21年招标师历年真题6辑.docx

《21年招标师历年真题6辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年招标师历年真题6辑.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年招标师历年真题6辑21年招标师历年真题6辑 第1辑FIDIC合同条件所规定的工程支付中，属于暂付费用的是()。A、保留金、工程变更费用、业主索赔费用B、迟付款利息、业主索赔费用C、动员预付款、材料预付款、保留金D、工程变更费用、成本增减费用答案：C解析：本题的考点为暂付费用。工程支付的范围包括工程量清单中的费用和工程量清单以外的费用，其中工程量清单以外的费用中的预付款、材料预付款和保留金称为暂付费用。关于行政复议，下列表述正确的有()。A、行政复议决定一般在受理申请后30天内作出B、行政复议申请应当在当事人得知该具体行政行为之日起30日内提出C、当事人可以向该部门的本级人民政府申请行政复

2、议，也可以向上一级主管部门申请行政复议D、当事人不服从行政复议决定的，可向人民法院提起诉讼E、不服行政机关对民事纠纷作出的调解，可以申请行政复议答案：C,D解析：A项，行政复议机关应当自受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于60日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人；但是延长期限最多不超过30日。B项，行政复议的申请人认为招标投标监督机构的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。E项，不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理

3、，依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼，而不可以申请行政复议。项目合同争议与纠纷产生的原因有( )。A、合同本身存在缺陷的原因B、不可预见的原因C、由于一方违约而产生的原因D、当事人对法律无视而产生的原因E、在执行合同过程中发生的人为原因答案：A,B,E解析：当事人对项目的合同分析是指在合同确定前，从履行合同的角度对合同文件进行一次全面的审查分析。工程项目的合同分析包括：合同合法性分析;合同完备性分析;合同公平性分析;合同整体性分析和合同类型的选择;合同条款的选用分析;合同问的协调分析;合同应变性分析;合同文字惟一性和准确性分析。在勘察与设计过程中，业主的利益诉求包括()。A、设计单位对设计意图

4、的领悟能力高B、设计单位的配合意愿强C、设计单位的图纸质量可靠D、设计单位对设计分包的管理控制严格E、设计单位对施工工法理解深刻答案：A,B,C,D解析：在勘察与设计过程中，业主的利益诉求包括：设计单位对设计意图的领悟能力高；设计单位的配合意愿强；设计单位的图纸质量可靠；设计单位对设计分包的管理控制严格。E项是施工单位的利益诉求。某国有投资大型工程项目的评标委员会由8人组成，其中当地招标监督管理办公室2人，公证处2人，招标人2人，技术、经济方面专家2人。评标委员会于4月30日提出了书面评标报告，甲、乙企业分列综合得分第一名、第二名。由于甲企业投标报价高于乙企业，5月12日招标人向乙企业发出了中

5、标通知书，并于6月14日签订了书面合同。问题：指出其中不妥之处，并说明理由。答案：解析：(1)评标委员会成员的组成存在如下问题：总人数不符合要求，应为5人以上单数。评标委员会成员中有当地招标监督管理办公室的人员以及公证人员不妥。因为当地招标监督管理办公室人员以及公证人员不应参加评标。评标委员会成员中技术、经济方面的专家只有2人不妥。按照规定，评标委员会中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。(2)招标人确定乙企业为中标人属于违规行为。招标人应按综合得分的先后顺序选择中标人。(3)合同签订的日期是违规的。按有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的

6、投标文件订立书面合同。应用寿命周期成本分析法辅助采购决策时，应该主要考虑的成本因素包括()。A、购入成本B、操作人工费用C、维护保养的费用D、时间成本E、处置、废弃成本答案：A,B,C,E解析：寿命周期成本分析法主要适用于采购资本性支出的固定资产，如厂房、机器设备等这些资产价值大，使用寿命长（一年以上），在使用过程中需要消耗能源、需要维修保养等费用的机器设备方面。应用寿命周期成本分析法辅助采购决策时，应该主要考虑如下四个方面的成本：购入成本（包括购入价格、运费、保险、税收等）；操作人工费用；维护保养的费用；处置、废弃成本。_是资格预审程序中的重要内容。 （）A.编制资格预审文件 B.发布资格预

7、审公告C.出售资格预审文件 D.资格预审文件的澄清、修改答案：A解析：解析 资格预审一般按以下程序进行：（1）编制资格预审文件；（2）发布资格预审公告；（3）出售资格预审文件；（4）资格预审文件的澄清、修改；（5）潜在投标人编制并递交资格预审申请文件；（6）组建资格审查委员会；（7）资格审查委员会评审资格预审申请文件，并编写资格评审报告；（8）招标人审核资格评审报告，确定资格预审合格申请人；（9）向通过资格预审的申请人发出投标邀请书（代资格预审合格通知书），并向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。其中，编制资格预审文件和组织进行资格预审申请文件的评审，是资格预审程序中的两项重要内

8、容。根据相关法律的规定，当事人可以解除合同的情形有()。A、因不可抗力致使合同目的不能实现B、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的D、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E、一方中止履行合同义务的答案：A,B,C,D解析：根据合同法的规定，当事人可以行使法定解除权的情形包括：因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同；因预期违约解除合同，即在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方当事人可以解除合同；因迟延履行解除合同，指当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合

9、理期限内仍未履行，对方当事人可以解除合同；因迟延履行或者有其他违约行为不能实现合同目的而解除合同；法律规定的其他情形。21年招标师历年真题6辑 第2辑关于工期条款，下列说法正确的有()。A、合同当事人在签订工期条款时，首先，应当明确约定开工日期和竣工日期，而且要载明具体的工期总日历天数B、为了充分保障合同当事人的工期利益，标准文件同时规定合同当事人可以在专用合同条款中增列因发包人原因导致工期延误的情形C、工程实践中，实际开工日期和实际竣工日期往往与计划开竣工日期往往是一致的D、因发包人原因导致工期延误的，工期可以顺延，发包人还可能需要向承包人支付因工期延误给其增加的费用，且发包人应支付承包人合

10、理的利润E、为避免出现合同履行中工期延误产生的不利局面，发包人应在施工合同中明确约定逾期竣工的违约金计算方法答案：A,B,D,E解析：C项，工程实践中，实际开工日期和实际竣工日期往往与计划开竣工日期不同，此时需要根据实际开工日期、实际竣工日期以及工期总日历天数、工期是否存在顺延等因素判断承包人是否存在延误工期的事实以及工期延误的具体天数。项目的属性包括()。A、临时的一次性B、特定成果与目标的唯一性C、确定性D、不断完善的渐进性E、存在风险的不确定性答案：A,B,D,E解析：界定一项工作是否为项目需要判断其是否具有如下属性：临时的一次性；特定成果与目标的唯一性；不断完善的渐进性；存在风险的不确

11、定性。下列各项不属于货物需求目标的是()。A、货物的服务需求B、货物的耐用性需求C、货物的价格需求D、货物的供应进度需求答案：B解析：货物采购的需求目标主要包括：货物的功能、质量需求；货物的数量需求；货物的服务需求；货物的价格需求；货物的供应进度需求。仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方有意和解，下列符合我国法律规定的做法是()。A、甲与乙不能自行达成和解协议B、甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C、甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再就同一事项申请仲裁D、甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力答案：D解析：本题的考点为申请仲裁后和解。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和

12、解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。和解达成的协议不具有强制执行的效力。工程风险如果按照潜在损失形态分类，可分为()。A、工程财产损失险B、人身意外伤害险C、第三者责任风险D、发包人风险E、其他责任人风险答案：A,B,C解析：工程风险按潜在损失形态分类，可分为工程财产损失险、人身意外伤害险和第三者责任风险等；工程风险如按损失承担主体分类，又可分为发包人风险、承包人风险和其他责任人风险等。建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()。A、管理现代化B、施工机械化C、生产高效化D、组织集成化答案

13、：D解析：本题的考点为建设项目工程总承包的基本出发点。建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。施工过程的管理原则包括()。A、实现全过程全方位的过程管理B、确保项目监理的管理控制协调作用C、建立有效的施工管理责任制D、构建基于PDCA循环的集成化过程管理模式E、确保监理规范和细则与施工单位一致答案：A,B,C,D解析：施工过程的管理原则主要有：实现全过程全方位的过程管理。施工过程管理既是业主与施工单位履行施工合同的过程，也是施工单位实现工程承包合同要求的过程

14、。确保项目监理的管理控制协调作用。业主应该及时将其施工管理的总体意图贯穿到项目监理单位的工作实施过程。建立有效的施工管理责任制。施工单位项目经理部应建立和健全以项目经理责任制为核心的各项管理制度。构建基于PDCA循环的集成化过程管理模式。由于施工过程的各种因素复杂多变，风险后果严重，因此必须采用集成化的管理方法，利用PDCA循环的管理原理，在集成各种管理方法的基础上，及时地发现问题、解决和改正问题、反馈信息、总结经验教训，形成管理的持续改进。根据工程建设项目自行招标试行办法的规定，招标人自行办理招标事宜必须具备的条件有（）。A.具有与招标项目相适应的注册资金B.具备编制招标文件的能力C.具有自

15、行建设的专家库D.具备组织评标的能力E.具有法人资格答案：B,D,E解析：21年招标师历年真题6辑 第3辑从招标采购服务项目成本构成的特点分析，招标代理机构欲实现项目盈利，应采取的主要措施是()。A、合理设定招标控制价B、科学安排项目人力资源C、严格进行资格预审D、认真审核招标文件答案：B解析：招标采购费用是指招标采购工作过程所发生的费用。与一般的工程建设项目的成本不同，其费用主要由人力资源费、市场调研费、资料费、开标、评标的场所租用费、专家评审费、办公及设施费、企业管理费与税金等组成，其中人力资源费及人力资源相关的费用占据相当大的比例，所以合理地组建招标采购团队以及确定适当的组织模式是招标采

16、购费用控制的关键，即科学合理的安排项目的人力资源是实现项目盈利应采取的主要措施。下列各项中，属于PMBOK知识领域的有()。A、干系人管理B、进程管理C、风险管理D、采购管理E、成本管理答案：A,C,D,E解析：PMBOK包括十大知识领域：整合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理以及干系人管理。工程建设项目竣工验收阶段中，质量风险的处置措施是( )。A、风险缓解B、风险自留C、风险控制D、风险转移答案：D解析：关于连带责任保证的保证人，下列说法正确的是()。A、连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权B、债权人有权随时要求保证人承担保证责任C、相

17、较于一般保证的保证人，连带责任保证的保证人的责任是较轻的D、如果债务人住所变更，债权人不知其下落的，保证人不得行使先诉抗辩权答案：A解析：连带责任的保证人在承担保证责任时不享有先诉抗辩权，因此，相对于一般保证的保证人，连带责任保证的保证人的责任是较重的。在连带责任保证中，债务人在履行期限届满后未履行债务的，债权人即可要求保证人承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。一般保证中，债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难时，保证人不得拒绝向债权人承担保证责任。招标采购项目管理任务中采购管理的主要工作内容包括（ ）。A.收集并分析市场信息 B

18、.进行工作结构分解C.制定采购计划并实施 D.项目采购管理目标分析E.分析是否需要招标项目组织机构以外的资源答案：A,C,E解析：招标采购项目管理任务中采购管理的主要工作内容包括：收集并分析市场信息；分析是否需要招标项目组织机构以外的资源（价格信息、咨询专家、合作企业）；制定采购计划并实施。政府采购中，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采用竞争性谈判方式进行的采购的情形有()。A.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购B.不能事先计算出价格总额的C.采购的货物规格和标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小D.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的E. 重新招标未能成立的答案：B,

19、D,E解析：关于民事纠纷案件的执行，下列说法正确的是()。A、发生法律效力的民事判决，由第二审人民法院执行B、申请执行当事人只能是原告C、当事人提起上诉的，可以先按第一审判决申请执行D、仲裁裁决具有强制执行效力答案：D解析：发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院统计的被执行的财产所在地人民法院执行。发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。不一定只有原告可以申请，但申请执行的必须是已经发生法律效力的判决裁定，因此一方上诉另一方不能申请执行。仲裁法第62

20、条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。由此可知，仲裁裁决具有强制执行力。根据机电产品国际招标投标实施办法，必须招标的机电产品存在下列情形时，可以不进行国际招标的是（）。A.产品生产商供货优惠金额达到产品合同估算价的40%B.进口的是机电产品的零部件C.外商投资企业进口的机电产品D. 一次采购产品合同估算价在100万元人民币以下答案：D解析：按机电产品国际招标投标实施办法第9条规定，对必须招标的机电产品中，属下列情况之一的，可以不进行国际招标：国（境）外赠送或无偿援助的机电产品；供生产配套用的零件及部

21、件；旧机电产品；一次采购产品合同估算价格在100万元人民币以下的；外商投资企业投资总额内进口的机电产品；供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机；国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品；产品生产商优惠供货时,优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品；供生产企业生产需要的专用模具；供产品维修用的零件及部件；?根据法律、行政法规的规定，其他不适宜进行国际招标采购的机电产品。21年招标师历年真题6辑 第4辑工程建设项目招标投标活动中，()是招标投标投诉的受理人。A、投标人B、招标投标的行政监督部门C、招标代理机构D、司法机关答案：B解析：投诉受理人是招标投标活动

22、的行政监督部门。各级发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、水利、交通运输、铁道、商务、民航等招标投标活动行政监督部门，依照国务院和地方各级人民政府规定的职责分工，受理投诉并依法作出处理决定。从监督内容看，行政监督可分为()。A、程序监督B、实体监督C、现场监督D、当事人监督E、媒体监督答案：A,B解析：从监督内容看，政府针对招标投标活动实施行政监督可分为程序监督和实体监督。而现场监督、监督检查和受理投诉举报属于行政监督的方式。某项使用国有资金投资建设的工程项目进行了公开招标，招标人通过专业期刊、报纸、信息网络等途径发布招标公告。公告中规定投标截止日期是2022年7月13日。在7月5日，招标人召

23、开投标预备会解答了各潜在投标人提出的疑问，同时将解答以书面方式通知了所有购买招标文件的潜在投标人。在2022年7月14日，甲企业到招标人指定的地点送交投标文件，招标人以已经超过投标截止日期为由拒收。问题：(1)建筑工程施工招标项目的招标文件一般应包括哪些内容?(2)招标人在招标过程中有哪些不妥之处?并说明理由。答案：解析：(1)施工招标文件一般包含下列内容：投标邀请书;投标人须知;合同主要条款;投标文件格式;采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单;技术条款;设计图纸;评标标准和方法;其他投标辅助材料。(2)招标人在投标文件截止日期前8日才发出澄清修改文件不妥。对潜在投标人问题解答的内容为招标

24、文件的一部分。因此，该部分内容属于招标人对已发出的招标文件进行的澄清或者修改。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。故该项目招标过程中，招标人在投标文件截止日期前8日才发出澄清修改文件，不符合法律规定。施工单位在隐蔽工程隐蔽前通知()进行验收。A、质量监督机构B、建设单位C、建设行政主管部门D、设计单位答案：B解析：本题的考点为工程质量的验收。施工单位在隐蔽工程隐蔽前通知建设单位（或工程监理单位）进行验收，并按规定形成验收文件。()运输方式除了适用于内地集散进出口货物外，还适用于邻国之间的进出口

25、货物运输。A、国际铁路联运B、邮包运输C、公路运输D、航空运输答案：C解析：公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。寡头主导型市场结构的主要特点包括()。A、集中度适中B、存在主导企业C、不存在主导企业，大量企业之间规模差别不大D、大、中、小企业间存在着分工与协作E、大、中、小企业间不存在分工与协作答案：A,B,D解析：适度的寡头主导型是一种比较理想的市场结构。这种市场结构的主要特点为：集中度适中；存在主导企业，且主导企业的市场占有份额较大，具有一定的市场势力或支配力的大型企业；大、中、小企业间存在着分工与协作。项

26、目式组织结构的主要特点是（ ）。A.多头负责，难于协调 B.体系复杂，人浮于事C.权责一致，专业水平高 D.关系单一，决策迅速答案：D解析：项目式组织是指企事业单位按项目来划分所需全部资源，成立项目式的管理组织，项目式组织自身拥有管理项目所必需的所有资源，每个项目之间具有相对的独立性。其优点包括：便于分工管理、易于进行考核；管理层次少，使管理工作安排顺畅，工作效率高；管理决策关系单一，项目经理能够并迅速作出决定。关于开标的邀请和通知义务，下列说法中不正确的是（ ）。A.工程建设项目，应当邀请投标人B.工程建设项目，应当邀请公证机构C.机电产品国际招标项目，应当邀请招标人D.政府采购项目，应当通

27、知同级人民政府财政部门答案：B解析：根据招标投标法第35条规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。第36条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。邀请公证机构参加并不是强制性规定。21年招标师历年真题6辑 第5辑下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的有()。A、施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B、建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C、施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D、施工

28、企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E、分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包答案：C,E解析：禁止承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。分包分为专业工程分包和劳务作业分包，取得专业承包资质的企业对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应当分包给具有施工劳务资质的企业。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，总承包单位不得将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包。下列关于法人的

29、说法，正确的有()。A、法人具有独立的民事权利能力和民事行为能力B、法人是依法享有民事权利和承担民事义务的组织C、依法注册登记D、法人不需要具备民事责任能力E、法人包括企业法人和机关、事业单位及社会团体法人答案：A,B,C,E解析：法人是指具有独立的民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织，包括企业法人、机关法人、事业单位法人及社会团体法人。根据机电产品国际招标投标实施办法，招标人或者招标机构应在开标时制作开标记录，并在（）通过中国国际招标网备案。A.开标后2日内B.评标结束后2日内C.开标后7日内D.公示后7日内答案：A解析：按照债的发生原因分类，债包括()。A、合同

30、之债B、侵权之债C、不当得利之债D、连带之债E、无因管理之债答案：A,B,C,E解析：债的产生是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。债产生的根据有：合同；侵权；无因管理；不当得利；因其他原因产生的债。()既是市场经济的根本要求，又是建立和完善市场经济活动正常秩序的法律体系。A、市场活动的竞争性B、市场关系的平等性C、市场运行的法制性D、市场主体的自主性答案：C解析：法制性是市场经济的根本要求。法制性是建立和完善市场经济活动正常秩序的法律体系，包括市场立法和执法两大方面，其核心是保证市场运行过程的公平交易秩序。市场经济要求多种市场活动行为有法可依，要

31、求市场经济活动过程法制化、规则化、制度化，行政部门依法监督市场活动，规范市场参与者自觉遵法、守法。下列各项中，属于项目管理方案的特点的有()。A、预见性B、广泛性C、针对性D、可操作性E、指令性答案：A,C,D,E解析：项目管理方案的主要特点包括：预见性。初步的项目管理方案是在项目管理实施前期，以法律法规和相关要求为指导、对项目的发展趋势做出科学预测，对管理工作的任务、目标、方法和措施所做出的预见性安排。针对性。管理方案是根据项目与管理者主客观条件和相应能力制订的，包含了为管理过程增加价值的具体方法。可操作性。不具有操作性的管理方案对管理实施没有任何意义，可操作性是管理方案的基本需求。指令性。

32、管理方案一经确定和批准，在其所指向的范围内就具有了指令作用，项目的相关方都必须按方案要求开展工作。指令性体现了项目管理方案作用的内在本质。某城市小学投资700万元建设教学楼，组织工程施工公开招标，招标文件规定投标人应具备的资格条件中，正确合理的是（）。A.投标人必须在当地注册登记B.投标人必须在本市具有5000万元以上同类项目的业绩C. 投标人应具有施工总承包特级资质D.不接受联合体投标答案：D解析：项目一般需要多方参与、投人多种资源、开展多项工作和实现多项具体目标，这些均应服务并服从于项目的( )。A、进度计划B、质量目标C、管理核心D、总体目标答案：D解析：21年招标师历年真题6辑 第6辑

33、按照我国立法法的规定，地方性法规、规章中，新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由pz_填空裁决。 （）A.全国人大常委会 B.国务院C.制定机构 D.地方性法规部门答案：C解析：法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决；地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决。为实施某项目，按专业分工将项目管理组织划分为若干部门，根据需要分别承担各自专业范围内的工作，这种组织属于_项目管理组织。 （）A.项目式 B.职能式 C.矩阵式 D.组合式答案：B解析：职能式组织是指项目上一级组织系统按照专业职能以及工作的相似性来设定、划分内

34、部职能性管理部门，部门内设定若干专业分工细化的岗位。上一级组织系统在进行项目管理工作时，根据管理的专业需要，由各职能部门分别承担本职能范围内的工作，必要时可自职能部门派遣或设定专人全过程负责或参与该项目的专业管理。下列关于组建评标委员会的说法中，错误的是 （）A.应在开标前依法组建B.成员人数为5人以上且是单数C.特殊招标项目可以由招标人从评标专家库中直接确定D.由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数1/3的技术、经济等方面专家组成答案：D解析：解析 评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数

35、。依法必须进行招标的一般项目，评标专家可以从依法组建的评标专家库中随机抽取；特殊招标项目以出招标人从评标专家库中或库外直接确定。工程咨询服务项目是工程咨询公司根据客户的某种特定要求，将自己所具有的（）等提供给客户的过程。A.工程知识 B.知识产权 C.专有工程设备 D.技术诀窍E.工程经验答案：A,B,E解析：服务项目是服务方根据客户的某种特定需求，将自己所具有的知识、经验、专有技术、知识产权等提供给客户，使客户获得一次性的信息和帮助的过程。服务方要通过调研了解客户需求，将客户提供的数据和背景与自己所拥有的知识、经验相结合，才能够提交具有一定科学性的智力型服务成果。根据反垄断法，滥用行政权力排

36、除、限制竞争的行为是一种垄断行为，有可能实施这种行为的主体包括()。A、行业协会B、商会C、行政机关D、企业集团E、法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织答案：C,E解析：滥用行政权力排除、限制竞争，即所谓的行政垄断。反垄断法第8条规定，行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，排除、限制竞争。滥用行政权力排除、限制竞争的主体是行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。建筑法的基本原则包括()。A、建筑活动应当坚持质量、安全和效益相统一的原则B、国家扶持建筑业的发展的原则C、建筑活动遵守法律、法规的原则D、建筑活动的分散管理原则E、建筑活动的统一监督

37、管理原则答案：A,B,C,E解析：建筑法的基本原则，即在从事建筑活动，实施建筑活动管理过程中，必须遵循的行为准则。其包括：建筑活动应当坚持质量、安全和效益相统一的原则；国家扶持建筑业的发展的原则；建筑活动遵守法律、法规的原则；建筑活动的统一监督管理原则。下列关于招标与拍卖的说法正确的有()。A、拍卖以公开竞价的形式将特定物品或财产权利转让给最高竞价者B、招标只适用于购买标的，投标人之间相互竞争，一次、公开报价C、拍卖主要适用于出售标的，购买者之间互相竞争，多次、公开竞价D、拍卖只能是通过购买者在同一现场竞争成交的交易活动E、招标适用于需要制定和论证科学、可行的实施方案和考察主体履约能力的项目采

38、购或出让答案：A,C,E解析：拍卖是指以公开竞价的形式，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。一般而言，拍卖主要适用于出售标的，购买者之间相互竞争，可以多次、公开竞价；而招标则主要适用于购买标的，投标者之间相互竞争，一次性、密封报价。出售标的使用招标或拍卖没有严格的规定，实践中也有许多情况采用招标方式出售标的,典型的是采用招标方式出让国有土地使用权、特许经营权和企业资产等。如果标的价格主要以客观的成本为基础，且单一的价格竞争又无法全面反映和证明竞争购买者事后是否有足够能力履行完成合同标的，必须通过购买者制定科学、可行的实施方案并充分证明其具备可靠履约能力的，应当采用招标方式选择标的交易对象。资格后审是在_后，对投标人的资格审查。 （）A.定标 B.评标C.开标 D.发布招标公告答案：C解析：解析 资格后审是在开标后对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式时，招标人应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。对资格后审不合格的投标人，评标委员会应否决其投标。