2022监理工程师历年真题5章.docx

《2022监理工程师历年真题5章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师历年真题5章.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师历年真题5章2022监理工程师历年真题5章 第1章从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称( )A全过程承包B施工总承包 C设计总承包D联合从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（ ）全过程承包施工总承包设计总承包联合承包正确答案：A某工程，建设单位委托监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施过程中发生了下列事件。事件1：项目监理机构在组织评审A、B、C、D、E五家施工单位的投标文件时发现，A单位施工方案工艺落后，报价明显高于其他投标单位报价；B单位投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；C单位投标文件符合招标文件要求；D单位的报

2、价总额有误；E单位投标文件中某分部工程的报价有个别漏项。事件2：为确保深基坑开挖工程的施工安全，施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期，施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。事件3：施工单位对某分项工程的混凝土试块进行试验，试验数据表明混凝土质量不合格。于是委托经监理单位认可的有相应资质的检测单位对该分项工程混凝土实体进行检测，检测结果表明，混凝土强度达不到设计要求，须加固补强。事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位采购进场的一批钢材准备用于工程，但尚未报验。1事件1中A、B、D、E四家单位的投标文件是否有效分别说明理由。2指出事件2中施工单位做法

3、的不妥之处，写出正确做法。3根据建设工程监理规范(GB 50319-2000)，写出总监理工程师处理事件3的程序。4写出专业监理工程师处理事件4的程序。答案：解析：1事件1中A、B、D、E四家单位的投标文件是否有效的判断及理由如下。 (1)A施工单位的投标文件有效。理由：招标文件中高报价没有限制。(2)B施工单位的投标文件无效。理由：这是在开标时确定无效投标文件的情形之一。(3)D施工单位的投标文件有效。理由：报价总额有误属于细微偏差，细微偏差修改后仍属于有效标书。(4)E施工单位的投标文件有效。理由：投标文件中有个别漏项属于细微偏差，细微偏差修改后仍属于有效标书。2事件2中施工单位做法的不妥

4、之处与正确做法如下。(1)不妥之处：施工项目经理兼任施工现场安全生产管理员。正确做法：施工现场应配备专职的安全生产管理员。(2)不妥之处：深基坑开挖专项施工方案审批的同时就开始开挖。正确做法：深基坑开挖专项施工方案应经过专家论证和审查，并经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后开挖。3根据建设工程监理规范(GB 50319-2000)，总监理工程师处理事件3的程序：对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质

5、量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。4事件4中，专业监理工程师的处理程序如下：(1)发出监理工程师通知单，要求施工单位按程序报验；(2)审核施工单位填报的工程材料报验单；(3)按规定见证取样或平行检验；(4)检验合格，同意用于工程；检验不合格，要求钢材退场。建设工程组织流水施工的特点是（）。A.能够充分利用工作面进行施工B.各工作队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较简单答案：B解析：某施工现场发生安全事故，造成7人死亡，直接经济损失500万，此次事故属于（ ）。A.特别重大B.重大C.较大D.一般答案：C解析：2022版教材P37-51

6、较大生产安全事故，是指造成3 人及以上10 人以下死亡，或者10 人及以上50人以下重伤，或者1000 万元及以上5000 万元以下直接经济损失的事故。某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划()A、工作12为关键工作B、工作13的总时差为1C、工作35为关键工作D、工作47的总时差为0E、工作57的总时差为0答案：A,B,E解析：由图可知，为关键线路。故工作12为关键工作；工作13的总时差为1；工作57的总时差为11-11=0。在正式运行阶段进行内部审核时，重点在（）。A.普遍性B.适用性C.符合性D.独立性答案：C解析：考核质量管理体系的实施。在进行内

7、部审核时应注意：在试运行阶段，审核体系的符合性和适用性；在正式运行阶段，重点则在符合性；在试运行中要对所有要素审核一遍。参见教材P38。实物量法编制施工图预算时，计算并复核工程量后紧接着进行的工作是（）。A.套定额单价，计算人料机费用B.套消耗定额，计算人料机消耗量C.汇总人料机费用D.计算管理费等其他各项费用答案：B解析：2022版教材P120-125实物量法编制施工图预算即依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额(实物量定额)计算出各类人工、材料、机械的实物消耗量，根据预算编制期的人工、材料、机械价格，计算出人工费、材料费、施工机具使用费、

8、企业管理费和利润，再加上按规定程序计算出的措施费、其他项目费、规费、税金，便可得出单位工程的施工图预算造价。根据建设工程监理范围和规模标准规定，必须实行监理的工程是（）。A、总投资额2500万元的影剧院工程B、总投资额2500万元的生态环境保护工程C、总投资额2500万元的水资源保护工程D、总投资额2500万元的新能源工程答案：A解析：2022版教材P 3根据建设工程监理范围和规模标准规定，强制实施监理的工程范围：国家重点建设工程。大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的工程项目。成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万以上的住宅建设工程必须实行监理。利用外国政府或者国际组织

9、贷款、援助资金的工程。国家规定必须实行监理的其他工程，包括项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目以及学校、影剧院、体育场馆项目。下列选项中，属于联合试运转费用的有（）。A.单台设备调试费B.施工单位参加联合试运转人员的工资C.试运转所需的原料D.无负荷联动试运转费用E.设备运输费用答案：B,C解析：2022版教材P31-35联合试运转费是指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分。费用内容包括：试运转所需的原料、燃料、油料和动力的费用，机械使用费用，低值易耗品及

10、其他物品的购置费用和施工单位参加联合试运转人员的工资等。试运转收入包括试运转产品销售和其他收入。不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联动试运转费用。2022监理工程师历年真题5章 第2章根据物资供应的方式不同，监理工程师协助业主进行物资供应的决策内容包括（）。A.根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求B.提出物资供应总承包方式及承包合同清单C.与业主协商提出对物资供应的要求D.监督检查订货情况E.与业主协商提出对物资供应单位在财务方面应负的责任答案：A,C,E解析：考点:“协助业主进行物资供应的决策”。协助业主进行物资供应的决策内容有：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；提

11、出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；与业主协商提出对物资供应的要求以及在财务方面应负的责任。根据第点可知选项B的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ACE。根据投标报价的一般编制程序，（）是投标报价决策前最接近的工作步骤。A.熟悉招标文件B.按工程量清单计算和汇总标价C.核算工程量D.分包工程询价答案：B解析：标底价格的编制步骤如下：准备工作；收集编制资料；计算标底价格，按工料单价计算直接工程费、确定间接费和利润、计算税金，编制工程标底价格计算书和标底价格汇总表；审核标底价格。建设工程目标控制的组织措施包括（）。A.确定建设工程发包组织管理模式B.明确各级目标控制人员的任务和职

12、能分工C.落实目标控制的组织机构和人员D.改善目标控制的工作流程E.对技术方案组织技术经济分析论证答案：B,C,D解析：考点:“建设工程目标控制的组织措施”。组织措施是从目标控制的组织管理方面采取的措施，如落实目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任、改善目标控制的工作流程等。组织措施是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加什么费用，运用得当可以收到良好的效果。由于业主原因所导致的目标偏差，组织措施可能成为首选措施。因此，本题的正确答案为BCD。对于施工中发生的不可抗力，标准施工合同通用条款规定发包人应承担的损失包括（ ）。A.工程所需清理费B.由承包人

13、负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失答案：A,B,C,D解析：六、不可抗力（一）不可抗力事件不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。（二）不可抗力发生后的管理1、合同一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时：（1）通知并采取措施第一，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。第二，不可抗力发生后，发包人和承包人均应采

14、取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。第三，如果不可抗力的影响持续时间较长，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。（2）损失承担（损失自担原则）工程施工合同文本中的次要选项条款包括（）。A.通货膨胀引起的价格调整B.成本补偿合同C.多种货币D.支付承包商预付款E.管理合同答案：A,C,D解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。工程施工合同文本中提供了18项可供选择的次要选项条款，包括：通货膨胀引起的价格调整；法律的变化；多

15、种货币；母公司担保；区段竣工；提前竣工奖金；误期损害赔偿费；“伙伴关系”协议；履约保证；支付承包商预付款；承包商对其设计所承担的责任只限于运用合理的技术和精心设计；保留金；功能欠佳赔偿费；有限责任；关键业绩指标；1996年房屋补助金、建设和重建法案(适用于英国本土实施的工程)；1999年合同法案(适用于英国本土实施的工程)；其他合同条件。因此，本题的正确答案为ACD。根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是（）。A.工程分类顺序码B.清单项目顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程顺序码答案

16、：D解析：本题考查工程量清单编制。第四级为分项工程项目名称顺序码。对质量管理体系内部审核时，以下说法错误的是()。A.在试运行阶段，审核体系的符合性和适用性B.在正式运行阶段，重点审核符合性C.在试运行中要对所有要素审核一遍D.在正式运行中要对所有要素审核一遍答案：D解析：内部审核内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证前，一般需进行2-3 次。1)内部审核的目的A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度；B.验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行；C.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性；D.作为一种重要的管理手段和自我改进机制，及时发现问题，采取

17、纠正措施或预防措施，使体系不断改进；E.在外部审核前做好准备。2)内部审核的原则A.道德行为：职业的基础。B.公正表达：真实、准确地报告的义务。C.职业素养：在审核中勤奋，并具有判断力。D.独立性：审核的独立性是保证审核的公正性和审核结论客观的基础。E.基于证据的方法：在一个系统的审核过程中，得出可信和可重现的审核结论的合理方法。3)内部审核的内容与程序A.内部审核的内容在进行内部审核时应注意：在试运行阶段，审核体系的符合性和适用性；在正式运行阶段，重点则在符合性；在试运行中要对所有要素审核一遍。B.内部审核流程设计施工总承包合同模式下，发包人的职责包括（）。A.对工程项目的实施负责投资支付B

18、.对项目建设有关重大事项的决定C.负责试运行的质量缺陷修复责任D.负责缺陷责任期的质量缺陷修复E.提供图纸及采购设备答案：A,B解析：知识点:设计施工总承包合同管理有关各方的职责。发包人负责投资及重大事项的决策。2022版教材P120。(2022年)下列确认工程建设最终风险清单的风险识别方法组合中，正确的组合是（）。A.专家调查法和初始清单法B.专家调查法和经验数据法C.初始清单法和经验数据法D.初始清单法和风险调查法答案：D解析：风险调查可以从组织、技术、自然环境、经济、合同等方面分析拟建工程的特点以及相应的潜在风险。即在初始清单的基础上进行风险调查2022监理工程师历年真题5章 第3章 工

19、作的总时差是指在不影响()的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间 答案：A解析：2022教材P45-46本题考查的是网络计划时间参数的概念。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。(2022年真题)关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数答案：B解析：选项A的正确说法为：计数抽样检验

20、是对单位产品的质量采取计数的方法来衡量。选项C的正确说法为：一次抽样检验、二次抽样检验均为计数抽样检验。选项D的正确说法为：一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数。在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有（ ）。A. 进度控制工作流程B. 材料进场及检验安排C. 业主提供施工条件的进度协调程序D. 工程进度款的支付时间与方式E. 进度控制的方法和具体措施答案：A,E解析：2022版教材P120本题考查的是编制施工进度控制工作细则的主要内容。其主要内容除了选项A、E外，还包括：施工进度控制目标分解图；施工进度控制的主要工作内容和深度；进度控制人员的职责分工；施

21、工进度控制目标实现的风险分析；尚待解决的有关问题。 工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有( )特点。A. 隐蔽性 B. 波动性C. 影响多样性 D. 影响复杂性正确答案：A根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2022-0202），监理人需要完成的基本工作内容有()A、主持工程竣工验收B、编制工程竣工结算报告C、检查施工承包人的试验室D、验收隐蔽工程、分部分项工程E、主持召开第一次工地会议答案：C,D解析：监理人需要完成的基本工作包括：参加由委托人主持的第一次工地会议；检查施工承包人的试验室；验收隐蔽工程、分部分项工程；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；审查施

22、工承包人提交的竣工结算申请并报委托人等。2022版ISO 9000族标准的文件结构中，属于核心标准为（）。A.ISO9004：2022质量管理体系业绩改进指南B.ISO10012测量控制系统C.ISO/TR10014质量经济性管理指南D.选用和使用指南答案：A解析：核心标准包括四个：GB/T 19000-2022 idt ISO 9000：2022 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2022 idt IS0 9001：2022 质量管理体系 要求GB/T 19004-2022 idt ISO 9004：2022 质量管理体系 业绩改进指南GB/T 19011-2022 idt IS

23、O 19011：2022 质量体系审核指南影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有（ ）。A.工程复杂程度B.工程规模的大小C.对工程的熟悉程度D.管理水平E.设备手段答案：C,D,E解析：本题考核的是工程监理单位的业务水平。每个工程监理单位的业务水平和对某类工程的熟悉程度不完全相同，在监理人员素质、管理水平和监理设备手段等方面也存在差异，这都会直接影响到监理效率的高低在仲裁中,被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以( )。A视在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ ）。视为撤回仲裁申请视为无仲裁协议缺席裁决移交人民法

24、院判决正确答案：C下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有( )。A.物价上涨原因B.设计原因C.发包人原因D.施工原因E.客观原因答案：B,C解析：2022教材P214-215纠偏的主要对象是发包人原因和设计原因造成的投资偏差。2022监理工程师历年真题5章 第4章根据标准监理招标文件(2022 年版)，监理人在履行建设工程监理合同义务时，需完成的基本工作是()。A.收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议14天前报委托人B.熟悉工程设计文件，并参加由委托人组织的专题会议C.审核施工承包人资质条件D.检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格答案：D解

25、析：监理工作内容除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；审查施工承包人提交的施工进度计划，核查施工承包人对施工进度计划的调整

26、；检查施工承包人的试验室；审核施工分包人资质条件；查验施工承包人的施工测量放线成果；审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；验收隐蔽工程、分部分项工程；审查施工承包人提交

27、的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。在下列行为中，不符合暂停施工规定的是（）。A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复答案：C解析：工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面

28、处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。膨胀岩土地质隧道施工符合的规定错误的是（ ）A.除常规监测项目外，尚应加强监测围岩净空位移、围岩压力，并应根据监测结果及时调整预留变形量和支护参数不得。B.分部开挖可超前独进C.隧道开挖断面轮廓应圆顺D.岩面不得受水浸泡。答案：B解析：膨胀岩土地质隧道施工应符合下列规定：施工前应查明膨胀岩土岩性、规模、各向异性程度、吸

29、水性、围岩强度比、水文地质、膨胀机理等情况，选择合适的施工方法和预控措施。除常规监测项目外，尚应加强监测围岩净空位移、围岩压力，并应根据监测结果及时调整预留变形量和支护参数。应控制开挖循环进尺,逐次开挖断面各分部，分部开挖不得超前独进。隧道开挖断面轮廓应圆顺。隧道开挖后应尽快初喷混凝土封闭岩面,并应控制施工用水,加强施工用水管理，岩面不得受水浸泡。关于大体积混凝土施工的说法，正确的是（ ）A.大体积混凝土的温度控制宜按照“内保外降”的原则 B.宜掺用可降低混凝土晚期水化热的外加剂和掺合料 C.浇筑宜在气温较低时进行，但入模温度不应高于5 D.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种答案：D解析：本

30、题考查的是混凝土工程施工。选项A，大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则；选 项B，宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料；选项C，浇筑宜在气温较低时进行，但入模温度不应低于 5下列指令中属于分包商应当执行的变更指令包括（）。A.工程师直接送达的书面指令B.承包商代表直接送达的书面指令C.承包商转发监理单位的书面指令D.经监理人代表确认的供货商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认的工程师代表发出的书面指令答案：B,C,E解析：本题考查的是施工分包合同履行管理。为了准确地区分合同责任，分包合同通用条款内明确规定。分包人应执行经承包人确认和转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的

31、所有指令，但不得直接接受发包人和监理人的指令。当分包人接到监理人的指示后不能立即执行，需得到承包人同意才可实施。发生工程质量缺陷后，（）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（）认可的处理方案。A.监理机构，建设单位B.施工单位，建设单位C.施工单位，设计单位D.监理机构，设计单位答案：C解析：本题考查的是工程质量缺陷的处理。质量缺陷的处理：（1）发生质量缺陷；（2）监理机构签发监理通知单；（3）施工单位调查，分析原因，提出经设计单位认可的处理方案；（4）监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见；（5）施工单位进行处理，监理跟踪检查，对结果验收；（6）处理完毕，监理机

32、构根据监理通知回复单对缺陷复查，提出意见；（7）处理记录整理归档。“工程临时或最终延期报审表”应由（ ）签字。A.监理单位技术负责人B.监理单位法定代表人C.总监理工程师D.专业监理工程师答案：C解析：工程临时或最终延期报审表(表B. 0. 14) 。施工单位申请工程延期时，需要向项目监理机构报送工程临时或最终延期报审表。项目监理机构对施工单位的申请事项进行审核并签署意见，经建设单位批准后方可延长合同工期。工程临时或最终延期报审表需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。按公路工程机械台班费用定额 计算，机械台班单价由不变费用和可变费用组成，属于可变费用的有（ ）。A.折旧费 B.检修费 C.机

33、上人员人工费 D.动力燃料费 E.车船税答案：C,D,E解析：本题考查的是建筑安装工程费。 施工机械使用费系指列入概算、预算定额或估算指标的工程机械 和工程仪器仪表台班数量，按相应的施工机械台班费用定额计算的费用等。（1）工程机械使用费。机械台班预算 价格应按公路工程机械台班费用定额计算，机械台班单价由不变费用和可变费用组成。不变费用包括折旧费、 检修费、维护费、安拆辅助费等； 可变费用包括机上人员人工费、动力燃料费、车船税。可变费用中的人工工日数 及动力燃料消耗量，应以机械台班费用定额中的数值为准。某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月1

34、5日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日答案：D解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。参见教材P13。#2022监理工程师历年真题5章 第5章某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提

35、出了不同的资格要求,并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2022年11月5日才提交了投标保证金。2022年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事

36、故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。1、指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。因招标人原因导致招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。答案：解析：1、该工程招投标过程中的不妥之处如下：（1）“对省内与省外投标人提出了不同的资格要求”不妥。因为根据招标投标法等规定,招示人不得违法限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标。招标人不得以不合

37、理的条件限制或排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇,或限制投标人之间的竞争。（2）“投标截止时间与开标时间有所不同”不妥。因为按招标投标法规定,开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（3）“由市招标办主持开标”不妥。因为按招标投标法规定,公开开标应由招标人或其代里人主持。（4）“乙单位提交投标保证金迟于规定时间”不妥。因为投标保证金是投标文件的组成部分,应在投标截止日前提交。对因招标人原因导致招标失败造成投标单位损失不予补偿。因为招标对投标人不具有合同意义上的约束力,不能保证投标人中标。工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由()主持召开的第一次工地会议。A.施工单位B.建

38、设单位C.监理单位D.总监理工程师答案：B解析：2022版教材P53-55工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有( )A.承担货物装船前的一切费用B.承担货物装船后的一切费用C.负责租船或订舱，支付费用D.负责办理保险及支付保险费E.提供出口国有关方面签发的证件答案：B,C,D解析：考点:设备购置费的组成与计算。采用装运港船上交货价时，买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方;承担货物装船后的一切费用和风险;负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续;接受卖方提供的有关装运单据，并按

39、合同规定支付货款。参见教材P28。 建设工程监理规范规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。A1年B2年C3年D5年正确答案：C以下有关招标方式的说法中，正确的是（）。A.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力，但仅在由于客观条件限制无法进行纸质招标时适用B.设计招标可以分为设计方案招标和设计团队招标C.实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包D.邀请招标应向三家以上具备条件的投标人发出投标邀请E.勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币

40、以上的，必须公开招标答案：B,C,D解析：本题考查的是勘察设计招标的方式。选项A，国家鼓励采用电子招标方式，不是在没有纸质招标条件时适用。选项E，勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须招标，不是必须公开招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目才必须公开招标。某工程项目业主通过公开招标的方式，委托了一家监理单位进行施工监理。在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订了施工合同。监理单位在施工监理过程中陆续遇到了许多问题需要进行处理。若你作为该项目的监理工程师，对遇到的下列问题，请予以解答2.施工合同中规定，业主应向施工单位提供施工图纸2套。施工单位在

41、施工过程中要求业主另外提供施工图纸3套。请问这3套图纸的复制费用应由谁承担？为什么？答案：解析：2.该3套施工图纸的复制费用应由施工单位。因为合同条款规定，业主免费提供2套图纸，如施工单位还有需要，应自费复制。表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为（ ）。A.安定性B.和易性C.稳定性D.透水性答案：B解析：普通混凝土拌合物性能试验。表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为和易性。通常采用测定混凝土拌合物的流动性，辅以直观经验评定黏聚性和保水性，来确定和易性。参见教材 P86。根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（

42、）。A.砖基础 B.木基础 C.素混凝土基础 D.钢筋混凝土基础答案：D解析： 本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。根据使用材料的不同，基础分为素混凝土基础和钢筋混凝土基础。素混凝土基础主要用于安装静止设备和振动力不大的设备。钢筋混凝土基础主要用于安装大型及有振动力的设备。某高速公路工程开工里程为24km，划分为二个施工合同段。建设单位通过施工监理招标，将该工程施工监理工作委托给某监理单位。监理合同签订后，监理单位立即着手组建项目监理机构。监理单位根据该工程特点设置了二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。总监办配备1名总监理工程师和若干名

43、监理员。驻地办配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。总监办和驻地办的主要职责如下：总监办的主要职责有：（1）主持召开监理交底会；（2）审批施工组织设计；（3）签发支付证书；（4）签发合同工程开工令、单位或合同工程的暂停令和复工令；（5）审核变更单价和总额以及延期和费用索赔；（6）组织编写监理竣工文件及监理工作报告。驻地办的主要职责有：（1）主持编制监理计划；（2）主持召开第一次工地会议；（3）审批总体进度计划、重要工程材料及混合料配合比；（4）审批分项工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；（5）日常巡视、旁站、抽检，并做好记录；（6）核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；（

44、7）组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书；（8）审查交工验收申请，评定工程质量；（9）组织编制监理月报。建设单位和监理单位签订的监理合同由以下几部分组成：（1）监理合同协议书及附件；（2）中标通知书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。监理合同中有如下内容：（1）监理工作目标是确保工程获得“鲁班奖”；（2）建设单位有权要求监理单位更换不能按监理合同的约定进行监理服务的监理人员；（3）监理单位可以将监理服务的任何部分转让或分包；（4）监理单位不履行监理职责，或与承包人串通损害建设单位利益，给建设单位造成经济损失，应

45、向建设单位赔偿，监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额；（5）建设单位应指定一名授权代表，与监理机构建立工作联系；（6）建设单位在监理合同约定的监理服务范围内对承包人的任何意见或要求可直接向承包人提出。?、监理单位设置二级监理机构是否合理？为什么？?、总监办和驻地办配备的监理人员是否合理？若不合理，请说明理由。?、试说明总监理工程师、驻地监理工程师的任职条件。?、指出本题所述的二级监理机构中总监办和驻地办的职责有何不妥之处。?、本工程监理合同的组成是否完备？如不完备，还缺少哪几种文件？?、若监理合同签订后，监理单位发现监理合同协议书、合同专用条款、合同通用条款对某一问题的规定不一致，应以哪一个

46、文件的规定为准。?、本题所述监理合同的内容中有何不妥之处？为什么？答案：解析： 监理单位设置二级监理机构不合理。因为根据公路工程施工监理规范规定，公路工程项目监理均应设总监办，100km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。本题开工里程为24km，无须配备二级监理机构。 总监办配备的监理人员不合理。理由：总监办应配备1名总监理工程师和若干名专业监理工程师。驻地办配备的监理人员合理。理由：驻地办应根据工程复杂程度配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。 总监理工程师应公路工程监理工程师资格，负责全面履行项目监理职责的管理者，简称总监。驻地监理工程师应具备公路工程监理工程师资格，经总监授，

47、负责驻地办监理职责的管理者。 本题所列总监办的各项职责是正确的。本题所列驻地办职责中的（1）（2）（3）（8）（9）不妥，这些职责应是总监办的职责。 本工程监理合同的组成不完备，还缺少以下几种文件：（1）监理投标文件；（2）工程专用规范；（3）监理规范；（4）技术规范。 按监理合同文件的优先次序，监理合同协议书排在最前面，因此，应以合同协议书的规定为准。 监理合同内容中的不妥之处如下：（1）“监理工作目标是确保工程获得鲁班奖”不妥。因为“鲁班奖”是一种建筑业奖项，监理单位的产品是服务。确保工程质量是施工单位的职责，获得“鲁班奖”是建设单位与施工单位的合同约定。（2）“监理单位可以将监理服务的任何部分转让或分包”不妥。按照有关法律法规及规章的规定，监理单位不得转让工程监理业务，也不得将监理服务的任何部分分包。（3）“监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额”不妥。按照监理合同通用条款规定，监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额的30。达到此限额时，建设单位有权单方面终止监理合同。（4）“建设单位在监理合同约定的监理服务范围内对承包人提出的任何意见或要求可直接向承包人提出”不妥。因为按监理合同条款规定，建设单位在监理合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求应通过监理工程师提出。