二级建造师答疑精华9章.docx

《二级建造师答疑精华9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师答疑精华9章.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师答疑精华9章二级建造师答疑精华9章 第1章 在施工过程中，因甲承包商自身的原因导致了进度拖延，甲承包商按监理工程师的要求提出并实施了加快进度的赶工措施，则（ ）。A甲承包商有权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责B甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，但是监理工程师对赶工措施的效果负责C甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师不对赶工措施的效果负责D业主承担赶工措施所追加的合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责正确答案：C 通常在工程上，用来描述进度的有（ ）。A持续时间B工程活动的结果状态数量C流水步距D流水节拍E劳动工时消耗正确答案：ADE承包

2、商索赔成立应具备的前提条件有（）。A、 造成费用增加或工期损失数额较大，超出了正常的承受范围B、 索赔费用计算正确，并且容易分析C、 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失D、 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任E、 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告答案：C,D,E解析：索赔成立的前提条件索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程

3、序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。混凝土重力坝的纵缝中，一般不需要灌浆的有（ ）。 A. 竖缝 B. 斜缝 C. 错缝 D. 通仓浇筑 E. 冷缝答案：B,C解析：纵缝有竖缝、斜缝、错缝。 1. 为了恢复因竖缝而破坏的坝体整体性，竖缝须要设置键槽，并进行接缝灌浆处理，或设置宽缝回填膨胀混凝土。 2. 斜缝可以不进行接缝灌浆。 3. 错缝一般不灌浆，但在重要部位如水轮机蜗壳等重要部位需要骑缝钢筋，垂直缝和水平施工缝上必要时需设置键槽。已知工程网络计划中，工作M、N、P无紧后工作，则该网络计划的计算工期应等于这三项工作的()。A.最早完成时间的最大值B.最迟完

4、成时间的最大值C.最早完成时间的最小值D.最迟完成时间的最小值答案：A解析：2022新版教材P140页 计算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。#二级建造师答疑精华9章 第2章（2022年）施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法 5 年内不得担任任何施工企业的主要负 责人、项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。A.犯罪行为发生之日 B.刑罚执行完毕之日 C.案件移送审查之日 D.刑事判决生效之日答案：B解析：生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执 行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何生产

5、经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全 事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用()A、闪光对焊B、绑扎搭接C、电弧焊D、直螺纹套筒连接答案：D解析：2022版教材P 64直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头，轴心受拉及小偏心受拉钢筋的纵向受力钢筋和直接承受动力荷栽结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地

6、均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司可以向()。A.合同履行地法院起诉B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：2022版教材P332仲裁法规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。因为没达成一致，所以不能仲裁。排除BCD。民事诉讼法规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。” 一般由城市（ ）燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。A中压BB中压AC高压BD次高压A正确答案：C关于施工总承包模式的说法，下列选项正确的是()。A.工程质量的好坏取决于业主

7、的管理水平B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目C.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大D.施工总承包合同一般采用单价合同答案：C解析：工程质量的好坏取决施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平；施工总承包模式一般要等施工图设计全都结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对进度控制不利，限制了其在建设周期紧迫的工程项目中应用；施工总承包合同一般实行总价合同。二级建造师答疑精华9章 第3章根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，不属于承揽业务不良行为的是( )。A.以其他企业的名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修

8、义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.通过行贿的手段获取中标的答案：B解析：有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法有（）。A.定力矩法B.双螺母锁紧法C.测量伸长法D.液压拉伸法E.防松销固定法答案：A,C,D解析：2022版教材P46页 有预紧力要求的螺纹联接常用紧固方法:定力矩法，测量伸长法，液压拉伸法，加热伸长法。为改变项目信息传递的障碍，项目经理完善了信息传递流程。这种纠偏措施属于动态控制纠偏措施的（ ）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施答案：A解析：根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有（ ）。A劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B用人单位被吊销营

9、业执照、责令关闭、撤销的C以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D劳动者被依法追究刑事责任的E用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的答案：C,E解析：本题考查劳动合同的效力。CE属于劳动合同无效的情况。AB属于劳动合同终止的情况。D属于用人单位单方解除劳动合同的情形。注意三者的区别。某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2022年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是（）。A.电气管线，给水排水管道，装修工程为1年B.屋面防水工程为7年C.有防水要求的卫生间、厨房为5

10、年D.基础工程为50年答案：A解析：2022新版教材P296页建设工程质量管理条例规定，电气管线，给水排水管道，装修工程的最低保修期为2年。二级建造师答疑精华9章 第4章三类水闸系指（）。A.工程无影响正常运行的缺陷B.工程存在一定损坏C.工程存在严重损坏D.工程存在严重安全问题答案：C解析：2022版教材P1451. 根据水闸安全鉴定管理办法，水闸安全类别划分为四类： 一类闸：运用指标能达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，按常规维修养护即可保 证正常运行。 二类闸：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常 运行。 三类闸：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除

11、险加固后，才能达到正 常运行。四类闸：运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，需降低标准运用或报 废重建。下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有()。A、 采用TN-S接地、接零保护系统B、 采用三级配电系统C、 采用两级漏电保护和两道防线D、 采用同一个开关电器直接控制多个用电设备E、 必须按照“开关箱分配电箱总配电箱”顺序送电答案：A,B,C解析：公路工程施工现场临时用电的三项基本原则是：必须采用TN-S接地、接零保护系统；必须采用三级配电系统；必须采用两级漏电保护和两道防线。由于每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上

12、的用电设备（含插座）。可见选项D是错误的；所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照由总配电箱分配电箱开关箱的顺序送电和由开关箱分配电箱总配电箱的顺序停电（出现电气故障时的紧急情况除外），所以选项E是错误的。下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是( )。A.氡B.氯C.氨D.甲醛答案：B解析：2022版教材P328页 (3)民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果应符合表2A332044-11的规定。污染物为氡、甲醛、苯、氨、TVOC。根据合同法，不可以采用口头形式的合同是（）。A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同答案：C解析：

13、2022版教材P109合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。某施工企业承担了某项施工任务，在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，需要与实际施工成本进行比较的成本项是()。A.施工成本规划中的相应成本项B.工程合同价中的相应成本项C.工程投标价中的相应成本项D.工程款支付中的相应成本项答案：B解析：2022新版教材P29页 在进行施工成本控制时，为及时了解该施工项目的盈亏情况，实际施工成本应和工程合同价中的相应成本项进行比较，故选B。和选项A比较反映的是成本规划完成情况，与选项C、D比较，则没有实际意义。二级建造师答疑精华9章 第5章造价低，施工简单，有障碍物时可改变间距

14、的深基坑围护结构是（）。 A.钢板桩B.板式钢管桩C.桩板式墙板式桩D.预制混凝土板桩答案：C解析：桩板式墙板式桩的特点包括：(1)H钢的间距在1215m：(2)造价低，施工简单，有障碍物时可改变间距；(3)止水性差，地下水位高的地方不适用，坑壁不稳的地方不适用；(4)开挖深度下海达到6m左右，无支撑；而日本用于开挖深度10m以内的基坑(有支撑)。 #根据合同法的规定，允许单方解除合同的情形是()。A.法定代表人变更B.由于不可抗力致使合同不能履行C.当事人一方违约D.当事人一方发生合并、分立答案：B解析：2022版教材P125合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力

15、致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。王某在取得建造师注册执业证书后，应在规定的时间向()备案。A.国务院建设主管部门 B.省、自治区政府建设主管部门 C.市级建设主管部门 D.县级以上建设主管部门答案：A解析：2022版教材P63取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，具体审批程序由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

16、依法确定。对批准注册的，核发由国务院建设主管部门统一样式的中华人民共和国二级建造师注册证书和执业印章，并在核发证书后30日内送国务院建设主管部门备案。施工单位应当自施工机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记A.20B.30C.10D.28答案：B解析：2022新版教材P200页 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起三十日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。桥下净空高度是指（ ）。A.设计洪水位或通航水位与桥跨结构最下缘之间的距离B.设计洪水位或通航水位与桥跨结构最上缘之间的距离C.设

17、计洪水位或通航水位与最低水位之间的距离D.设计洪水位或通航水位与测时水位之间的距离答案：A解析：2022版教材P1036桥下净空高度：是设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离，以H表示。它应保证能安全排洪，并不得小于对该河流通航所规定的净空高度。二级建造师答疑精华9章 第6章下列纠纷中，()适用于地域管辖原则。A.建设工程施工合同纠纷B.不动产纠纷C.房屋买卖纠纷D.土地使用权转让纠纷答案：A解析：2022新版教材P306页2、特殊地域管辖民事诉讼法规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”解释中规定：建设工程施工合同纠纷以施工合同行为地为合同履行地。

18、债的产生根据有（ ）。A合同B侵权C支付价款D不当得利E无因管理答案：A,B,D,E解析：本题考查的是建设工程债的产生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。施工平行发承包模式的特点是（）。A.对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制B.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长C.业主招标工作量大，对业主不利D.业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工作的承包商答案：C解析：施工平行发承包的特点1）费用控制（1）对每一部分工程施工任务的发包，都以施工图设计为基础，投标人进行投标报价较有依据，工程的不确定性程度降低了，对合同双方的风险

19、也相对降低了；（2）每一部分工程的施工，发包人都可以通过招标选择最满意的施工单位承包，对降低工程造价有利；（3）对业主来说，要等最后一份合同签订后才知道整个工程的总造价，对投资的早期控制不利。2）进度控制（1）某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期；（2）由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多；（3）施工总进度计划的编制和控制由业主负责；由不同单位承包的各部分工程之间的进度计划的协调及其实施的协调由业主负责。3）质量控制（1）对某些工作而言，符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利；（2）合同交互界面比较多，应非常重视各合

20、同之间界面的定义，否则对项目的质量控制不利。4）合同管理（1）业主要负责所有施工承包合同的招标、合同谈判、签约，招标工作量大，对业主不利；（2）业主在每个合同中都会有相应的责任和义务，签订的合同越多，业主的责任和义务就越多；（3）业主要负责对多个施工承包合同的跟踪管理，合同管理工作量较大。5）组织与协调（1）业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择；（2）业主要负责对所有承包商的组织与协调，承担类似于施工总承包管理的角色，工作量大，对业主不利；（3）业主方可能需要配备较多的人力和精力进行管理，管理成本高。 双代号网络计划中的表示（ ）。A具体活动过程B不存在的工作C持续时间D事

21、件开始正确答案：B自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。A.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡B.乙死亡C.甲取消委托合同D.乙丧失民事行为能力答案：A解析：2022版教材P11页第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止： （一）代理期间届满或者代理事务完成； （二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （三）代理人丧失民事行为能力； （四）代理人或者被代理人死亡； （五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。第一百七十四条被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效： （一）代理人不知道并且

22、不应当知道被代理人死亡； （二）被代理人的继承人予以承认； （三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止； （四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。二级建造师答疑精华9章 第7章A 公词承接了山区某一级公路E3 标段路基工程施工，平均海拔1680m，其中建筑安装工程费用中的人工费为3000 万元、材料费l.1 亿元、施工机械费为2500 万元、其他工程费为1500 万元、间接费为2300 万元，其中间接费中规费费率为40%，利润率为7.5%。将软基工程分包给B 公司。在招标文件中，80%挖方为石方，石料强度32MPa，填石路堤填料由挖方路段调运，制定详细的施工工艺流程和

23、质量控制要求。施工过程部分事件摘要如下：事件1：路堑段支挡高度小于6m 采用砌体重力式挡土墙；高度大于6m 采用柱板式锚杆挡士墙，见图1，施工顺序：基坑开挖基础浇筑锚杆制作钻孔清孔锚杆安放B挡土板安装肋柱安装墙后填料回填与压实。事件2：按照“谁承包、谁负责”的原则，A 公司对所承包工程的劳务管理全面负责，A公司加强对B 公司的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作，并配备了专职的劳务用工管理人员，负责登记劳务人员的考勤记录和工资结算及支付等情况。事件3：填石路堤段填筑时，通过试验段严格控制填料质量，石料最大粒径不得超过压实层厚；采用分层填筑分层压实，为了防止不均匀沉降，岩性相差较大的填料应纵向分

24、幅填筑；路基填筑完后立即进行边坡码砌，防止边坡坍塌。事件4：对于填石路堤填筑工程，选择的机械与设备主要有：挖掘机、推土机、移动式空气压缩机和和自卸汽车等。1、写出事件1 中A、B 的名称；并改正柱板式锚杆挡土墙施工顺序错误之处。2、补充背景资料事件2 中管理人员还应负责登记的主要内容？3、指出并改正事件3 中的错误之处？4、指出事件4 中机械配置不合理之处，并补充所需机械？5、指出事件4 中路堤施工前修筑试验路段的主要目的是？6、列式计算该工程的建筑安装工程费。答案：解析：1.答案： A：锚固段；B：注浆锚固。“挡土板安装肋柱安装”错误；应改为：肋柱安装挡土板安装。2.答案：还应负责登记：劳务

25、人员的基本身份信息、培训和技能状况、从业经历、诚信信息等情况。3.答案：错误 1：石料最大粒径不得超过压实层厚；改正：石料最大粒径应不应大于 500mm，并不宜超过层厚的 2/3；错误 2：岩性相差较大的填料应纵向分幅填筑；改正：岩性相差较大的填料应分层或分段填筑。错误 3：路基填筑完后立即进行边坡码砌；改正：中硬、硬质石料填筑，边坡码砌与路基填筑宜基本同步进行。4.答案：不需要：挖掘机、移动式空气压缩机。还需要：铲运机、羊足碾、压路机（不小于 18t）、洒水车、平地机等。5.答案：确定满足孔隙率标准的松铺厚度、压实机械型号及组合、 压实速度及压实遍数、沉降差等参数。6.答案：规费=各类工程的

26、人工费*规费费率=300040%=1200 万元利润=各类工程的（直接费+间接费-规费）利润率(%)=（3000+11000+2500+2300-1200）7.5%=1320 万元税前工程造价直接费间接费利润建筑安装工程费税前工程造价(1 十建筑业增值税税率 11%）=（3000+11000+2500+2300+1320）（1+ 11% ）=22333.2 万元根据劳动合同法的规定，劳动者在试用期的工资不得低于劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.50%B.60%C.70%D.80%答案：D解析：2022版教材P131劳动试用期。根据劳动合同法规定：劳动者在试用期

27、的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。机电工程单机试运行的范围包括（）。A.电气系统B.控制系统C.炼油化工工程D.连续机组的机电工程E.联锁、报警系统答案：A,B,E解析：本题考查的是试运行要求。单机试运行的范围包括：驱动装置、传动装置、单台机械设备（机组）及其辅助系统（如电气系统、润滑系统、液压系统、气动系统、冷却系统、加热系统、检测系统等）和控制系统（如设备启停、换向、速度等自动化仪表就地控制、计算机PLC程序远程控制、联锁、报警系统等）。下列不属于民事诉讼证据种类的是()。A.书证B.视听资料C.勘验笔录D.鉴定笔录

28、答案：D解析：2022版教材P311页根据民事诉讼法，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。室内塑料排水管道系统的检验试验有（ ）。A.水压试验B.通水试验C.泄漏试验D.灌水试验E.通球试验答案：B,D,E解析：2022版教材P133系统实验：建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验，非承压管道灌水试验，排水干管通球，通水试验，消火栓系统试射试验等。二级建造师答疑精华9章 第8章根据标准施工招标文件，关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长

29、工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润B.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求D.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担答案：C解析：2022版教材P86页发包人的原因引起暂停施工，发包人要承担费用、工期和利润的索赔，但不是所有的暂停施工，发包人都要承担全部责任。项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有（）。（2022年）A.桩基的设计持力层变更B.工期目标重大调整C.现场增设三台塔吊D.预制管桩改为钻孔灌注桩E.更换劳务分包单位答

30、案：A,B,C,D解析：考查内容：单位工程施工组织设计的管理。项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；（3）主要施工方法有重大调整；（4）主要施工资源配置有重大调整；（5）施工环境有重大改变。A属于设计有重大修改；B工期调整过大会导致资源配置有重大调整；C属于施工方法和资源配置有重大调整；D属于工程设计有重大修改，相应的施工方法也随之改变。抛投块料截流按不同的抛投合龙方法分为()。A、塞堵B、平堵C、盖堵D、立堵E、混合堵答案：B,D,E解析：抛投块料截流方法，采用拋投块料截流，按不同的

31、拋投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。根据标准施工招标文件中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出（ ）。A.在合同工程接收证书颁发前B.在合同工作接收证书颁发后C.在竣工付款证书接收前D.在缺陷责任期终止证书颁发后答案：B解析：承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。下列施工质量事故处理方式中，（ ）是指经过适当的加固补强,修复缺陷，自检合格后重 新进行检查验收。A.返工处理 B.加固处理C.修补处理 D.降级处理答案：B解析：本题主要考查对2Z104042施工质量事故处理方法”的掌握

32、。二级建造师答疑精华9章 第9章关于高处作业的说法，错误的是()。A、在坠落高度基准面2m处有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业B、高处作业分为一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业C、强风高处作业、雪天高处作业、带电高处作业均属于特殊高处作业D、进行三级高处作业时，应事先制订专项安全技术措施答案：B解析：高处作业的标准(1)凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在25m时，称为一级高处作业；高度在515m时，称为二级高处作业；高度在1530m时，称为三级高处作业；高度在30m以上时，称为特级高处作业。（显然，B选项错误

33、）(2)高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。二、安全防护措施(14)进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。工程风险分配的原则应包括（ ）。A.谁能最有效地预测、防止和控制风险，则应由他承担相应的风险责任B.管理风险的成本最低者应承担风险C.风险的分配取决于双方的经济地位D. 风险责任和机会对等E.符合现代工程管理理念答案：A,B,D

34、,E解析：2022新版教材P268页工程风险分配的原则合同风险应按照效率原则和公平原则进行分配。（1）从工程整体效益出发，最大限度发挥双方的积极性，尽可能做到: 谁能最有效地( 有能力和经验)预测 、 防止和控制风险，或能有效地降低风险损 失，或能将风险转移给其他方面，则应由他承担相应的分配风险责任。承担者控制相关风险是经济的 ， 即能够以最低的成本来承担风险损失， 同时他管 理风险的成本、自我防范和市场保险费用最低，同时又是有效、方便、可行的。通过风险分配，加强责任，发挥双方管理和技术革新的积极性等。（2）公平合理，责权利平衡（3）符合现代工程管理理念。（4）符合工程惯例 ，即符合通常的工程

35、处理方法。关于地下连续墙缺点的说法，错误的是（ ）。A.每段连续墙的接头质量较难控制，容易形成结构的薄弱点B.墙体难保持垂直度C.施工技术要求高D.制浆及处理系统占地较大，处理不善容易造成现场泥泞和污染E.对开挖的地层适应性较弱答案：B,E解析：P59-63地下连续墙是在地下工程开挖前，地面上沿着基坑的周边用特制的挖槽机械，在泥浆护壁的情况下开挖一定长度的沟槽（称为单元槽段），然后将钢筋骨架吊放入沟槽，最后用导管在充满泥浆的沟槽中浇筑棍凝土，形成一个单元墙段。各单元墙段之间以某种接头方式连接，就形成一条连续的地下墙。地下连续墙可以用作深基坑的临时支护结构，亦可以同时作为建筑物的地下室外墙。地下

36、连续墙适用于淤泥、黏性土、冲积土、砂性土及粒径50mm以下的砂砾层等多种地质条件，深度可达50m，但是不适用于在岩熔地段、含承压水很高的细砂粉砂地层、很软的黏性土层中。地下连续墙的优点有（1）机械化施工，速度快、精度高，并且振动小、噪声低。（2）具有多功能用途，如防渗、截水、承重、挡土、防爆等。（3）基坑开挖过程的安全性高，支护结构变形较小。可适应各种软弱地层或是在重要建筑物附近的地下开挖;也可适应各种复杂条件下的施工要求。（4）墙身具有良好的抗渗能力，坑内降水时对坑外影响较小。（5）开挖基坑无需放坡，土方量小;浇筑混凝土无需支模和养护，并可在低温下施工，缩短了施工时间。下图是某项目的一个组织工具，该图的矩形框有（ ）可填写。A.项目经理 B.主体结构工程C.施工分包单位 D.投资控制部答案：C解析：下列关于各种开挖方法的描述中错误的是（）。A.单侧壁导坑法适用于地层差、跨度小于等于14m，沉降较小，防水好B.中洞法适用于小跨度、连续使用可扩成大跨度，沉降小，防水效果差C.侧洞法适用于小跨度、连续使用可扩成大跨度，沉降大，防水效果差D.柱洞法适用于多层多跨结构，沉降大，防水效果差答案：A解析：P104-108导坑法适用于沉降较大的地质，故A描述错误。