21年监理工程师试题8章.docx

《21年监理工程师试题8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师试题8章.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师试题8章21年监理工程师试题8章 第1章下列关于质量事故书面报告的内容说法正确的是（）。A.工程及各参建单位名称B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计C.事故发生后采取的措施及处理结果D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.引起质量事故发生的责任人及其应得到的处罚答案：A,B,C,D解析：项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。质量事故书面报告应包括如下内容：工程及各参建单位名称；质量事故发生的时间、地点、工程部位；事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计；事故发

2、生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及处理结果；事故处理的过程及结果。对于一些试验比较复杂的材料试验，可以由建设单位委托有资质的第三方试验室进行试验，包括的特殊材料是（）。 A.钢绞线B.锚具C.防水D.伸缩缝E.普通钢筋答案：A,B,C,D解析：本题考查的是监理试验室。对于钢绞线、锚具、防水、伸缩缝、支座等一些特殊材料，可由建设单位单独委托有资质的第三方试验。能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是（）监理组织形式的优点。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制答案：D解析：考点:“矩阵制监理组织形式的优点”。矩阵制监理组织形式的优点是：加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机

3、动性和适应性，把上下左右集权与分权实行最优的结合，有利于解决复杂难题，有利于监理人员业务能力的培养。而它的缺点是：纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。因此，本题的正确答案为D。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度的比较，其步骤有（）。A.绘制时标网络计划图B.确定工程进展速度曲线C.绘制实际进度前锋线D.比较实际进度与计划进度E.确定各项工作在不同时间的计划完成任务量答案：A,C,D解析：本题考查的是前锋线比较法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度的比较，其步骤为：（1）绘制时标网络计划；（2）绘制实际进度前锋线；（3）进行实际进度与计划进度的比较；（4）预测进度偏差对

4、后续工作及总工期的影响。某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是( )。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延答案：D解析：2022版教材P91-92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误给承包人造成损失，均由发包人负责赔偿 。下列关于承包人承担工程缺陷修复义务的说法正确的是（ ）。A.施工期运行中发现的工程设计缺陷不应由承包人负责修复B.缺陷责任期内出现

5、的工程设计缺陷应当由承包人负责修复C.保修期内出现的工程设计缺陷应当由承包人负责修复D.保修期内出现的工程施工缺陷不应由承包人负责修复答案：B解析：1、保修期自实际竣工日起算，对于提前验收的单位工程起算时间相应提前。2、发包人和承包人按照有关法律法规的规定，在专用条款内约定工程质量保修范围、期限和责任。承包人对保修期内出现的不属于其责任原因的工程缺陷，不承担修复义务。在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满答案：A,C,D,E解析：考核代理关系。委托代理关系终止的原因包括：（1）代理

6、期间届满或者代理事项完成；（2）被代理人取消委托或代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。选项B属于指定代理或法定代理关系的终止条件。参见教材P11。21年监理工程师试题8章 第2章工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排答案：D解析：1、资源优化的目的：通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。2、资源优化种类：“资源有限，工期最短”

7、的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程；而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。下列不属于投标文件编制依据的是（）。A.监理大纲B.工程监理招标文件C.企业现有的设备资源D.国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策答案：A解析：2022版教材P76投标文件编制依据：（1）国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策。（2）工程监理招标文件。（3）企业现有的设备资源。（4）企业现有的人力及技术资源。（5）企业现有的管理资源。在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度

8、计划的情况有（ ）。A. 项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差B. 项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差C. 项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制D. 后续工作拖延的时间有限制，但工作进度偏差已超过其总时差E. 后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差答案：A,C,D解析：2022版教材P107本题考查的是进度偏差对后续工作及总工期的影响。项目总工期允许拖延，或后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差时，不用调整原计划。Partnering模式特别适用于()的建设工程。A、业主长期有投资活动B、承包商承担大部分风

9、险C、时间因素最为重要D、业主需要信息决策支持答案：A解析：Partnering模式的特点决定了它特别适用于以下几种类型的建设工程：业主长期有投资活动的建设工程；不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程；复杂的不确定因素较多的建设工程；国际金融组织贷款的建设工程。采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较时，其步骤不包括()。A.对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已经工作的时间，确定其尚需作业时间B.根据原进度计划计算检查日期应该进行的工作从检查工期到原计划最早完成时尚余时间C.计算工作尚有的自由时差D.预测进度偏差对后续工作及总工期的影响E.比较实际进度与计划进度的4种情况答案：B,C,D解

10、析：考点:列表比较法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较的步骤： (1)对于实际进度检查日期应该进行的工作，根据已经作业的时间，确定其尚需作业时间；(2)根据原进度计划计算检查日期应该进行的工作，从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间；(3)计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时间尚余时间与该工作尚需作业时间之差；(4)比较实际进度与计划进度。工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送（）存档备案。A.质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.设计单位E.勘察单位答案：B,C解析：考点:“工程质量问题的处理程序”。质量问题处理完毕，监理工程师应组织有

11、关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量问题处理报告，报建设单位和监理单位存档。因此，本题的正确答案为BC。某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为（ ）万元。A. 1000B. 1100C. 1155D. 1214答案：B解析：2022版教材P1本题考查的是建设投资静态投资部分的费用组成。静态投资=560+330+110+100=1100（万元）。21年监理工程师试题8章 第3章（）阶段应对基础设计、地基基础处理与加固、不良地质

12、现象的防治工程等具体方案作出岩土工程计算与评价，以满足施工图设计的要求。A.可行性研究勘察B.详细勘察C.初步勘察D.深入勘察答案：B解析：2022版教材P95详细勘察提出设计所需的工程地质条件的各项技术参数，对基础设计、地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程等具体方案作出岩土工程计算与评价，以满足施工图设计的要求。工程施工过程中发生质量事故造成5 人死亡，直接经济损失5000 万元，该事故属于（ ）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大答案：C解析： 工程勘察设计任务书应包括的内容有()。A.工程勘察设计范围B.建设工程目标和建设标准C.勘察设计费用涵盖的范围D.对工程勘察设计成果的

13、要求E.勘察设计单位配合其他工程参建单位的义务 答案：A,B,D解析：考点:勘察设计阶段服务内容。工程勘察设计任务书应包括以下主要内容：(1)工程勘察设计范围，包括：工程名称、工程性质、拟建地点、相关政府部门对工程的限制条件等；(2)建设工程目标和建设标准；(3)对工程勘察设计成果的要求，包括：提交内容、提交质量和深度要求、提交时间、提交方式等。在建立工程项目监理组织时，（ ）属于组织结构设计的内容。A.确定工作内容B.制定工作流程和信息流程C.确定管理层次D.选派监理人员E.制定岗位职责和考核标准答案：C,D,E解析：（2022年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业

14、经营亏损无力还贷，除本金外，施 工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请 拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（ ）。A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元答案：B解析：本题考查的是担保方式。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用，即返还施工企业2000-1000-200-200-50=550（万元）。设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包

15、人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期答案：A解析：2022版教材P124本题考查的是设计施工总承包合同模式下发包人要求中的错误。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。在建设工程勘察合同中，发包人应提供的勘察依据文件和资料包

16、括（）。A、提供本工程批准文件（复印件）及用地、施工、勘察许可等批件（复印件）?A、提供本工程批准文件（复印件）及用地、施工、勘察许可等批件（复印件）B、提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图C、提供地下已有埋藏物的具体位置分布图D、提供地震安全性评价和环境评价E、提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图答案：A,B,C,E解析：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。发包人应提供的勘察依据文件和资料包括：（1）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。（2）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。（3）提

17、供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。（4）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。（5）其他必要的相关资料。参见教材P63。21年监理工程师试题8章 第4章按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题答案：B解析：本题考查重点是“设计合同履行管理”。设计人按合同规定时限交付设计

18、资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。因此，本题的正确答案为B。室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程或子单位工程、分部工程，下列属于单位工程的是（ ）。A.室外设施工程B.道路工程C.电气工程D.土石方工程答案：A解析：本题考核的是室外工程的划分。室外工程的划分见下表：关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能B.与其周围生态环境协调C.与所在地区经济环境协

19、调D.满足节能减排.降低能耗的标准答案：D解析：考核建设工程质量特性。节能性，是指工程在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。参见教材P2。关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：考核合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C，发生法律效力的法院判决属于行为。参见教材P9。下列关于评标阶段的说法错误的是（）。A.评审中存在的不确定性问题，以书面形式通知该投标人

20、B.投标人书面回答的澄清，可以超出投标文件的范围C.投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件D.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清答案：B解析：考点:评标、决标阶段的工作。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。下列不属于要约失效的情形的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满前，受要约人作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更答案：C解析：考点:法律。有下列情形之一的，要约失效：拒绝要约的通知到达要约人；要约人依法撤销要约；承诺期限届满，受要约人未作出承诺；受要约人对要约的内容作出实质性变更。某工程项目，业主与承包

21、人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3，单价为180元m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下： (1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款； (2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留保修金； (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为09(或11)； (4)每月签发付款最低金额为15万元； (5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。 承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表 问题： 1工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣

22、工程预付款为多少? 2每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?答案：解析：1估算合同总价为：5300180=954(万元) 工程预付款金额为：95420%=1908(万元) 工程预付款应从第3个月起扣留，因为第1、2两个月累计工程款为： 1800180=324(万元)95430%=2862(万元) 每月应扣工程预付款为：19083=636(万元) 2每月进度款支付： 1)第1个月： 工程量价款为：800180=1440(万元) 应签证的工程款为：1440095=1368(万元)15(万元)，第1个月不予付款。 2)第2个月： 工程量价款为：1000180=180

23、0(万元) 应签证的工程款为：1800095=1710(万元) 1368+1710=3078(万元) 应签发的付款凭证金额为3078(万元) 3)第3个月： 工程量价款为：1200180=2160(万元) 应签证的工程款为：2160095=2052(万元) 应扣工程预付款为：636(万元) 2052-636=1416(万元)15(万元)，第3个月不予签发付款凭证。 4)第4个月： 工程量价款为1200180=2160(万元) 应签证的工程款为：2160095=2052(万元) 应扣工程预付款为：636(万元) 应签发的付款凭证金额为：1416+2052-636=2832(万元) 5)第5个月：

24、 累计完成工程量为5400m3，比原估算工程量超出100m3，但未超出估算工程量的10%，所以仍按原单价结算。 第5个月工程量价款为：1200180=2160(万元) 应签证的工程款为：2052(万元) 应扣工程预付款为：636(万元) 2052-636=1416(万元)15(万元)，第5个月不予签发付款凭证。 6)第6个月： 累计完成工程量为5900m3，比原估算工程量超出600m3，已超出估算工程量的10%对超出的部分应调整单价。 应按调整后的单价结算的工程量为：5900-5300(1+10%)=70(m3) 第6个月工程量价款为：7018009+(500-70)180=8874(万元)

25、应签证的工程款为：8874095=843Ch-元) 应签发的付款凭证金额为：1416+843=2259(万元)21年监理工程师试题8章 第5章某实行监理的工程，建设单位通过招标选定了甲施工单位，施工合同中约定：施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除，其费用包干并在清除后一次性支付;甲施工单位将混凝土钻孔灌注桩分包给乙施工单位。建设单位、监理单位和甲施工单位共同考察确定商品混凝土供应商后，甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同。 施工过程中发生下列事件： 事件1：甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾，并通知项目监理机构对清除的建筑垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位

26、签订的分包合同中，乙施工单位在清除完建筑垃圾后向甲施工单位提出费用补偿要求。随后，甲施工单位向项目监理机构提出付款申请，要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。 中 华 考 试 网事件2：在混凝土钻孔灌注桩施工过程中，遇到地下障碍物，使桩不能按设计的轴线施工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩施工。 事件3：项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现，部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理，乙施工单位处理后，向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参与考察确定的为由，要

27、求建设单位承担相应的处理费用。 问题：事件3 中，乙施工单位向甲施工单位提出费用补偿要求是否妥当?说明理由。甲施工单位要求建设单位承担相应的处理费用是否妥当?说明理由。答案：解析：(1)妥当(0.5 分)，因有质量问题的商品混凝土是甲施工单位供应的(1 分)。 (2)不妥(0.5 分)，因建设单位不是混凝土供应合同的签订方(1 分)。建设工程监理规范规定，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，（ ） A.总监理工程师代表应安排监理员进行旁站 B.专业监理工程师应安排监理员进行旁站 C.总监理工程师应安排专业监理工程师进行巡视 D.总监理工程师代表应安排专业监理工程师进行巡

28、视答案：B解析：目前在我国工程建设实践中，按照工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务可归纳为（）三种模式。A.咨询式B.一体化C.多样化D.植人式E.结合式答案：A,B,D解析：考点:“项目全过程集成化管理服务模式”。目前在我国工程建设实践中，按照工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务可归纳为咨询式、一体化和植入式三种模式。因此，本题的正确答案为ABD。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( ) 生效。A.约定交付定金之日 B.签订合同之日C.合同登记之日 D.实际交付定金之日答案：D解析：下列费用属于利润的计

29、算基数的有（）。A.直接费 B.设备购置费 C.定额直接费 D.措施费 E.企业管理费答案：C,D,E解析：本题考查的是公路工程投资估算与概、预算。利润=（定额直接费+措施费+企业管理费）7.42%。 工程监理单位的服务对象是( )A.施工单位B.监理工程师C.建设单位D.建设工程 答案：C解析：工程监理单位的服务对象是建设单位，在工程建设中为建设单位提供管理和技术服务。如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.7D.15答案：D解析：2022版教材P40-49踏勘现场

30、后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少 15 日前以书面形式通知所有招标文件收受人。21年监理工程师试题8章 第6章卓越绩效模式的基本特征（）。A.强调“大质量”观B.强调以顾客为中心和重视组织文化C.强调可持续发展和社会责任D.学习、改进与创新E.重视过程与关注结果答案：A,B,C解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。卓越绩效模式的基本特征（1）强调大质量观；（2）强调以顾客为中心和重视组织文化；（3）强调系统思考和系统整合；（4）强调可持续发展和社会责任；（5）强调质量对组织绩效的增值和贡献。选项DE属于卓越绩效模式的核心价值观。

31、2022版ISO 9000 族标准的核心标准组成有（）。A.小型组织实施指南B.要求C.基础和术语D.业绩改进指南E.质量体系审核指南答案：B,C,D,E解析：本题考查的是ISO质量管理体系的内涵和构成。选项A属于小册子。以下关于考核评价结果说法错误的是（ ）A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分B.计算得分精确到小数点后2位C.考核评价结果分为合格、不合格两类D.考核评价分数60分及以上的为合格E.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果,监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果答案：B,D解析：平安工地建设考核评价按照百分制计算得分,计算得分精确到小数点后1位。考核评价结果

32、分为合格、不合格两类。考核评价分数70分及以上的为合格，70分以下为不合格,施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果,监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果。工程质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.事故调查小组答案：A解析：2022教材P190-196质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和建设单位。注册监理工程师的权利有（）。A.对本人执业活动进行解释和辩护B.努力提高执业水准C.获得相应的劳动报

33、酬D.执行技术标准规范E.使用本人的注册证书答案：A,C,E解析：考点:“注册监理工程师执业”。注册监理工程师享有下列权利：使用注册监理工程师称谓；在规定范围内从事执业活动；依据本人能力从事相应的执业活动；保管和使用本人的注册证书和执业印章；对本人执业活动进行解释和辩护；接受继续教育；获得相应的劳动报酬；对侵犯本人权利的行为进行申诉。所以，选项A、C、E符合题意。选项B、D均属于监理工程师的义务。因此，本题的正确答案为ACE。某混凝土工程计划进度与实际进度如图4-3所示，以总量的百分比计，该图表明本工程()。 A.第1周内实际进度超前5B.第3周内实际进度超前2C.第4周内实际进度拖后1D.第

34、5天内实际进度拖后2答案：B解析：2022版教材P92-95本题考查的是横道图比较法。选项A，第1周内实际进度拖后2；选项C，第4周内实际进度拖后8；选项D，第5天内实际进度拖后1。出现下列（）情况时，总监理工程师应签发工程暂停令。A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的B.施工单位要求暂停施工C.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的D.施工单位未经批准擅自施工E.施工单位违反工程建设强制性标准的答案：A,C,D,E解析：考点:“建设工程监理的合同管理工程暂停及复工处理”。项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施

35、工的；施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；施工单位违反工程建设强制性标准的；施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。因此，本题的正确答案为ACDE。21年监理工程师试题8章 第7章 在非正常型直方图中，由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据的是( )。A.折齿型B.孤岛型C.绝壁型D.双峰型 答案：C解析：本题考核的是非正常型直方图的类型。绝壁型，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。折齿型，是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。孤岛型，是原材料

36、发生变化，或者他人顶班作业造成的。双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。某道桥工程,施工总承包单位依据施工合同约定,与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后,由于项目用途发生变化,建设单位要求设计单位编制设计变更文件,并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后,经研究对其今后工作安排如下：由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；要求总承包单位调整施工组织设计,并报建设单位同意后实施；由总监理工程师代表主持修订监理规划；由负责合同

37、管理的专业监理工程师全权处理合同争议；安排一名监理员主持整理工程监理资料。在协商变更单价过程中,项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见,总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程,要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求,但仍表示愿意接受,随即提出由乙安装单位分包。甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料,因设计变更需要退货,向项目监理机构提出了申请,要求补偿因材料退货造成的费用损失。（1）逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当,不妥之处,写出正确做法。答案：解析：（1）妥当。不妥。正

38、确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认。不妥。正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划。不妥。正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议。不妥。正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料。建设工程安全生产管理条例规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的（）等条件。A.技术装备B.专业监理人员C.注册资本D.专业技术人员E.安全生产答案：A,C,D,E解析：考点:“建设工程安全生产管理条例相关内容”。施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装鱼和安全生产等条件，依法取得

39、相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。因此，本题的正确答案为ACDE。 根据FIDIC(施工合同条件的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，监理人可以采取的处理方法有 ( )A.建议业主解除合同B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程C.指示再进行一次重复的竣工检验D.颁发接收证书并延长保修期限E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷 答案：A,B解析：我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定，FIDIC施工合同条件增加了雇主可以折价接收工程的情况。如果竣工试验表明虽然承包商完成的部分工程未达到合同约定的质量标准，但该

40、部分工程位于非主体或关键工程部位，对工程运行的功能影响不大，在雇主同意接收的前提下监理人可以颁发工程接收证书。总监理工程师应根据（）组建项目监理机构。A.监理大纲和监理实施细则B.监理大纲和委托监理合同C.委托监理合同和监理规划D.监理规划和监理实施细则答案：B解析：考点:建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师应根据监理大纲和签订的建设工程监理合同组建项目监理机构，并在监理规划和具体实施计划执行中进行及时调整。编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建类似项目的投资额和生产能力B.已建类似项目总投资C.已建类似项目的总生产能力D.已建类似项目设备费答案：A解

41、析：生产能力指数法计算公式为：C2=C1(x2x1)nCf。式中，C2为拟建项目或装置的投资额；C1为已建同类型项目或装置的投资额；x2为拟建项目的生产能力；x1为已建同类型项目的生产能力；Cf为价格调整系数；n为生产能力指数。由公式可知，该方法是根据已建类似项目的投资额和生产能力来估算投资额的。下列合同文件中，列入标准勘察招标文件合同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函答案：B解析：21年监理工程师试题8章 第8章建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是（ ）。A. 采用更先进的施工机械

42、B. 改进施工工艺C. 增加每天的施工时间D. 改善劳动条件答案：C解析：2022版教材P132组织措施：增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间（如采用三班制等）；增加劳动力和施工机械的数量。交通安全设施除里程标，百米标和公路界碑以外，还包括下列哪些方面（）。 A.交通标志、交通标线B.防撞设施、隔离栅C.可变情报板D.桥梁防抛网E.视线诱导设施、防眩设施答案：A,B,D,E解析：本题考查的是公路交通安全设施概述。公路交通安全设施是公路的重要组成部分，是最基本的信息提供和安全保障系统，其构成主要包括标志、标线、护栏、隔离设施（含防抛物网）、轮廓标、防眩设施、突起路标、百米桩、里程碑

43、及避险车道等。下列选项中，属于项目法人工作内容的有()。A.项目用地预审B.项目资金筹措C.项目环评审查D.项目建设实施E.项目债务偿还答案：B,D,E解析：2022版教材P3-6实行项目法人责任制，即由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责的制度。对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。A、估计工程量单价B、纯单价C、可调总价D、可调单价答案：B解析：纯单价合同形式，主要适用于没有施工图纸、工程量不明，却急需开工的紧迫工程。如设计单位来不及提供正式施工图纸，或虽有施工图纸但由于某些原因不能比较准确地

44、计算工程量等。当然，对于纯单价合同来说，发包方必须对工程范围的划分做出明确的规定，以使承包方能够合理地确定工程单价。关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法中，正确的是（）。A、应形成“自上而下层层展开、自上而下层层保证”的质量、进度和造价目标体系 B、应将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础 C、在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级 D、质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优答案：B解析：考点目标控制。选项A错误，应形成“自上而下层层展开、自下而上层层保证”的目标体系；选项C错误，不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级；选

45、项D错误，建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资省、工期短” 之间寻求最佳匹配。参见教材P141。 下列关于联合体资格预审说法正确的有()。A.联合体协议书。不用明确联合体牵头人B.不需提供联合体各方的相关情况资料C.联合体各方不得再以自己名义单独参加资格预审D.联合体各方可以自己名义单独参加资格预审，但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审E.联合体各方不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审 答案：C,E解析： 本题考查的是资格预审程序。选项A错误，联合体协议书应明确联合体牵头人；选项B错误，应包括

46、联合体各方按上述要求的相关情况资料；选项D错误，联合体不得再以自己名义单独，也不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。下列选项中，有关监理工程师执业资格考试报考条件的表述正确的有()。A.按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，任职满3年，即可报考B.港澳居民不可报名参加监理工程师执业资格考试C.免考建设工程合同管理、建设工程质量、投资、进度控制两个科目的条件之一是“从事工程设计或工程施工管理工作15年(含)以上”D.具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务，任职满1年，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，方可报考E.具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，即可报考答案：C,E解析：考点:监理工程师资格考试和注册。选项A，正确的表述应为“按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，任职满3年，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，即可报考”。选项B，正确的表述应为“凡符合监理工程师执业资格考试相应规定的港澳居民，可以报名参加监理工程师执业资格考试”。选项D，正确的表述应为“具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务，并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历，即可报考”。