21年一级造价工程师试题6卷.docx

《21年一级造价工程师试题6卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级造价工程师试题6卷.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年一级造价工程师试题6卷21年一级造价工程师试题6卷 第1卷我国现行投资估算中建设管理费应包括（）。A. 业务员招待费B. 竣工验收费C. 环境影响评价费D. 工程监理费E. 工程保险费答案：A,B,D解析：根据建设工程计价第一章第四节，应选A、B、D项。 选项C、E不属于建设管理费，不选。据标准施工招标文件，下列关于发包人供应材料和工程设备的验收说法，错误的是（ ）。A.发包人应在到货7天前通知承包人B.验收后由承包人负责接收、运输和保管C.承包人应承担材料和工程设备不符合合同要求所增加的费用D.由于发包人原因延误交货等情况的还应向承包人支付合理利润答案：C解析：发包人提供的材料或工程设

2、备不符合合同要求的，承包商有权拒绝，由此增加的费用和工期延误由发包人承担。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022），关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的为（）。A、预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩项目以成品桩考虑B、预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目C、现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算D、挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算答案：A解析： 本题考查的是桩基础工程。打试验桩和打斜桩应按相应项目单独列项。预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩按设计图示尺寸以桩长计算。截（凿）桩头按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算；或按设计图

3、示数量计算。挖孔桩土（石）方按设计图示尺寸（含护壁）截面积乘以挖孔深度以体积计算。某工程网络计划执行到第8周末检查进度情况见下表（单位：周）。从中可得到的正确结论有（）。A、工作H影响总工期1周B、工作K提前1周C、工作K尚有总时差为零D、工作M按计划进行E、工作H尚有总时差1周答案：A,B解析：2022版教材P139本题考查的是网络计划执行中的控制。选项C错误，工作K的尚有总时差等于到计划最迟完成时尚余周数减去检查计划时尚需作业周数，即2-1=1（周）；选项D错误，工作M的尚有总时差为4-4=0（周），原总时差为2周，所以M实际进度拖后2周，但是不影响总工期；选项E错误，工作H的尚有总时差为

4、2-3=-1（周）。(2022年)依据通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2022)的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是()。A.以所占长度列入管道工程量内B.以总长度列入管道工程量内C.列入补偿器总长度的1/2D.列入补偿器总长度的2/3答案：A解析：方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量。根据建设项目工程总承包合同（示范文本），合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交()保函。A:履约B:预付款C:支付D:变更答案：C解析：本题考查的是建设项目工程总承包合同（示范文本）的主要内容。合同约定由承包人向发包人提交履约保函

5、时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，图中表明的正确结论有（）。 A.净现值对建设投资波动最敏感 B.初始方案的净现值为128万元 C.净现值对经营成本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性 D.为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过8% E.按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%答案：A,B,E解析：本题考查的是不确定性分析与风险分析。选项C错误，按净现值对各个因素的敏感程度来排序，依次是：建设投资、产品价格、经营成本，最敏感的因素是建设投资；选项D错误，为保证项目可行，投资方案

6、不确定性因素变动幅度最大不超过5%。参见教材P193。某工艺管道系统，其管线长、管径大、系统容积也大，且工艺限定禁水。此管道的吹扫、清洗方法应选用（）。A、无油压缩空气吹扫 B、空气爆破法吹扫 C、高压氮气吹扫 D、先蒸汽吹净后再进行油清洗答案：B解析：考点:吹洗、脱脂、钝化和预膜。当吹扫的系统容积大、管线长、口径大，并不宜用水冲洗时，可采取“空气爆破法”进行吹扫。参见教材P115。在进行投标报价时，通常需要以清单单位含量作为清单工程量和定额工程量换算的基础，清单单位含量是指（）。A、每一计量单位的工程内容的定额工程量所对应的清单项目工程数量B、每一计量单位的清单项目所分摊的定额项目的工程数量

7、C、每一计量单位的定额项目的工程量所对应的清单项目工程数量D、每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量答案：D解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。清单单位含量即每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量。21年一级造价工程师试题6卷 第2卷某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金作为计算基础，把借款本金的偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（ ）。A.投资现金流量表B.投资各方现金流量表C.资本金现金流量表D.财务计划现金流量表答案：C解析：2022版教材P298本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。资本金现金流量表

8、是从投资方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以投资方案资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据。下列方法中，可用于编制工程项目成本计划的是（ ）。A.净值分析法B.目标利润法C.工期-成本同步分析法D.成本分析表法答案：B解析：2022版教材P343本题考查的是施工成本管理。成本计划的编制方法有：1）目标利润法；2）技术进步法；3）按实计算法；4）定率估算法。在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。A:资格预审申请函B:资格

9、预审申请文件格式C:投标保证金D:投标邀请书答案：A解析：资格预审申请文件应包括下列内容：资格预审申请函；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；联合体协议书（如工程接受联合体投标）；申请人基本情况表；近年财务状况表；近年完成的类似项目情况表；正在施工和新承接的项目情况表；近年发生的诉讼及仲裁情况；其他材料。系统由火灾探测器、报警器、自控装置、灭火装置及管网、喷嘴等组成，适用于经常有人工作场所且不会对大气层产生影响。该气体灭火系统是（ ）。A.二氧化碳灭火系统B.卤代烷1301 灭火系统C.IG541 混合气体灭火系统D.热气溶胶预制灭火系统答案：C解析：IG541 混合气体灭

10、火系统由火灾自动探测器、自动报警控制器、自动控制装置、固定灭火装置及管网、喷嘴等组成。IG541 混合气体灭火系统主要适用于电子计算机房、通信机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人工作的场所.可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾，固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾.但不可用于扑救 D 类活泼金属火灾。某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（ ）天。A.29B.30C.34D.35答案：A解析：2022版教材P111本题考查的是流

11、水施工的基本组织方式。T=（3+4-1）5+2-3=29（天）。关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（ ）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定,主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法,一般在附录中说明答案：B解析：概算指标通常以单位工程为对象，A错；概算指标的组成内容一般分为列表形式和文字说明两部分，C错；总说明和分册说明包含概算指标的使用及调整方法，D错。设备及管道绝热结构组成中的（）可延长保冷结构使用年限。A.防腐层B.防潮层C.保冷层D.保护层答案：D解析：本题的考点为绝热结构的

12、组成。保护层是保冷结构的维护层，保护保冷结构内部免遭水分侵入或外力破坏，使保冷结构外形整洁、美观，延长保冷结构使用年限。在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（ ）。A.10B.1C.0.1D.0.01答案：D解析：2022版教材P282因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：（1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10；（2）该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01；最新题库，考前，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 （3）由于工程量

13、的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1；（4）该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。制定临时性水工建筑物的级别，应考虑的因素主要有（）。A.临时建筑物的结构形式B.保护对象的重要性C.临时建筑物的规模D.使用年限E.失事后果答案：B,C,D,E解析：21年一级造价工程师试题6卷 第3卷常用于内墙的涂料有（ ）。A.聚醋酸乙烯乳液涂料B.106内墙涂料C.多彩涂料D.苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料E.醋酸乙烯-丙烯酸酯有光乳液涂料答案：A,B,C,E解析：2022版教材P156常用于内墙的涂料有聚乙烯醇水玻璃涂料（106内墙涂料）、聚醋酸乙烯乳液涂料、醋酸乙烯-丙烯酸酯有光乳液涂料

14、、多彩涂料等。在处理有腐蚀性的物料或减压蒸馏系统中，对液、气量比较大的蒸馏或吸收操作，宜采用的塔型为()。A:筛板塔B:浮阀塔C:填料塔D:泡罩塔答案：C解析：填料塔不仅结构简单，且具有阻力小和便于用耐腐材料制造等优点，尤其对于直径较小的塔、处理有腐蚀性的物料或减压蒸馏系统，都表现出明显的优越性。另外，对于某些液气比较大的蒸馏或吸收操作，若采用板式塔，则降液管将占用过多的塔截面积，此时也宜采用填料塔。施工图预算的二级预算编制形式是指（ ）。A.编制人编制、审核人审核B.建筑安装工程预算，设备工器具购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、建设项目总预算答案：C解析：202

15、2版教材P168当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。根据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（ ）m3工日。A.8.621B.8.772C.9.174D.14.493答案：B解析：2022版教材P65基本工作时间=10min=16h=148（工日）工序作业时间=148（1-5%）=0.0219（工日）每平方米的时间定额=0.219（1-3

16、%-2%-15%）=0.0274（工日）每立方米砌体1标准砖厚砖墙勾缝面积=10.24=4.17（）每立方米砌体1标准砖厚砖墙勾缝的时间定额=0.02744.17=0.114（工日m3）每立方米砌体1标准砖厚砖墙勾缝的产量定额=10.114=8.772（m3工日）根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2022)，关于地基处理工程量计算的说法，正确的是()。A:换填垫层按照图示尺寸以面积计算B:铺设土工合成材料按图示尺寸以铺设长度计算C:强夯地基按图示处理范围和深度以体积计算D:振冲密实不填料的按图示处理范围以面积计算答案：D解析：选项A，换填垫层按设计图示尺寸以体积计算，单位：

17、m3；选项B，铺设土工合成材料按设计图示尺寸以面积计算，单位m2；选项C，强夯地基按设计图示处理范围以面积计，单位m2；选项D，振冲密实（不填料）按设计图示处理范围以面积计算，单位：m2。设备气密性试验是用来检验连接部位的密封性能，其遵循的规定有（ ）。A.设备经液压试验合格后方可进行气密性试验B.气密性试验的压力应为设计压力的1.15倍C.缓慢升压至试验压力后，保压30min以上D.连接部位等应用检漏液检查答案：A,C,D解析：2022版教材P109气密性试验应在耐压试验合格后进行。对进行气压试验的设备，气密性试验可在气压试验压力降到气密性试验压力后一并进行。设备气密性试验方法及要求:（1）

18、设备经液压试验合格后方可进行气密性试验。（2）气密性试验时，压力应缓慢上升，达到试验压力后，保压时间不少于30min,同时对焊缝和连接部位等用检漏液检查，无泄漏为合格。根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行补充或增加的内容是（ ）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单 C.暂列金额D.计日工答案：B解析：2022版教材P204投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：（1）措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方确定；（2）措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或

19、省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 关于砖墙墙体防潮层设置位置的说法，正确的是()。A:室内地面均为实铺时，外墙防潮层设在室内地坪处B:墙体两侧地坪不等高时，应在较低一侧的地坪处设置C:室内采用架空木地板时，外墙防潮层设在室外地坪以上、地板木搁栅垫木之下D:钢筋混凝土基础的砖墙墙体不需设置水平和垂直防潮层答案：C解析：在墙身中设置防潮层的目的是防止土壤中的水分沿基础墙上升和勒脚部位的地面水影响墙身。它的作用是提高建筑物的耐久性，保持室内干燥卫生。当室内地面

20、均为实铺时，外墙墙身防潮层在室内地坪以下60mm处；当建筑物墙体两侧地坪不等高时，在每侧地表下60mm处，防潮层应分别设置，并在两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层；当室内地面采用架空木地板时，外墙防潮层应设在室外地坪以上，地板木搁栅垫木之下。墙身防潮层一般有卷材防潮层、防水砂浆防潮层、细石混凝土防潮层和钢筋混凝土防潮层等。工程量清单中关于项目特征描述的重要意义在于（）。A、项目特征是区分具体清单项目的依据B、项目特征是确定计量单位的重要依据C、项目特征是确定综合单价的前提D、项目特征是履行合同义务的基础E、项目特征是确定工程量计算规则的关键答案：A,C,D解析：2022版教材P328本题考查的是

21、工程量计算规范和消耗量定额。工程量清单项目特征描述的重要意义在于：项目特征是区分具体清单项目的依据；项目特征是确定综合单价的前提；项目特征是履行合同义务的基础。21年一级造价工程师试题6卷 第4卷气流速度低、损失小、效率高，从低压到超高压范围均适用，属于容积式压缩机。该压缩机为（）。A.离心式压缩机B.回转式压缩机C.活塞式压缩机D.透平式压缩机答案：C解析：活塞式与透平式压缩机性能比较下列关于涵洞工程说法正确的有（）。A、圆管涵圬工数量少，造价低B、无石料地区且过水面积较大的明涵可采用盖板涵C、拱涵适用于跨越深沟或低路堤D、无压力式涵洞的水流在涵洞全部长度上保持自由水面E、当涵前允许积水时，

22、可采用压力式或半压力式涵洞答案：A,B,D,E解析：本题考查的是涵洞的分类。拱涵适用于跨越深沟或高路堤。根据建筑工程建筑面积计算规范GB/T 50353-2022，场馆看台下建筑面积的计算，正确的是（）。A.结构净高超过2.00m 的部位计算全面积B.结构净高2.0m 部位计算1/2 面积C.结构净高在1.202.20m 的部位计算1/2 面积D.结构层高在2.20m 及以上者计算全面积答案：B解析：本题考查的是建筑面积计算规则与方法。对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在 2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在 1.20m 及以上至 2.10m 以下的部位应计算 1/2 面积；结构净高

23、在 1.20m 以下的部位不应计算建筑面积（适用于场和馆）。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积（适用于馆）。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的 1/2 计算面积（适用于场）。根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有( )。A.现场采用砖砌围挡的安砌费用B.现场围挡的墙面美化费用C.施工现场的操作场地的硬化费用D.施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用E.地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用答案：A,D解析：现场围挡的墙面美化费用、施工现场的操作场地的硬化费用均属于文明施工费，地下室施工时

24、所采用的照明设备的安拆费用属于非夜间施工照明费。考点第一章第三节知识点三：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算（2022年考题）根据合同法,执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（ ）。A.遇价格上涨时,按原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时,按照新价格执行；价格下降时,按照原价格执行C.无论价格上涨或下降,均按新价格执行D.无论价格上涨或下降,均按照原价格执行答案：A解析：考查合同履行的特殊规则，常规考点，近两年都考过。在计价教材，合同条款等都有类似内容。#下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A:反映项目建设前期的动态投资B:一般分

25、为综合指标和单项工程指标两个层次C:要考虑影响投资的动态因素D:建设项目综合指标为各单项工程投资之和答案：C解析：由于投资估算指标属于项目建设前期进行估算投资的技术经济指标，它不但要反映实施阶段的静态投资，还必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资，也即以投资估算指标为依据编制的投资估算，包含项目建设的全部投资额。这就要求投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概况性。押题考前联网自动更新，暂无试题答案：解析：某企业账面反映的长期资金共500万元，其中长期借款150万元，应付长期债券100万元，普通股200万元，保留盈余50万元；其资金成本分别为5.64、6.25、15.7、1

26、5。该企业的加权平均资金成本为（ ）。A.10.222B.10.455C.10.722D.11.000答案：C解析：2022版教材P242本题考查的是资金成本与资本结构。5.64150500+6.25100500+15.7200500+1550500=10.722。某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。双方约定采取单价合同计价。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为42元m3，综合费率为直接费的20。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖

27、掘机施工(租赁费450元台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在基坑开挖实际施工中发生了如下 事件： 事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。 事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数06)。 事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。 事件4：5月20日5月22日，因下暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。 事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，

28、最终基坑5月30日挖坑完毕。 上部结构施工过程中出现以下事件： 事件1：原定于6月10日前由甲方负责供应的材料因材料生产厂所在地区出现沙尘暴，材料6月15日运至施工现场，致使施工单位停工，影响人工100个工日，机械台班5个，乙方据此提出索赔。 事件2：6月12日至6月20日乙方施工机械出现故障无法修复，6月21日起乙方租赁的设备开始施工，影响人工200个工日，机械台班9个，乙方据此提出索赔。 事件3：6月18日至6月22日按甲方改变工程设计的图纸施工，增加人工150个工日，机械台班10个，乙方据此提出索赔。 事件4：6月21日至6月25日施工现场所在地区由于台风影响致使工程停工，影响人工140

29、个工日，机械台班8个，乙方据此提出索赔。 问题： 1列表说明基坑开挖过程事件1至事件5工程索赔理由及工期、费用索赔的具体结果。 注：其中人工费单价23元工日，增加用工所需的管理费为增加人工费的30。 2说明上部结构施工中乙方提出的工程索赔要求是否正确，正确的索赔结果是什么。 注：其中人工费单价60元工日，机械使用费400元台班，降效系数为04。答案：解析：问题1：问题2： 上部结构施工过程出现的事件1至事件4属同一施工过程某时间段多方责任共同发生事件的索赔类型，应采用初始责任原则进行分析，分析过程见表5-11。 事件1：费用补偿按窝工处理，补偿费用=(60100+400 5)04=3200(元

30、)，合同工期顺延5天。 事件2：不补偿，属乙方责任。 事件3：费用正常补偿，补偿费用=(15060+40010)25=5200(元)，合同工期顺延 2天。 事件4：不可抗力事件，只进行工期补偿，工期顺延3天。 共计补偿费用8400元，合同工期顺延10天。21年一级造价工程师试题6卷 第5卷对于变形缝的叙述中，不正确的是（）。A.伸缩缝的宽度为2030mmB.沉降缝应根据房屋的层数确定，基础部分要断开C.防震缝一般从基础底面开始，沿房屋全高设置D.一般建筑物设置变形缝会增加工程造价答案：C解析：参考第二章第一节内容，防震缝一般从基础顶面开始，即基础不断开，应选C项。 掌握伸缩缝、沉降缝、抗震缝即

31、“三缝”的设置原则、不同点，以及各自缝宽的确定原则。沉降缝的设置方式如图1-1所示；抗震缝的设置方式如图1-2所示。下列财务费用中，在投资方案效果分析中通常只考虑（）。A.汇兑损失B.汇兑收益C.相关手续费D.利息支出答案：D解析：考点:工程项目经济评价报表的编制。利息支出是指按照会计法规，企业为筹集所需资金而发生的费用称为借款费用，又称财务费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2022），关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。A.合同文件中规定的各种费用支

32、付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A解析：关于A，工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。关于B，因异常恶劣天气造成的返工工程量应给予计量，关于C, 成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量。关于D，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。(2022年)采暖工程中，分户热计量采暖系统除包括分户水平单管系统外，还有()。A.分户水平双管系统B.分户水平单双管系统C.

33、分户水平环状管网系统D.分户水平放射式系统答案：A,B,D解析：根据教材表5.1.6，分户热计量采暖系统包括分户水平单管系统、分户水平双管系统、分户水平单双管系统、分户水平放射式系统。因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A、工程所需清理、修复费用B、运至施工场地待安装设备的损失C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失D、停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用答案：C解析：2022版教材P245本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导

34、致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。(2022年)它是电光源中光效最高的一种光源，也是太阳能路灯照明系统的最佳光源。它视见分辨率高，对比度好，特别适用于高速公路、市政道路、公园、庭院等照明场所。这种电光源是()。A.低压钠灯B.高压钠灯C.氙灯D.金属卤化物灯答案：A解析：该题主要考察的是

35、低压钠灯应用，低压钠灯是利用低压钠蒸气放电发光的电光源，在它的玻璃外壳内涂有红外线反射膜，低压钠灯的发光效率可达200Lm/W，是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，还有不眩目的特点。低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源，低压钠灯发射波长为589.0nm和589.6nm的单色光，这两条黄色谱线的位置靠近人眼最灵敏的波长为555.0nm的绿色谱线，在人眼中不产生色差，因此视见分辨率高，对比度好，特别适用于高速公路、交通道路、市政道路、公园、庭院照明。有关施工图设计文件审查的说法，正确的是（ ）。A.建设单位应当将施工图送监理单位审查B.施工图设计文件审查的内容包括专项施工方案C.施工图设计

36、文件审查的内容包括是否符合民用建筑节能标准D.施工图审查机构可以与建设单位有隶属关系答案：C解析：施工图设计文件审查的内容包括：是否符合工程建设强制性标准：地基基础和主体结构的安全性；是否符合民用建筑节能强制性标准；勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。该知识点是造价管理教材重新编写内容，注意掌握。关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含

37、增值税的进项税额答案：D解析：2022版教材P14，选项A错误，简易计税有适用的范围；选项B错误，一般计税法，建筑业增值税税率为9%，而简易计税方法，建筑业增值税税率为3%；选项C错误，采用简易计税法时，税前造价包含增值税的进项税额。当被调参数与给定值发生偏差时，调节器的输出信号不仅与输入偏差保持比例关系，同时还与偏差的变化速度有关，该调节装置是（ ）。A比例调节（P） B积分调节（I）C比例积分调节（PI） D比例微分调节（PD）答案：D解析：比例微分调节（PD）特点是：当被调参数与给定值发生偏差时，调节器的输出信号不仅与输入偏差保持比例关系，同时还与偏差的变化速度有关。21年一级造价工程师

38、试题6卷 第6卷(2022年)根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目总经理的职权之一是()。A.提出项目开工报告B.审核项目初步设计和概算文件C.组织工程招标工作D.提出项目竣工验收申请报告答案：C解析：(3）项目总经理的职权。项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件， 对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见， 提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作， 编制和确定招标方案、标底和评标标准， 评选和确定投标、中标单位。实行国际招标的项目， 按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；编

39、制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施， 负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中， 在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整， 需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件， 并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。某水闸底板混凝土采用

40、平浇法，最大混凝土块浇筑面积400m2，浇筑层厚40cm，混凝土初凝时间按3h计，混凝土从出机口到浇筑入仓历时30min。则该工程拌合站小时生产能力最小应为（）m3/hA.64B.70.4C.320D.352答案：B解析：本题考查的是临时设施。浇筑生产不均匀系数一般为1.11.2，计算式为（1.11.2）4000.4/（3-0.5）=70.476.8。价值工程应用中，采用0-4评分法确定的产品各部件功能得分见下表，则部件的功能重要性系数是()。A:0.125B:0.150C:0.250D:0.275答案：D解析：本题考查的是功能评价。(2+3+4+2)/40=0.275。依据通用安装工程工程量

41、计算规范（GB 508562022）的规定，上煤设备安装工程量计量中，下列计量单位表述错误的是（）。A.皮带机按设计图示数量以“套”计算B.皮带秤按设计图示数量以“台”计算C.输煤转运站落煤设备按设计图示数量以“套”计算D.配仓皮带机按设计图示长度以“m”计算答案：A解析：本题考查的是热力设备安装工程计量。（1）皮带机、配仓皮带机区分型号、长度、皮带宽度，按设计图示数量或设计图示长度以“台”或“m” 计算。（2）输煤转运站落煤设备区分型号、质量，按设计图示数量以 “套”计算。（3）皮带秤、机械采样装置及除木器区分名称、型号、规格，按设计图示数量以“台”计算。下列关于塔设备的分类和性能说法不正确

42、的是（）。A.筛板塔板上液面落差小，小孔筛板易堵塞B.泡罩塔容易发生漏液现象，雾沫夹带严重C.浮阀塔生产能力、操作弹性大，塔板效率高D.液气比较大的蒸馏或吸收操作宜采用填料塔答案：B解析：泡罩塔不易发生漏液现象，塔板不易堵塞，对各种物料的适应性强。雾沫夹带严重，生产能力小。故B选项错误。 工程项目设计方案的评价指标体系包括以下内容（ ）。A.使用价值指标B.项目社会价值指标C.工程项目满足需要程度的指标D.财务分析指标E.反映创造使用价值所消耗的劳动量等资源的指标 答案：A,C,E解析：本题考查的是设计方案的评价与优化。评价指标应能充分反映工程项目满足社会需求的程度，以及为取得使用价值所需投入

43、的社会必要劳动和社会必要消耗量。因此，指标体系应包括以下内容：使用价值指标，即工程项目满足需要程度(功能)的指标；消耗量指标，即反映创造使用价值所消耗的资金、材料、劳动量等资源的指标；其他指标。2022教材P307-310某分部工程划分为4个施工过程、3个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水节拍分别为6、4、4、2天，则流水步距为（ ）天。A.1B.2C.4D.6答案：B解析：2022版教材P113本题考查的是流水施工的基本组织方式中等步距异节奏流水施工的计算方法，取各个施工过程流水节拍的最大公约数。本题为2，所以流水步距为2。国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A、国内标

44、准工资，不包括国内附加工资和补贴B、国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C、按当地市场预侧的工资预涨费D、按当地工人保险费标准计算的保险费答案：D解析：2022版教材P233本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。国外雇用工人人工工日单价主要包括：（1）基本工资，按当地政府或市场价格计算；（2）带薪法定假日、带薪休假日工资，若月工资未包括此项，应另行计算；（3）夜间施工或加班的增加工资；（4）税金和保险费，按当地规定计算；（5）雇工招募和解雇应支付的费用，按当地规定计算；（6）工人上下班交通费，按当地规定和雇用合同规定计算。某台起重机吊装设备，已知吊装重物的重量为Q(包括索、吊具的重量)。吊装计算载荷应为()AQB11QC12QD1112Q答案：B解析：2022版教材P100教材原文是：3）吊装计算载荷。吊装计算载荷（简称计算载荷）等于动载系数乘以吊装载荷。起重吊装工程中常以吊装计算载荷作为计算依据。计算载荷的一般公式为：Qj=K1K2Q；一般取动载荷系数K1为1.1。本题为单台起重机吊装，而K2为不均衡载荷系，是在多分支（多台起重机、多套滑轮组等）共同抬吊一个重物时才考虑的，故本题不考虑K2。