2022二级建造师考试题库精选7篇.docx

《2022二级建造师考试题库精选7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师考试题库精选7篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师考试题库精选7篇2022二级建造师考试题库精选7篇 第1篇甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据建筑工程施工许可管理办法,下列条件中属于甲公司申请领取施工许可证必备条件的是( )。 A. 已经取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证 B. 需要征收的，征收进度已经超过50% C. 施工图纸满足施工需要且经过监理单位审查合格 D. 到位的建设资金已达到合同价的25%答案：A解析：下列关于建设工程承包制度的说法中,正确的是（ ）A. 工程总承包就是施工总承包 B. 共同承包是指施工总分包单位结成共同体承包工程 C. 施工分包仅限于劳务分包 D. 工程总承包单位不能同时为

2、该项目业主方提供工程项目管理服务答案：D解析：通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）。A、 评标价B、 投标报价C、 招标控制价D、 标底价答案：B解析：招标投标法实施条例进一步规定：招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。#采用悬臂浇筑法施工预应力钢筋混凝土连续梁时，正确的合龙顺序是()。A、 次跨一中跨一边跨B、 中跨一边跨一次跨C、 边跨一次跨一中跨D、 次跨一边跨一中跨答案：C解析：(2)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。所以，选C为实现进度目标

3、，不但应进行进度控制，还应注意（）。A.重视进度目标的分析和论证B.选择合理的承发包模式C.选择合理项目管理模式D.分析影响工程进度的风险答案：D解析：2022新版教材P150页 （4）为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意分析影响工程进度的风险，并在分析的基础上采取风险管理措施，以减少进度失控的风险量。企业管理费主要内容包括的( )。A.管理人员工资B.职工福利费C.办公费D.劳动保护费E.医疗费答案：A,B,C,D解析：2022版教材P153 （2）企业管理费指施工企业为组织施工生产和经营活动所发生的费用，包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、职工福利

4、费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、保险费、财务费用、税金（房产税、管理用车辆使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加）和其他等。建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种的被保险人不包括()A、业主或工程所有人B、材料供应商C、承包商或者分包商D、技术顾问答案：B解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业

5、顾问。2022二级建造师考试题库精选7篇 第2篇根据标准施工招标文件的规定，下列合同事件中，承包商可以索赔工期、费用和合理利润的有（）。A.发包人增加合同工作内容B.发包人提供图纸延误C.异常恶劣的气候条件导致停工D.承包人为工程合理施工所必需的暂停施工E.发包人原因的试运行失败后，承包人采取措施保证试运行合格答案：A,B解析：2022新版教材P236页 3。工期调整(1)发包人的工期延误。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照合同规定的办法办理。增加合同工作内容；改变合同中任何一项工作的

6、质量要求或其他特性；发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；因发包人原因导致的暂停施工；提供图纸延误；未按合同约定及时支付预付款、进度款;发包人造成工期延误的其他原因。当门窗与墙体固定时，固定方法错误的是( )。A.混凝土墙洞口采用射钉或膨胀螺钉固定B.砖墙洞口应用射钉或膨胀螺钉固定，不得固定在砖缝处。C.轻质砌块或加气混凝土洞口可用射钉或膨胀螺钉固定D.设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定E.窗下框与墙体也采用固定片固定答案：B,C解析：2022版教材P113页“（2）门窗框固定：当门窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框。固定方法如下：1)混凝土墙洞口采用射钉或膨胀螺钉固定；2)

7、砖墙洞口应用膨胀螺钉固定，不得固定在砖缝处，并严禁用射钉固定；3)轻质砌块或加气混凝土洞口可在预埋混凝土块上用射钉或膨胀螺钉固定；4)设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定，也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定；5)窗下框与墙体也采用固定片固定，但应按照设计要求，处理好室内窗台板与室外窗台的节点处理，防止窗台渗水。#适用于深水或深基坑，流速较大的坚硬河床，且材料可周转使用的围堰是（）。A.土围堰B.钢套箱围堰C.竹篱土围堰D.钢板桩围堰答案：D解析：围堰类型及适用条件 表 2K312022建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()A、用于承重墙的砖B、用于非承重结构

8、的混凝土小型砌块C、用于拌制混凝土的水泥D、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料答案：B解析：原建设部房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料：铰结点连接的杆件受力时，杆端不可能产生( )。A.弯矩B.拉力C.压力D

9、.剪力答案：A解析：2022版教材P13页（1）铰结点：其几何特征是各杆可以绕结点自由转动，受力不会引起杆端产生弯矩。燃气管道试验采用肥皂水对管道接口进行检查的试验是()。A.气压试验B.严密性试验C.通球扫线D.水压试验答案：A解析：在进行燃气管道的气压试验时，当压力达到规定值后，应稳压1h然后用肥皂水对管道接口进行检查，全部接口均无漏气现象认为合格。#关于建筑幕墙防雷构造要求的说法， 错误的是（ ） 。 A 幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、 下柱B 幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C 幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D 在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护

10、好所有的镀膜层答案：D解析：参见教材 P106。 建筑幕墙的防雷构造要求：幕墙的防雷设计应符合国家现行标准建筑物防雷设计规范 和民用建筑电气设计规范 的有关规定；幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接；幕墙的铝合金立柱， 在不大于 10m 范围内宜有一根立柱采用柔性导线， 把每个上柱与下柱的连接处连通；主体结构有水平均压环的楼层， 对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通， 形成防雷通路；兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于 3mm 的铝合金板制造， 与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通；在有镀膜层的构件上进行防雷连接， 应除去其镀膜层； 使用不同材料的防雷连接应

11、避免产生双金属防腐； 防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆。 故选 D2022二级建造师考试题库精选7篇 第3篇用电计量装置原则上应装在供电设施的（ ）。A.供电侧B.用户侧C.内部D.产权分界处答案：D解析：2022版教材P339用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。 采用插入式振捣本工程底板混凝土时,其操作应( )。A. 慢插慢拔B. 慢插快拔C. 快插慢拔D. 快插快拔正确答案：C根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（ ）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水答案：A解析：本题考查的是施工节能的规定。不能

12、进行竣工验收的机电工程项目是（）。A、达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡B、附属工程尚未建成，但不影响生产C、形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建D、已投产，但一时达不到设计产能答案：A解析：本题考查的是竣工验收。及时办理竣工验收的项目：（1）零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定内容全部建成，但不影响正常生产的；（2）投产初期一时不能达到设计能力所规定的产量的；（3）已形成部分生产能力或实际上生产方面已经使用，近期不能按设计规模续建的。 建立完整的合同管理制度包括（ ）。A.合同审查批准制度B.合同档案管理制度C.合同管理绩效考核制度D.合同管理的公证制度E.印鉴及证书管理使

13、用制度 答案：A,B,C,E解析：2022版教材P2603. 建立完整的合同管理制度1）合同管理相关部门的部门职责和工作岗位制度。（2）合同管理的授权和内部会签制度。 （3）合同审査批准制度。 （4）印鉴及证书管理使用制度。 （5）合同管理绩效考核制度。 （6）合同档案管理制度。钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。 A.一B.二C.三D.四答案：C解析：根据钢结构防火涂料GB 14907-2022第412条，钢结构防火涂料按使用厚度可分为：(1)超薄型钢结构防火涂料：涂层厚度小于或等于3mm；(2)薄型钢结构防火涂料：涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm；(3)厚型钢结构防火涂料：涂层

14、厚度大于7mm且小于或等于45mm。下列关于沉入桩施工的说法中，错误的是（）。A.在砂土地基沉桩困难时，可采用射水辅助沉桩B.当桩数较多时，沉桩顺序宜由中间向两端或向四周施工C.在斜坡地带沉桩时，应先沉坡脚，后沉坡顶的桩D.当桩埋置有深浅之别时，宜先沉深的，后沉浅的桩答案：C解析：本题考查的是沉入桩基础。选项C的正确说法“在斜坡地带沉桩时，应先沉坡顶，后沉坡脚的桩，以免桩互相干扰”。沉桩顺序：对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打；根据基础的设计高程，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。2022二级建造师考试题库精选7篇 第4篇应慎用射水沉桩的土层是( )。A.砂类土B.黏性

15、土C.碎石土D.风化岩答案：B解析：2022版教材P56页 在粘性土应慎用射水沉桩；在重要建筑物附近不宜采用射水沉桩。某杆件受力形式示意图如下，该杆件的基本受力形式是（）。A、压缩B、弯曲C、剪切D、扭转答案：C解析：结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种.?拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转，见图2A311021-3。 （ ）有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的。A工程管理信息化B工程管理规范化C工程管理电子化D工程管理数字化正确答案：A下列人工接地体的施工，正确的是（）。A.可埋设在腐蚀性的土壤处B.接地体的顶部距地面不小于0.5mC.垂直接地体的长

16、度一般为2.5mD.接地体的水平间距应不小于3m答案：C解析：A选项错误，应该是人工接地体一般直接埋入地下，但不应埋设在垃圾堆、炉渣和强烈腐蚀性的土壤处；B选项错误，应该是埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m；D选项错误，应该是接地体的水平间距应不小于5m。根据水利水电建设工程验收规程(SL223-2022)的有关规定，分部工程验收应由项目法人或( )主持。A.委托监理单位B.委托承包单位C.委托设计单位D.委托运行管理单位答案：A解析：2022版教材P302 (1)法人验收由项目法人主持，项目法人可以委托监理单位主持分部工程验收，涉及坝体与坝基防渗、设置在软基上的溢洪道、坝下埋涵等关键部位

17、（以下简称“关键部位”）的分部工程验收应由项目法人主持。关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是（）A.施工预算既适合于建设单位，也适用于施工单位B.施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据C.施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据D.编制施工预算依据的定额的比编制施工图预算依据的定额粗略一些答案：B解析：2022新版教材P104施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位，A错；施工图预算是投标报价的依据，施工预算是施工企业组织生产的依据，C错；编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额更细一些，D错。按所处的地位分，属于从热源至换热站

18、的供热管道系统是( )。A.一级管网B.二级管网C.供水管网D.回水管网答案：A解析：2022版教材P149页 城镇供热管网工程施工中供热管道的分类。 一级管网为在设置一级换热站的供热系统中，从热源至换热站的供热管道系统。2022二级建造师考试题库精选7篇 第5篇采用推土机开挖渠道，其开挖深度不宜超过1.5-2.0m，其坡度不宜陡于（ ）。 A:1:0.5 B:1:1.5 C:1:2 D:1:3答案：C解析：土基开挖岸坡不宜陡于1:1.5；岩基开挖岸坡一般不陡于1:0.5；推土机开挖渠道坡度不宜陡于1:2；坝体填筑中，层与层的接坡坡比一般缓于1:3。巷道施工机械化作业线设备的配套，应保证各工序

19、所使用的机械设备在生产能力上的匹配合理，下列配套方案合理的是（ ）。A.多台气腿式凿岩机、带调车盘耙斗装载机、矿车及电机车运输B.多台气腿式凿岩机、蟹爪式装载机、梭式矿车及电机车运输C.凿岩台车、铲斗侧卸式装载机、胶带转载机、矿车及电机车运输D.钻装机、铲斗侧卸式装载机、胶带转载机、矿车及电机车运输E.岩巷掘进机综合机械化作业线答案：A,B,C,E解析：P85-86目前常用的巷道施工机械化作业线的常用配套方案有以下几种:1.多台气腿式凿岩机钻眼一铲斗后卸式或把斗式装载机装岩一固定铺车场或浮放道岔或调车器调车一矿车及电机车运输。2.多台气腿式凿岩机钻眼一把斗式装载机或铲斗侧卸式装载机装岩一胶带运

20、输机转载一矿车及电机车运输。3.多台气腿式凿岩机钻眼一把斗式装载机或铲斗侧卸式装载机装岩一胶带运输机转载一立式矸石仓一矿车及电机车运输。4.多台气腿式凿岩机钻眼一把斗式装载机或蟹爪式装载机或铲斗侧卸式装载机装岩一胶带运输机转载一水平矸石仓或梭式矿车一矿车及电机车运输。5.凿岩台车钻眼一铲斗侧卸式装载机装岩一胶带转载机转载一矿车及电机车运输。6.钻装机钻眼与装岩一胶带转载机转载一矿车及电机车运输。7.岩巷掘进机综合机械化作业线，即掘进机一一运（掘进机自有链板机）一二运转载机（可跟随掘进机前后移动）三运（皮带输送机）一矸石仓（立式或水平研石仓）一矿车和电机车运输（或直接进入主井提矸系统）。工业安装

21、工程按专业划分的分部工程包括（ ）等。 A. 工业炉砌筑工程 B. 设备基础工程 C. 自动化仪表安装工程 D. 消防工程 E. 设备及管道绝热工程答案：A,C,E解析：B为设备安装分部工程的分项工程 （工业安装）分部工程的划分 工业安装工程按专业划分为七个分部工程 工业设备安装 工业管道安装 电气设备安装 自动化仪表安装 工业设备及管道防腐蚀 工业设备及管道绝热 工业炉砌筑 安全事故处理的原则是（ ）。A四不放过的原则B事故责任者和员工没有受到教育不放过C事故原因不清楚不放过D事故责任者没处理不放过正确答案：A从详细的角度出发，B、C、D三个选项都没有错误，但题干问的是“原则”这一笼统概念，

22、这时再从四个原则任意拿出一个作为答案就显得不适合了。四不放过原则还包括一个“没有制度防范措施不放过”。下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。A不同投标人的投标文件由同一人编制B不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C不同投标人的投标文件相互混装D属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E投标人之间约定部分投标人放弃投标答案：A,B,C解析：本题考查串通投标的规定。DE为属于相互串通投标的情形。注意区分属于和视为串通投标这两种情况。由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当( )。A、被吊销B、被撤销C、延续有效D、注销或变更答案：D解析：聘用企业与注册建造师

23、解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的，注册建造师可向省级建设主管部门申请注销注册证书和执业印童。撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册所做的处分；吊销注册证书是对当事人违规执业所做的处分；此种情形下注册证书不可能延续有效。故选项 D正确。国际工程管理领域中，信息管理的核心指导文件是（）A.信息管理手册B.技术标准C.信息编码体系D.工程档案管理制度答案：A解析：2022新版教材P279页 在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。期望我国施工企业对此引起重视

24、，并在工程实践中得以应用。2022二级建造师考试题库精选7篇 第6篇施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。A.非施工单位原因产生的质量问题 B.工程未按期交工C.属于保修书中约定的保修范围 D.工程价款结算完毕答案：C解析：参见教材P287。施工单位承担保修责任的前提有二：1:在保修期内；2:在保修范围内。建筑幕墙防火构造的正确技术要求有( )。A.幕墙与各层楼板之间的水平防火带应采用岩棉或矿棉等材料填充，其厚度不应小于100mmB.防火层应用厚度不小于1.0mm的镀锌钢板承托C.防火层的填充材料应与玻璃紧密接触，不得留有缝隙D.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火区E.无窗槛墙的幕墙，应在楼

25、板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃实体裙墙答案：A,D,E解析：2022版教材P121页建筑幕墙防火构造要求：(1)幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙，应采用不燃材料或难燃材料封堵，填充材料可采用岩棉或矿棉，其厚度不应小于100mm，并应满足设计的耐火极限要求，在楼层间和房间之间形成防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封；防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。(2)无窗槛墙的幕墙，应在每层褛板的外沿设置耐火极限不低于l.Oh、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。在计算裙墙髙

26、度时可计人钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。(3)当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时，可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃。(4)防火层不应与幕墙玻璃直接接触，防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。(5)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2022年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可以在如下日期之前申请强制执行（）。A.2022年9月5日B.2022年2月5日C.2022年8月5日D.2022年8月5日答案：D解析：2022新版教材P317页人民法院作出的判决、裁定等法律文书，

27、当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行。申请强制执行，还须遵守申请执行期限。申请执行的期间为2年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。故选项D正确。 #关于关键工作和关键线路，下列说法正确的是()。 A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上的工作总时差均为零答案：A解析：当关键线路和非关键线路共用一部分线路时，关键工作可以在非关键线路上出现，关键线路上也允许出

28、现虚工作，关键线路上的工作总时差最小，关键线路上的工作全部是关键工作，故B、C、D选项均是错误的。 不属于开环控制系统的是（ ）。A数据检测系统B分散控制系统C过程监视系统D数据处理系统正确答案：B下列不属于预应力混凝土连续梁桥支架现浇施工常见质量控制点的是（）A . 张拉吨位及预应力钢筋伸长量控制B . 预拱度的控制C . 梁体几何尺寸的控制D . 支架沉降量的控制答案：C解析：2022版教材P223页桥梁上部结构施工中常见质量控制点包括：支架浇筑时，支架沉降量的控制；预应力连续梁中张拉吨位及预应力钢筋伸长量控制以及连续梁桥在先简支后连续施工时在简支段对预拱度的控制，由此可以利用排除法确定出

29、本题的答案。#根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位不得压缩()工期。A.定额B.标准C.法定D.合同答案：D解析：2022版教材P250页建设工程安全生产管理条例规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。2022二级建造师考试题库精选7篇 第7篇某分包工程发生生产安全事故，应由（ ）负责上报事故。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.监理单位答案：B解析：2022版教材P211页实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家

30、施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价5范围内不做调整。工期18个月。接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮510。投标前一小时，A公司突然提交总价降低10的补充标书。开标后，B公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。项目有几台设备需要驻厂监造，C公司编制了监造大纲，制定了计划，提交建设单位审核，并最终派遣相关人员驻厂监造，并最终完成监造任务，设备顺利完工，按时运输到施工现场。在保修期内，该工程的计算机房由

31、于甲供的风机盘管的附件(冷冻水柔性接管）发生断裂而漏水，使建筑装修及计算机均遭受损失，经查甲供的冷冻水柔性接管产品质量有问题，经返工更换新型柔性接管后，运行正常。问题：1我国常采用的招标形式有哪几种?说明本次招标活动是否有效?为什么?2A公司投标的做法是否违规?简述理由。3本次招标是否有效?说明理由。4由施工单位返修更换后，运行正常，应进行什么性质回访?为什么?答案：解析：1(1）根据招标投标法，我国常采用的招标形式有两种：公开招标和邀请招标。(2）本次招标活动有效。(3）理由：有效标书在三家以上；未发现违规违法行为；评标公平、公正。2(1）从废标内容、投标策略及招标投标法规定分析，A公司投标

32、做法不违规，而是一种投标策略。(2）理由：A公司是在投标截止时间前递交的补充文件，符合投标规定。3本次招标有效。(1）从否决投标原则分析，E公司和F公司串标是作弊行为，招标投标法明确规定有作弊行为属于否决投标。(2）B公司也属于否决投标。理由是未按招标文件规定的格式报价，属于未实质响应招标文件，按招标投标法规定也属于否决投标。4(1）应进行技术性回访。(2）理由：因为使用了新型柔性接管需要了解其技术性能和使用后的效果，发现问题及时补救和解决；便于总结经验，不断改进完善以便推广使用。下列不构成侵权的行为是（ ）。A.故意毁损他人财物B.施工现场的施工噪声造成不便C.违约行为给他人造成逾期利润损失

33、D.建筑物倒塌给他人财产造成损失答案：C解析：2022版教材P19页侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。AB项会产生侵权 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。D项会产生侵权甲、乙、丙、丁四家施工

34、企业组成联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币，下列关于该损失赔偿的说法正确的是（ ）。A、 招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币B、 招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额C、 招标人可以向甲主张50万元人民币的赔偿D、 乙向招标人赔偿100万元人民币后，不可以向丁追偿答案：C解析：共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承

35、担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元m3，计划6个月内均衡完成。开工后，实际单价为600元m3。施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3。若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为()万元。A、 -34.8B、 -6C、 6D、 34.8答案：B解析：赢得值法赢得值法的三个基本参数：已完工作预算费用(BCWP)=已完成工作量预算单价计划工作预算费用(BCWS)=计划工作

36、量预算单价已完工作实际费用(ACWP)=已完成工作量实际单价费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)本题中，已完工作预算费用(BCWP)为：3000580=174万元；已完工作实际费用(ACWP)为：3000600=180万元；费用偏差(CV)为：174-180=-6万元。可见，正确选项是B 大体积混凝土浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择（ ）等方式之一。A全面分层B水平分层C竖向分层D分段分层E斜面分层正确答案：ADE根据我国合同法的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是( )A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益答案：C解析：选项A、B、D属于无效合同。