21年一级建造师考试真题及答案8章.docx

《21年一级建造师考试真题及答案8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级建造师考试真题及答案8章.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年一级建造师考试真题及答案8章21年一级建造师考试真题及答案8章 第1章下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是( )。（2022）A.加强施工任务单的管理B.编制施工成本控制工作计划C.寻求施工过程中的索赔机会D.确定最合适的施工机械方案答案：D解析：施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用; 确定最合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机

2、械设备等。在实践中，也要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其经济效果的分析论证。AB属于是组织措施；选项C属于合同措施。根据中华人民共和国建设部令工程建设重大事故报告和调查程序规定，重大事故等级分为（）级。A.一 B.二C.三 D.四答案：D解析：某工程由于安装的生产设备存在质量缺陷，导致其中某分部工程质量不合格，施工单位在更换了该生产设备后，该分部工程应（ ）。A. 按验收程序，重新组织检查验收B. 经有资质的检测单位检测鉴定后，予以验收C. 征得建设单位同意后，可予以验收D. 按技术处理方案和协商文件，进行验收答案：A解析：本题考核的是建筑工程施工质量的验收。按照建筑工程施工质量验收统一标准

3、（GB503002022）的规定：在检验批验收时，对严重的缺陷应当推倒重来，一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决后重新进行验收。综上所述，本题正确答案为A。西北安装公司承建一水泥厂机电工程，合同造价2400万元，其中主材料费和非标设备制安费占65%，工期为8个月。合同约定：(1)工程用主材料和设备由甲方供货，其价款在当月发生的工程款中抵扣。(2)甲方向乙方支付预付款为合同价的20%，并按起扣点发生月开始按比例在月结算工程款中抵扣。(3)工程进度款按月结算。(4)工程竣工验收交付使用后的保修金为合同价的3%，竣工结算月一次扣留。输煤系统工程，按合同要求内容已全部完工，并进入试运转的尾声，为

4、了下一步顺利进行竣工验收的检查工作，该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备的试运转，验收前自检时，发现多条输煤皮带张紧轮配重不足，经查明原因得到妥善处理，最终业主和监理同意启动竣工验收程序。问题：1.验收前自检发现不合格应怎样处理？2.工程价款的结算方式主要有哪些？该工程预付款的起扣点为多少万元？3.该工程按合同规定项目全部完成，竣工验收合格后，进行竣工结算时还应考虑哪些费用应抵扣或扣留？4.竣工工程主要的工程技术资料有哪些？5.简述检验批和分项工程施工质量验收程序和组织。答案：解析：1.皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏,是施工的失误和缺陷,应在检查中作好记录,并指定专人负责

5、、定期整改、补足配重块,在复验时列为重点部位。2.工程价款的主要结算方式有：按月结算与支付、竣工后一次结清、分段结算、目标结算、合同约定的其他结算方式。工程预付款的起扣点：T=2400-240020%65%1661.54万元该工程的预付款起扣点是1661.54万元。3.该工程按合同规定项目全部完成,竣工验收合格后,进行竣工结算时,应按照工程合同约定,将主材料费和非标设备费、工程预付款等未抵扣的余额款抵扣清；工程保修金即合同价的3%共72万元应扣留。4.竣工工程主要的工程技术资料有：(1)工程前期及竣工文件材料；(2)工程项目合格证,施工试验报告；(3)施工纪录资料。包括图纸会审记录、设计变更单

6、、隐蔽工程验收记录；定位放线记录；质量事故处理报告及记录；特种设备安装检验及验收检验报告；分项工程使用功能检测记录等；(4)单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录；(5)竣工图。项目竣工图必须真实、准确地反映项目竣工时全部实际情况。要做到图物相符,技术数据可靠。签字手续完备,加盖竣工图章,整理符合档案管理的要求。5.检验批和分项工程施工质量验收程序和组织检验批和分项工程是建筑工程项目质量的基础,施工单位自检合格后,提交监理工程师或建设单位项目技术负责人组织进行验收。检验批、分项工程质量验收是由监理工程师或建设单位项目技术负责人分别组织施工单位专业质量检查员、项目专业技术负责人等进行验收。对被

7、诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（ ）。A.行政行为超越职权 B.行政处罚显失公正C.行政行为违反法定程序 D.被告不履行或迟延履行法定职责答案：B解析：本题考核的是法院对行政诉讼的一审判决种类。法院对行政诉讼的一审判决 有如下几种：（1)认为具体行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，判决维 持。（2)认为具体行政行为有下列情形之一，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作 出具体行政行为：1)主要证据不足的；2)适用法律、法规错误的；3)违反法定程序的；4)超越职 权的；5)滥用职权的。（3)认为被告不履行或拖延履行法定职责，判决其在一定限期内履行。(4)认定

8、行政处罚显失公正（即同类型的行政处罚畸轻畸重，明显的不公正）的，可以判决变更。(5)认为原告的诉讼请求依法不能成立，直接判决否定原告的诉讼请求。（6)通过对被诉具体 行政行为的审查，确认被诉具体行政行为合法或违法的判决。21年一级建造师考试真题及答案8章 第2章 设i=10，则现在的1000元等于5年末的（ ）元。A161427UB12567元C16105元D15245元正确答案：C建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（ ）。A.合同约定工程已完工B.因非承包方原因致使项目停工时间为 120 天C.两个项目均为小型项目D.同一个

9、项目的相邻分段发包答案：D解析：本题考查的是建造师注册执业制度。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天 （含 ），经建设单位同意的。下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是（）。2022年A、预埋件偏位B、不均匀沉降C、防水材料质量不合格D、分部分项工程施工顺序不当答案：D解析：管理事故常见的成因主要有： (1)分部分项工程施工顺序不当，造成质量问题和严重经济损失。 (2)施工人员不熟悉图纸，盲目施工，致使建筑物或预埋件定位错

10、误。 (3)在施工过程中未严格按施工组织设计、方案和工序、工艺标准要求进行施工，造成经济损失。 (4)对进场的材料、成品、半成品不按规定检查验收、存放、复试等，造成经济损失。 (5)未尽到总包责任，导致现场出现管理混乱，进而形成一定的经济损失。根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002022)，若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（ ）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。A.5B.15C.10D.20答案：B解析：对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15时，可进行调整。当工程量增加15以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调

11、低；当工程量减少15以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ ）天。A.5B.6C.7D.8答案：A解析：2022教材P256 / 2022教材P253招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。21年一级建造师考试真题及答案8章 第3章预防焊接变形可以采取合理的焊接工艺措施，下列属于焊接工艺措施的是（ ）。A.合理选择焊缝尺寸和形状B

12、.合理的焊接线能量C.预留收缩余量D.合理选择装配程序答案：B解析：教材P5354采取合理的焊接工艺措施1.合理的焊接方法，尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法。不宜用焊条电弧焊，特别不宜选用气焊；2.合理的焊接线能量，尽量减小焊接线能量的输入能有效地减少变形；3.合理的焊接顺序和方向；#关于各个元素对钢材影响说法错误的是（ ）。A. 碳是决定钢材性能的最重要元素B. 当硅含量小于1%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响不明显C. 硫可以增加钢材的热脆性D. 磷元素会减少钢材的冷脆性答案：D解析：P41在选用模板时，宜优先选用（ ）。A.组合模板B.钢模板C.木模板D.胶合板E.自制模板答案：

13、B,D解析：2022版教材P127/2022版教材P122模板、支架和拱架的设计原则（一）宜优先使用胶合板和钢模板。（二）在计算荷载作用下，对模板、支架及拱架结构按受力程序分别验算其强度、刚度及稳定性。（三）模板板面之间应平整，接缝严密，不漏浆，保证结构物外露面美观，线条流畅，可设倒角。（四）结构简单，制作、装拆方便。球形罐焊后整体热处理应在（ ）前进行。A.与球罐壳体连接的受压件焊缝焊接B.无损检测完成C.压力试验D.气密性试验答案：C解析：教材P105（一）整体热处理前的条件1.球形罐焊后整体热处理应在压力试验前进行。劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳

14、动合同的情形有（ ）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动答案：D,E解析：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。21年一级建造师考试真题及答案8章 第4章反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的管理职能分工，所采用的组织工具是（ ）。A. 工作任务分工表B. 项目管理职能分工表C. 管理任务表D. 项目管理工作表

15、答案：B解析：本题主要考查管理职能分工表。项目管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。综上所述，本题正确选项为B项。施工企业保证工程质量的最基本要求包括( )。（2022）A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工C.与监理单位建立友好的沟通关系D.严格履行企业质量管理认证体系E.不擅自修改设计文件答案：B,E解析：施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，5双代号网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检

16、 查中，发现只有工作M的实际进度拖后了 4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是（ ）。 A. 使总工期拖后1天，使后续工作最早幵始时间拖后1天B.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后丨天C.使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行答案：B解析：本题考核的是时差的运用。由于工作M的实际进度拖后了 4天尚未超过 总时差.因此不影响总工期;但超过了自由时差1天:因此会使后续工作最早开始时 间拖后 1 天。某项目贷款筹资总额18万元筹资费率为10%,贷款年利率为9%,不考虑资金的时间价值，则该项贷款的资金成本率为（ ）。A. 8.10% B.

17、 9.00% C. 10.00% D. 11.10%答案：C解析：某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失：永久工程损坏修复费用16万元，承包人受伤人员医药费4万元，施工机具损害损失6万元，应发包人要求赶工发生费用2万元，停工期间应发包人要求承包人清理现场费用4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料。根据建设工程施工合同（示范文本），项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A、20 B、24 C、22 D、32答案：C解析：教材P267本题考查的是不可抗力。因不可抗事件索赔原则，可以索赔的是永久工程损坏修复费用16万元，应发包人要求赶工发生费用2万元，停工期间应发包人要

18、求承包人清理现场费用4万元，共计16+2+4=22万元。21年一级建造师考试真题及答案8章 第5章 中空玻璃可采用（ ）作基片。A无色透明玻璃B热反射玻璃C吸热玻璃D镀膜玻璃E着色玻璃正确答案：ABC 施工图主要是为施工单位提供施工详细依据及指导而绘制的。建筑施工图的内容包括（ ）。A总平面图B图样目录C各方向立面图D施工进度计划E设计方案正确答案：ABC国际工程投标报价时，对于预计施工现场发生的办公费，正确的做法是（）。 2022A、作为待摊费用摊入到工程量表的各计价分项价格中 B、作为待摊费单列并计入投标总标价 C、作为开办费单列并计入投标总报价 D、按照其费用性质分别计入相应分项工程的人

19、工费、材料费或机具费答案：A解析：本题考查的是国际工程投标报价的组成。国际工程投标报价中现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。当复测与定测成果的不符值在规范规定的限差范围内时，应采用（）。A.复测成果B.定测成果C.复测和定测的符合成果D.局部范围内改动复测成果答案：B解析：铁路工程施工中非常重视水土保持，其完整的措施内容是()。A.保护植被措施和合理的排水工程措施B.保护珍稀植物措施和防止水土流失环保挡护工程措施C.保护植被措施和防止水土流失环保挡护工程措施D.防止水土流失环保挡护工程措施和路基

20、防护措施答案：C解析：21年一级建造师考试真题及答案8章 第6章盈余公积转增资本时，转增后留存的盈余公积的数额不得少于注册资本的（ ）。A.20B.30C.25D.35答案：C解析：公司法第一百六十九条第二款规定法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：d），图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（ ）。A.关键线路有2条B.工作1-3与工作3-6的总时差不等C.工作4-7与工作5-7的自由时差相等D.工作2-6的总时差与自由时差相等E.工作3-6的总时差与自由时差不等答案：A,D解析：202

21、2/2022教材P130双代号网络计划时间参数的计算.关键线路有：一一一一；一一一一一。工作1-3的总时差=（1-0）d=1d，工作3-6的总时差=（6-5）d=1d。工作4-7的自由时差=（20-11-8）d=1d，工作5-7的自由时差=（20-11-7）d=2d。工作26的总时差=（7-5）d=2d，工作2-6的自由时差=（11-5-4）d=2d。工作3-6的自由时差=（11-5-5）d=1d。建设工程竣工验收备案需具备的条件有()。A.工程竣工验收已合格,并完成工程验收报告B.工程质量监督机构已经出具工程质量监督报告C.施工单位出具工程质量保修书D.工程款已全部结清E.已办理工程管理合同

22、登记核销及施工合同备案核销手续答案：A,B,E解析：教材P4244.建设工程竣工验收备案需具备的文件：工程竣工验收已合格，并完成工程验收报告。工程质量监督机构已经出具工程质量监督报告。已办理工程监理合同登记核销及施工合同备案核销手续。下列内容，不属于施工组织设计编制的内容是（）。A.施工图深化设计B.施工平面图布置C.主要的施工方法D.项目组织管理机构形式答案：A解析：2022版教材P287 / 2022版教材P273施工组织设计包括工程概况、编制依据、施工部署（D）、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、主要施工管理计划及施工现场平面布置等基本内容。影响混凝土拌合物和易性的主要

23、因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。其中，（ ）是影响混凝土和易性的最主要的因素。A.单位体积用水量B.砂率C.时间和温度D.组成材料的性质答案：A解析：2022版教材P44 / 2022版教材P45影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。21年一级建造师考试真题及答案8章 第7章下列关于短卸荷板式挡土墙施工要求的说法，正确的有（ ）。A.适合地基强度较小地段采用B.上下墙高度比例一般取4：6C.当墙高大于8m时应采用混凝土D.片石材料应采用不易风化的

24、石块E.卸荷板制作宜采用就地浇筑答案：B,D,E解析：短卸荷板式挡土墙：1.地基强度较大，墙高大于6m、小于等于12m的挡墙可采用短卸荷板式挡土墙。当墙高大于12m时不宜采用。2.短卸荷板式挡土墙由上、下墙和卸荷板组成，上下墙高度比例一般取4:6，墙身可采用石砌体。当墙高大于10m时，应采用片石混凝土或混凝土。其最低强度等级水泥砂浆应为M10；混凝土应为C20。片石材料应采用不易风化的石块，其饱和单轴极限抗压强度不得小于30MPa。受力钢筋直径不应小于12mm。3.卸荷板制作宜采用就地浇筑。当采用预制时，应在板上预留设置板下竖直短钢筋的钻眼通孔；浇筑混凝土后，必须达到设计强度的80%方可调运安

25、装。长距离输电线路定位并经检查后可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩。中心桩测定后，一般采用（）进行控制。A.电磁波测距法B.解析法C.十字线法D.钢尺量距法答案：C解析：本题考核的是长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量。长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制，控制桩应根据中心桩测定，其允许偏差应符合规定。在河谷狭窄的山区河流新建拱坝宜选用的施工导流方式是（）。A、明渠导流 B、底孔导流 C、

26、束窄河床导流 D、隧洞导流答案：D解析：施工导流方式。隧洞导流的导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。下属行为不属于违法分包的是（ ）A. 消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司B. 总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某C. 总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司D. 总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位答案：A解析：根据建设工程质量管理条例的规定，所称违法分包，是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程

27、交由其他单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。本题中，A项根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法的规定，下列行为，属于违法分包：（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；（二）施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。因此，A项消防分包单位将专业工程的劳务作业的分包给劳务公司，该劳务公司具有相应资质，因此，不属于上述违法分包的情形。BC项：属于上述规定的第（一）种情形。D项：属于上述规定的第（三）种情形。本题

28、为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。#下列设备基础中，属于结构形式分类的是（ ）。A.大块式基础B.垫层基础C.深基础D.减振基础答案：A解析：教材P58（三）结构形式不同的基础种类及应用：1.大块式基础、2.箱式基础，3.框架式基础。所以正确答案是A。垫层基础是按材料组成的不同分类，深基础是按埋置深度不同分类，减震基础是按使用功能分类的。21年一级建造师考试真题及答案8章 第8章在项目成本的形成过程中，通过成本控制主要是对生产经营（）进行指导、监督、检查和调整。A.所消耗的人力、物资资源和费用开支B.所消耗的人力、物资资源和费用计划C.已经发生的偏差的及时纠正D.将要发生的偏差的及时纠正

29、答案：A解析：2022/2022教材P85成本控制是在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、 物资资源和费用开支进行指导、监督、检查和调整，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现在综合布线系统中，从建筑群配线架到各航站楼的布线属于（）子系统。A.建筑群主干布线B.航站楼主干布线C.支线布线D.工作区布线答案：A解析：建筑群主干配线子系统的定义。 （五）背景资料某公路工程所需的主要建材有路基土方填料、砂石材料、水泥、沥青材料、沥青混合料和钢材等。所有材料均由项目部自己采购和组织运输。项目部材料采购部门拟按工程量清单材料供应计划材

30、料用量计划材料用款计划材料采购计划的顺序进行材料计划管理，并对几种材料的主要工程指标及工程特性提出了如下要求（摘要）：（1）对于碎石提出了可松散性要求。（2）为区分砂的粗细度，提出了砂的平均密度和湿度要求。（3）对于水泥，提出了针入度的要求。该项目在施工过程中，项目部有关部门通过资料分析，发现混凝土工程的实际成本比计划成本增加较多，主要原因是砂、碎石材料成本的增加。但有关资料表明，砂、碎石的购入原价与施工预算时的价格一致。在工程施工中还发生了如下事件：事件1：水泥混凝土结构局部出现了蜂窝、麻面，项目都认为并未影响结构，因此未做任何处理。事件2：在满堂支架桥梁施工中，发生了支架垮塌，造成直接经济

31、损失40万元。项目部在事后的第5天向上级公司进行了汇报。事件3：在路基施工放样时，由于工期紧，项目部新购了一台全站仪后立即投入使用，并将一台超过规定周检确认时间间隔的仪器也投入使用，使路基工程按时完工。问题1.背景中的材料计划管理程序是否合理?说明理由。2.逐条判断对材料工程指标及工程特性要求是否合理?说明理由。3.从“价差”方面分析材料成本增加的可能原因，并提出通过物耗管理控制成本的方法。4.事件1中，项目部的做法是否正确?如不正确，提出正确的处理办法。5.按公路工程质量事故的分类标准，事件2中所述事故属于何种质量事故?项目部处理方式是否恰当?说明理由。6.分析事件3中存在的仪器管理问题，并

32、提出正确的处理方法。正确答案：1.（本小题共3分） 不合理（1分）。应按工程量清单材料需用量计划材料供应计划材料采购计划材料用款计划。（2分） 2.（本小题共9分） 第（1）条不合理。（1分）因为碎石应提出强度和耐磨性要求。（2分） 第（2）条不合理。（1分）因为应采用细度模数和平均粒径区分砂的粗细度。（2分） 第（3）条不合理。（1分）因为水泥应提出化学性质、物理性质（抗压强度和抗折强度）要求。（2分） 3.（本小题共6分） 因为材料原价未变，所以从“价差”分析，材料成本增加可能是因为运杂费（1分）、场外运输损耗率（1分）、采购及保管费（1分）的增加而引起。物耗管理的办法有： （1）量差控制

33、。（或节约降耗、控制物耗）（1分） （2）量差考核。（1分） （3）推行限额领料制度。（1分） 4.（本小题共3分） 不正确（1分）。应采用整修的办法进行处理（2分）。 5.（本小题共6分） 属于三级般质量事故（或一般质量事故）（1分）。项目部的处理不妥当（1分）。应在3天内书面报告质量监督站，同时报企业上级主管部门（1分）、建设单位（1分）、监理单位（1分）和省级质量监督站（1分）。 6.（本小题共3分） 新购仪器在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定，而不能直接使用。（1分）当仪器超过了规定的周检确认时间间隔而未检定，则视为不合格，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记，须再次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。（2分）施工组织设计中应明确表述（ ）。A.项目部的组织机构B.施工单位的质量保证体系C.建设单位的组织机构及主要职责D.监理单位的工作机构及方法E.质量监督机构的职责答案：A,B解析： 该施工合同中，当事人约定了争议的解决方式，主要是在（ ）之间作选择。A和解与调解B调解与诉讼C和解与仲裁D仲裁与诉讼正确答案：D