基坑周围地下给水排水管线漏水渗流至基坑边坡的土层中，使土体湿化，土体自重加大，增加土体中的剪应力；(4）基坑开挖后暴露时间过长，经风化而使土体变松散；(5

19、）基坑开挖过程中，未及时刷坡，甚至挖反坡，使土体失去稳定性。3A公司项目经理此次事故中的错误如下：(1）A公司项目部不应将基坑开挖施工分包给不具备安全资质的B公司。(2）B公司没有按施工方案施工，A公司应该制止。如果B公司不听劝阻，应终止合同。(3）基坑出现坍塌凶兆，A公司应以人身安全为第一要务，及早撤离现场。(4）事故发生后应及时汇报上级领导和主管部门，保护现场。如果基坑即将坍塌、淹埋时，应以人身安全为第一要务，及早撤离现场。4基坑边坡稳定的措施有：(1）根据土层的物理力学性质确定基坑边坡坡度，并于不同土层处做成折线形边坡或留置台阶；(2）必须做好基坑降排水和防洪工作，保持基底和边坡的干燥；

20、(3）严格禁止在基坑边坡坡顶12m范围堆放材料、土方和其他重物以及停置或行驶较大的施工机械；(4）基坑开挖过程中，随挖随刷边坡，不得挖反坡；(5）分层开挖，随开挖随施做挂金属网喷混凝土。建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。其项目管理工作应包括（）A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.建设项目资料归档E.建设项目资金筹措答案：A,B,C解析：2022新版教材P40页建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监

21、控的专业化服务活动。其项目管理工作应包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织与协调工作。某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m。A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：出现争议后通过仲裁解决；B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后

22、再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书。B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题：1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题？2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定？3.法院是否应当受理B公司的诉讼？为什么？4.该分包合同是否有效？请说明法律依据。5.该分包合同是否应当继续履行？针对已完成工作量应当如何结算？6.发生事故后B公司是否应该支付合同总

23、价的0.5%作为补偿？说明理由。答案：解析：1.A公司在安全管理上的问题：未认真审核B公司安全生产许可证；制止B公司违规操作不力（未采取有效措施制止B公司施工）；B公司在安全管理上的问题：安全生产许可证过期；不听A公司人员劝阻（不服从A公司管理）。2.遇软土层时,开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑(开挖深度不可超过1m)。3.法院不应当受理B公司的诉讼,因为合同已经约定由仲裁解决。4.无效。根据建筑法,该工程属于非法转包。按照合同法的规定,违反法律或行政法规的强制性规定的合同无效。5.该分包合同不应当继续履行。A公司应当对经验收合格的已完成工作量参照合同约定支付工程价款。6.发生事故后B公司不

24、应该支付合同总价的0.5%作为补偿,因为该合同属于无效合同。1.通过背景资料中的两处信息可知：A公司没有认真审核B公司安全生产许可证，在施工中发现不合理现象也未采取有效措施制止B公司施工。解答分析本题考察考生对项目管理的认识。背景资料中有很多信息暗示，但需要考生仔细分析。比如：A公司安全员发现基槽土层松软，要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司决定在开挖基槽2m深后再设置支撑。另外，建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，也是一个重要的信息。2.遇软土层时，开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑。解答分析背景资料中给出信息为“在开挖基槽2m深后再设置支撑”是一个重要的提

25、示点。3.A公司与B公司签订的分包合同中约定：出现争议后通过仲裁解决，法院不应当受理B公司的诉讼。解答分析背景资料中给出信息“出现争议后通过仲裁解决”是一个重要的提示点。4.根据建筑法，该工程属于非法转包。按照合同法的规定，违反法律或行政法规的强制性规定的合同从一开始订立就是无效的，但合同中解决争议的条款有效，所以，合同中“出现争议后通过仲裁解决”还有效。解答分析背景资料中指明，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5%的管理费。这属于非法转包。5.由于该合同属于无效合同，该分包合同不应当继续履行。但对经验收合格的已完成工作量应参照合同约定支付工程价款。解答分析解答本题要求考

26、生对建筑法和合同法等法规有较深的理解。6.尽管合同中约定“B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。”但因为该合同属于无效合同，该条款不具备法律效力。解答分析本题考核合同法相关内容。燃气管道吹扫试验时。介质宜采用（ ）。A.氧气B.压缩空气C.天然气D.水答案：B解析：管道吹扫时，吹扫介质宜采用压缩空气，严禁采用氧气和可燃性气体。二级建造师模拟冲刺试题集9节 第6节根据建设工程施工合同（示范文本）（GF1999-0201）规定，承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由()提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。A.承包人B.发包人

27、C.设计人D.监理人答案：A解析：2022新版教材P239页 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。下列场所中，( )宜采用混合光源。A.开关频繁B.要求瞬时启动C.连续调光D.有高速运转物体答案：D解析：2022版教材P6有高速运转物体的场所宜采用混合光源。施工阶段，应适时对施工现场( )进行调整。A.管理目标B.用电平面布置C.总平面布置D.管理体系答案：C解析：2022版教材P237 市政公用工程的施工平面布置图有明显的动态特性。项目管理人员在编制混凝土分部工程成本控制工作流程时，可以用矩形框表示的有()。

28、A、 支模板B、 混凝土浇筑C、 混凝土浇筑质量是否合格的判别条件D、 支模板和混凝土浇筑的先后顺序E、 混凝土养护答案：A,B,E解析：工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。C选项是判别条件，应用菱形框表示；D选项是工作之间的逻辑关系，应用箭线表示；A、B、E是工作，应用矩形框表示。可见，正确选项是ABE。某工程网络计划中，工作P的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则该工作P的总时差为()。A.6天B.10天C.12天D.14天答案：A解析：2022新版教材P139页 工

29、作P的最早开始时间=max(10，12，13)=13，最早完成=13+6=19，总时差=最迟完成-最早完成=25-19=6。企业通过职业健康安全管理体系的运行，作为实行事故控制开端的活动有()A.风险源识别B.风险评价C.风险控制策划D.内部审核E.管理评审答案：A,B,C解析：2022新版教材P185页 危险源识别、风险评价和风险制策划，是企业通过职业健康安全管理体系的运行，实行事故控制的开端。二级建造师模拟冲刺试题集9节 第7节索赔证据的基本要求是()。A.全面性B.及时性C.有效性D.真实性E.客观性答案：A,B,C,D解析：2022新版教材P262页 三、索赔证据的基本要求：索赔证据应

30、该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性根据九部委标准施工招标文件，对于施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无适用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（ ）原则。A.固定总价B.固定单价C.可调单价D.成本价利润答案：D解析：己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与合同当事人商定或确定变更工作的单价。现浇预应力混凝土连续梁采用悬臂浇筑施工，合龙顺序一般是( )。A.先中跨、后次跨、再边跨B.先次跨、后边跨、再中跨C.先边跨、后次跨、再中跨D.先边跨、后中跨、再次跨答案：C解析：2022版教材P66 预应力混凝土连续

31、梁采用悬臂浇筑施工合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。 施工技术文件的编制要求和移交期限要在（ ）中做出明确规定。A开工批复文件B施工组织设计C施工合同D工程监理规划正确答案：C关于建设工程信息内涵的说法，正确的是（）。A、 信息管理是指信息的收集和整理B、 信息管理的目的是为有效地反映工程项目运行各阶段的产生的信息C、 建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息D、 建设工程项目管理信息交流的问题会不同程度地影响项目目标实现答案：D解析：信息管理是指信息传输的合理的组织和控制。建设工程项目管理的目的是通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。建设工程项目的信

32、息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息。信息交流的问题都会不同程度的影响项目目标的实现。正确答案：D氧化镁电缆允许长期工作的温度是（ ）。A.150B.200C.250D.300答案：C解析：2022版教材P13氧化镁绝缘电缆的材料是铜和氧化镁，铜的熔点为1038和氧化镁的熔点为2800，电缆允许的长期工作温度达250，短时间或非常时期允许接近铜熔点温度，防火性能特佳。二级建造师模拟冲刺试题集9节 第8节某矿业工程项目采用公开招标方式进行施工招标。A、B、C、D、E、F、G 7家施工单位通过了资格预审并参与项目投标。投标文件编制过程中，施工单位A根据设计图纸复核工程量清单时发现，

33、分部分项工程量清单中某清单项目的特征描述与设计图纸不符；施工单位B采用不平衡报价策略，在不提高总价的前提下，对前期工程和工程量可能减少的某些清单项目适度提高了综合单价。7家施工单位均在投标截止时间前按要求提交了投标文件。开标评标时发现：施工单位C的投标文件有法定代表人授权书，投标函的单位印章上是被授权人的签字；施工单位D的投标工期比招标文件规定的工期长20d；施工单位E投标文件中的总价金额汇总有误。经评标委员会评审，确定施工单位F、G为中标候选人。建设单位分别与中标候选人进行了谈判，要求重新报价，并表示将选择最终报价较低的单位为中标人。经过谈判，施工单位G中标。双方按投标报价签订了建设工程施工

34、合同后，又按照谈判后最终报价签订了实际履行协议。问题1施工单位A对投标文件编制过程中发现的问题，有哪些处理方法?2施工单位B的不平衡报价策略哪些是合理的?说明理由。3分别指出施工单位C、D、E的投标文件是否有效?说明理由。4建设单位违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?答案：解析：1施工单位A可采取的处理方法有：(1)在标前答疑会上向招标单位提出质疑；(2)直接按照招标工程量清单报价。2在不提高总价的前提下，前期工程提高报价合理。理由：提高前期工程报价有利于施工单位尽早收回工程款。3(1)施工单位C的投标文件有效。理由：经法定代表人授权的被授权人有权在投标函上签字，具有被授权人签字和单位印章的

35、投标文件有效。(2)施工单位D的投标文件无效。理由：没有响应招标文件的实质性要求，因为其工期比招标文件规定的工期时间久(或：附有招标人无法接受的条件)。(3)施工单位E的投标文件有效。理由：总价金额汇总有误属于细微偏差(或：明显的计算错误允许补正)。4(1)确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；(2)招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 施工管理的基本思路是通过施工生产要素的合理配置、优化组合和（ ），以最经济合理的施工方案，在规定的工期内完成质量合格的施工任务，并获得预期的施工经营效益。A强化

36、管理B动态管理C动态控制D静态控制正确答案：B隧道施工中，不用进行监测、反馈信息以指导隧道掘进的项目是( )。A.地面动态B.地层动态C.支护结构动态D.隧道内空气质量答案：D解析：2022版教材P347页隧道施工中，应对地面、地层、支护结构的动态进行监测，及时反馈信息。弯沉检测方法中，属于动态检测的方法是（ ）。A.贝克曼梁法B.落锤弯沉仪法C.自动弯沉仪法D.核子密度湿度仪法答案：B解析：2022版教材P38落锤弯沉仪法：利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，属于动态弯沉，并能反算路面的回弹模量，快速连续测定，使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。某监理公司在工程施工过程中，违反强制

37、性标准规定，将建设单位采购的不合格建筑材料按照合格予以签字。对此种行为，除对监理公司给予经济处罚外，最重的行政处罚可以是( )。A.责令改正B.降低资质等级C.吊销资质证书D.责令停业整顿答案：C解析：实施工程建设强制性标准监督规定规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。故选项C正确。参见考试用书2Z207013。建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括()。 A、屈服强度B、疲劳强度C、抗拉强度D、伸长

38、率答案：B解析：建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。故选B二级建造师模拟冲刺试题集9节 第9节编制施工组织总设计涉及下列工作：施工总平面图设计；拟定施工方案；编制施工总进度计划；编制资源需求计划；计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（ ）。A.B.C.D.,答案：D解析：2022版教材P26页 施工组织总设计的编制通常采用如下程序：（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟订施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准备工作计划

39、；（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。选D当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。A.2B.3C.5D.7答案：C解析：2022版教材P334当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。下列属于特性水泥的有( )。A.快凝快硬硅酸盐水泥B.快硬硅酸盐水泥C.粉煤灰水泥D.大坝水泥E.低热微膨胀水泥答案：A,B解析：2022版教材P47页 特性水泥是指其某种性能比较突出的一类水泥，如快硬硅酸盐水泥、快凝快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、自应力铝酸盐水泥、膨胀硫酸盐水泥等。(1)快硬

40、硅酸盐水泥是指以硅酸盐水泥熟料和适量石膏磨细制成，以3d抗压强度表示强度等级的水硬性胶凝材料，简称快硬水泥。快硬水泥初凝不得早于45min，终凝不得迟于lOh。(2)快凝快硬硅酸盐水泥是指以硅酸三钙、氟铝酸钙为主的熟料，加入适量的硬石膏、粒化高炉矿渣、无水硫酸钠，经过磨细制成的凝结快、强度增长快的水硬性胶凝材料，简称双快水泥。双快水泥初凝不得早于lOrnin，终凝不得迟于60min。主要用于紧急抢修工程，以及冬期施工、堵漏等工程。施工时不得与其他水泥混合使用。(3)抗硫酸盐硅酸盐水泥是指以硅酸钙为主的特定矿物组成的熟料，加入适量石膏，磨细制成的具有一定抗硫酸盐侵蚀性能的水硬性胶凝材料。抗硫酸盐

41、水泥适用于受硫酸盐侵蚀的海港、水利、地下隧涵等工程。(4)白色硅酸盐水泥是指以白色硅酸盐水泥熟料加入适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。(5)铝酸盐水泥是以铝酸钙为主要成分的各种永泥的总称。主要品种有：高铝水泥、低钙铝酸盐水泥、铝酸盐自应力水泥等。其中工程中常用的高铝水泥特点是早期强度递增快、强度高、水化热高，主要用于紧急抢修和早强要求的特殊工程，适用于冬期施下，主要缺点是后期强度倒缩，在使用35年后高铝水泥混凝土的强度只有早期强度的一半左右，抗冻渗和耐蚀等性能亦随之降低。高铝水泥不宜用于结构工程；使用温度不宜超过30；不得与其他水泥混合使用。框支承玻璃幕墙的安装，立柱安装每个连接部位的受力螺栓

42、，至少需要布置2个，螺栓直径不宜小于（ ）。A.5mmB.6mmC.10mmD.12mm答案：C解析：2022版教材P116该题主要考察的是：框支承玻璃幕墙安装要求，每个连接部位的受力螺栓，至少需要布置2个，螺栓直径不宜少于10mm。粗装修消防验收属于消防设施的()验收。A.完整性B.可用性C.功能性D.操作性答案：C解析：2022版教材P161页 （2）粗装修消防验收粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。下列项目中，二级矿业工程建造师可以担任施工项目负责人的是()。A.年产120万吨的大型矿井B.合同额为2500万元的井塔工程C.工程造价为1500万元的隧道工程D.年产30万吨、瓦斯涌出量为12 m3t的小型煤炭矿井答案：C解析：此题主要考核建造师注册执业范围和工程规模标准。根据注册建造师执业管理办法(试行)(建市202248号)规定，矿业工程注册建造师的执业工程范围包括：矿山，地基与基础、土石方、高耸构筑物、消防设施、防腐保温、环保、起重设备安装、管道、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、建筑防水、爆破与拆除、隧道、窑炉、特种专业。对于二级建造师，只能承担中、小型工程施工项目负责人。本题A、B选项工程规模标准属于大型矿建工程，D选项虽属于小型矿井，但由于瓦斯涌出量超过标准，二级建造师也不能担任该工程施工项目负责人。只有C满足要求，因此，答案为C。