二级建造师考试真题及详解5辑.docx

《二级建造师考试真题及详解5辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试真题及详解5辑.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试真题及详解5辑二级建造师考试真题及详解5辑 第1辑建设工程纠纷的产生是指建设工程当事人对建设过程中的（）产生了不同的理解。A.权利义务B.工程建设分歧意见C.工程质量D.竣工时间答案：A解析：2022新版教材P300页建设工程纠纷的产生是指建设工程当事人对建设过程中的权利义务产生了不同的理解，建设工程纠纷常见的是民事纠纷和行政纠纷。建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。下列燃气管道安装的要求中，不正确是（）A.室内燃气管道不得穿过烟道B.燃气管道严禁穿过卧室C.无缝钢管不得采用法兰连接D.在有人行走的地方，敷设高度不应小于2.2

2、m答案：C解析：（一）管道安装要求(2)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。(4)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时，必须采取焊接连接方式，并必须设在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。(7)无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接；铜管应采用承插式硬钎焊连接，不得采用对接钎焊和软钎焊；公称尺寸不大于 DN50 的镀锌钢管应采用螺纹连接，煤气箐可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料；天然气或液化石油气管选用石油密封脂或聚四氟乙烯薄膜为填料。(8)燃气管道敷设高度（从地面到管道底部或管道保温层部）应符合下列要求：1)

3、在有人行走的地方，敷设高度不应小于 2. 2m。2)在有车通行的地方，敷设高度不应小于 4. 5m。与混凝土的握裹力大，可作为钢筋混凝土用最主要受力钢筋的是( )。A.热轧光圆钢筋B.热轧带肋钢筋C.热处理钢筋D.预应力钢丝答案：B解析：2022版教材P26页热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大，共同工作性能好，是钢混的主要受力钢筋。下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是()。A.工程师指示承包商加快施工进度B.开工前发包人原因引起的暂停施工C.异常恶劣的气候条件D.业主未能及时支付工程款造成工期延误答案：A解析：2022新版教材P86页标准施工掊标文件中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔

4、的条款表2Z102044。#关于地下连续墙导墙说法，正确的有()。A、 导墙施工精度控制挖槽精度B、 导墙应承受水土压力C、 导墙要承受起吊钢筋笼吊机的施工荷载D、 杂填土较厚时要加深导墙E、 地下水位越高导墙越深答案：A,B,C,D解析：导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载，不得移位和变形。此题因为是真题 建议不修改 新教材有变动，现已经没有“杂填土较厚时要加深导墙”沥青混凝土路面中，直接承受行车荷载作用的是（ ）。A垫层B基层C面层D底基层答案：C解析：面层直接承受行车作用。承受行车荷载较大的竖向力、水平力和冲击力的作用。二

5、级建造师考试真题及详解5辑 第2辑侵权责任是指行为人（）所产生的民事责任。A.侵犯法人名称权和自然人的人身权B.侵犯国家、集体的财产权利C.侵犯他人的名称权D.侵犯公民的财产权利E.侵犯国家、集体有争议的财产权利答案：A,B,D解析：2022版教材P19页侵权，是指公民或法没有法律依据而侵害他人财产权利或人身权利的行为。 这里主要描述的就是人身权和财产权。E选项中提到财产权利本身是有争议的，描述不明确，故不选择。#某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括( )。A、国有建设用地出让合

6、同B、建设用地规划许可证C、建设工程规划许可证D、建设项目环境影响报告书E、选址意见书答案：B,C,E解析：根据城乡规划法的规定，建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及奠有关规划的要求，对建设工程进行规划验收。故选项 B、C、E 正确。在( )阶段，必须对脚手架及其地基基础进行检查和验收后方可使用。A.冻结地区解冻后B.每搭设完68m高度后C.五级及以上大风后D.雨雪天气过后E.作业层上施加荷载前答案：A,B,E解析：脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验

7、收：基础完工后,脚手架搭设前；每搭设完68m高度后;作业层上施加荷载前；达到设计高度后；遇到六级及以上大风或大雨后；冻结地区解冻后；停用超过一个月重新投入使用前。在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定项目管理目标责任书时，不应作为依据的是（）。A.项目合同文件B.组织的经营方针和目标C.项目管理规划大纲D.项目管理实施规划答案：D解析：2022新版教材P34页施工企业与项目经理签订项目管理目标责任书的依据有：1、项目合同文件；2、组织的管理制度；3、项目管理规划大纲；4、组织的经营方针和目标；5、项目特点和实施条件与环境；关于环境管理体系标准应用原则的说法中，不正确的是()。

8、A.环境管理体系应成为独立的管理系统B.环境管理体系着眼于采用系统的管理措施C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防D.环境管理体系标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任答案：A解析：2022新版教材P189页 4.环境管理体系标准的应用原则(1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任；(2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系；(3)标准着眼于采用系统的管理措施；(4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中；(5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防；(6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的

9、承诺和责任以及全员的参与。负责填写质量缺陷备案表的是( )单位。 A.监理B.施工C.项目法人D.质量监督答案：A解析：根据水利工程质量事故处理暂行规定(水利部令第9号)，质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。故本题应选A。二级建造师考试真题及详解5辑 第3辑 某大型商厦主楼22层，地下室2层，整个建筑是“T”型，占地面积为3400m2，建筑总面积为3485480m2，其中地下室面积547608m2，本工程地下室采用钢筋混凝土结构，底板为C30防渗（P10）钢筋混凝土，外墙采用C40防渗钢筋混凝土，施工缝用BW91型止水带，防

10、水采用内防水；该工程1997年开工，在此建筑物的施工过程中，该混凝土强度经测试论证达不到要求；竣工后，经区质量监督站核定达不到合格等级，经法定检测单位检测，该内墙混凝土强度不满足设计要求。（1）该混凝土强度经测试论证达不到要求，这时应采用什么处理方法?（2）试说说处理后应满足什么要求吗?（3）竣工后的问题应如何处理呢?（4）若你是施工负责人，为避免以后出现类似质量问题，在以后的施工中你应该事前对哪些因素进行控制?正确答案：(1)可采用的处理方案有：封闭防护，结构卸荷，加固补强，限制使用，拆除重建等。 (2)处理后的基本要求如下： a处理应达到安全可靠，不留隐患，满足生产和使用要求，施工方便，经

11、济合理的目的。 b重视消除事故原因。 c注意综合治理。 d正确确定处理范围。 e正确选择处理时间和方法。 f加强事故处理的检查验收工作。 g认真复查事故的实际情况。 h确保事故处理期的安全。 (3)经返工重做，应重新进行验收。 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。 经返修或加固处理的分面，分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位(子单位)工程，严禁验收

12、。 (4)从影响施工项目质量的因素人手，主要有五个方面，即4MIE，指人、材料、机械方法和环境下列可以采用滑模摊铺机进行摊铺的是（ ）。A.上坡纵坡大于5%的路段B.下坡纵坡大于6%的路段C.平面半径大于50m 的路段D.超高横坡超过7%的路段答案：C解析：上坡纵坡大于5、下坡纵坡大于6、平面半径小于50m 或超高横坡超过7的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。土石坝坝面作业包含( )等工序。A.铺料B.排水C.整平D.压实E.加水答案：A,C,D解析：2022版教材P87页 坝面作业可以分为铺料、整平和压实三个主要工序。凡有条件者，截流时采用的材料均应优先选用( ）截流。A.石块B.装石竹笼C

13、.石串D.混凝土块体答案：A解析：截流时采用当地材料在我国已有悠久的历史，主要有块石、石串、装石竹笼等。此外，当截流水力条件较差时，须采用混凝土块体。石料重度较大，抗冲能力强，一般工程较易获得，而且通常也比较经济。因此，凡有条件者，均应优先选用石块截流。在保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是（）。A.受益人B.投保人C.被保险人D.保险人答案：B解析：2022版教材P33页 保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。某设备租赁公

14、司出租未经安全性能检测的起重机械设备，被责令停业整顿，并处一定数额的罚款。该罚款数额应是（）。A.1万元以上2万元以下B.2万元以上5万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上15万元以下答案：C解析：2022版教材P257页出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。二级建造师考试真题及详解5辑 第4辑2022年11月10日，甲建筑公司将建设单位告上法庭，要求乙建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，甲建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性。该施工承包合同属于()

15、。A.书证B.物证C.证人证言D.鉴定结论答案：A解析：2022新版教材P311页掌握证据的种类书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。书证是民事诉讼和仲裁中普遍并大量应用的一种证据。物证指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。证人指了解案件真实情况并向法院或当事人提供证词的人。鉴定结论是诉讼证据的一种。鉴定结论不同于证人证言等人证，因为鉴定人没有直接或间接感知案件情况鉴定结论是表述判断意见而不是陈述事实情况。图纸是组成水利水电工程施工合同文件合同的一个部分，包括( )。A.招标图纸B.投标图纸C.承包人提交的经监理人批准的图纸D.发包人提供的施工图

16、纸E.初步设计图纸答案：A,B,D解析：2022版教材P193 指列人合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。消火栓系统施工程序中，箱体稳固的紧后工序是()。A.支管安装B.附件安装C.管道试压D.冲洗系统调试答案：B解析：2022版教材P156页 （2）消火栓系统施工程序：施工准

17、备干管安装支管安装箱体稳固附件安装管道试压、冲洗系统调试。下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有()。A、 采用TN-S接地、接零保护系统B、 采用三级配电系统C、 采用两级漏电保护和两道防线D、 采用同一个开关电器直接控制多个用电设备E、 必须按照“开关箱分配电箱总配电箱”顺序送电答案：A,B,C解析：公路工程施工现场临时用电的三项基本原则是：必须采用TN-S接地、接零保护系统；必须采用三级配电系统；必须采用两级漏电保护和两道防线。由于每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备（含插座）。可见选项D是错误的；所有配电箱、开

18、关箱在使用过程中必须按照由总配电箱分配电箱开关箱的顺序送电和由开关箱分配电箱总配电箱的顺序停电（出现电气故障时的紧急情况除外），所以选项E是错误的。 下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有( )。A甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交B应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交C监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档D监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交E工程档案一般不少于二套，一套(原件)由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆(室)正确答案：BD对于上报至设区的市级人民政府负责调查的安全事故属于（）。

19、A.特大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C解析：2022版教材P245页重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。二级建造师考试真题及详解5辑 第5辑在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应该()。A.分析项目的合同结构B.编制详细的网络计划C.分析项目资金流量D.分析进度目标实现的可能性答案：D解析：2022新版教材P128页 在进行 建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。预应力后张法张拉施工时，工具锚（夹具）、千斤顶和工作锚（锚具）正确的安装顺序是()。A、工作锚千斤顶工具锚B、工具锚千斤顶

20、工作锚C、工具锚工作锚千斤顶D、工作锚工具锚千斤顶答案：A解析：正确的安装顺序是安装工作锚安装千斤顶安装工具锚。 当桩孔附近有管线时，护筒的埋入深度（ ）超过管线深度，确保管线在钻孔桩成孔过程中的安全。A宜B应C可D必须正确答案：A采用小导管加固时，为保证工作面稳定和掘进安全，应确保小导管( )。A.安装位置正确B.自身刚度C.有效长度足够D.自身强度E.钻设角度准确答案：A,C,E解析：2022版教材P118页 采用小导管加固时，为保证工作面稳定和掘进安全，应确保小导管安装位置正确并具备足够的有效长度，严格控制好小导管的钻设角度。（2022年案例二）某新建商用群体建设项目，地下二层地上八层，

21、现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000m2。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。改操作平台的台面面积8.64m2，台面距楼地面高4.6m。现场搭设的移动式操作平台的台面面积，台面高度是否符合规定？现场移动式操作平台作业安全控制要点有哪些？答案：解析：（1）现场搭设的移动式操作平台的台面面积（1分）和台面高度均（1分）符合规定。移动式操作平

22、台台面不得超过10m2（1分），高度不得超过5m（1分）。（2）安全控制要点：移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m。台面脚手板要铺满钉牢（1分），台面四周设置防护栏杆（1分）；平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台（1分）。1背景某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件：(1)由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月

23、。(2)施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长05个月。(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期15个月。(4)井筒施工结束后，由于总涌水量大于10m3h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。2问题(1)建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作?(2)施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备?(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任?(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题?答案：解析：P122-127(1)建设单位在井筒开工前，应当完成的工作包括：井筒勘查、井筒设计、矿井施工组织设计编制、土地征购、井筒施工

24、必备的工程条件准备、相关开工手续、确定监理单位、配备管理人员、审查施工单位的井筒施工组织设计。(2)施工单位在井筒开工前，应当进行的准备工作包括：1)技术准备。包括：掌握项目的具体工程内容及施工技术与方法要求，工期与质量要求等内容，检查井筒的设计文件；会审施工图纸，掌握相关地质资料内容及对工程的影响；编制施工组织设计。2)工程准备。包括：现场勘察和施工测量；进行施工现场准备，完成“四通一平”工作，完成开工前必要的临设工程和必要的生活福利设施等。3)物资准备。以施工组织设计和施工图预算为依据，编制材料、设备供应计划，并进行具体落实。4)劳动力的准备。做好劳动力队伍的组织工作，建立劳动组织，建立和

25、健全现场施工以及劳动组织的各项管理制度。5)对外协作工作。施工准备期内的一些施工和生活条件需要地方政府、农业和其他工业部门的配合才能顺利实现；另外，及时地填写开工申请报告，并上报主管部门，待批准后即能立即开工。(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，其责任分别为：事件(1)：矿井公路应当由甲方负责修建，其标准不能保证运输的要求，因此雨期造成材料运输问题而使工程延期，责任在建设单位。事件(2)：施工单位出现设备故障，因此，责任在施工单位。事件(3)：井筒涌水量大于预测值，属地质资料的准确性问题，不是施工单位的责任，责任属于建设单位。事件(4)：井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定，进行注浆堵水耽误的工期，责任应当属于施工单位。(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误，将无法保证井筒到底后及时进行短路贯通，只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短，因此副井可以不进行改绞，这时井底车场巷道的施工速度较慢，从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副井改绞，会增加费用。另外，未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较困难。因此，尽管副井能够按正常进度施工，但仍然不能保证矿井的原进度计划。