二级造价工程师试题9章.docx

《二级造价工程师试题9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师试题9章.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级造价工程师试题9章二级造价工程师试题9章 第1章关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施答案：A,B,C,D解析：本题考查联合体投标.联合体投标:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体投标需遵循以下规定：(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，牵头人代表联合体成员负责投

2、标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。(2)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。(3)联合体各方应具备承担本施工项目的资质条件、能力和信誉，通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变。(4)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。(5)联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。(2022年)根据房屋建筑与装饰工

3、程工程量计算规范GB50854-2022，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。A.如以构件数量作为计量单位，特征描述中必须说明单件体积B.异形柱应扣除构件内预埋件所占体积，铁件另计C.大型板应扣除单个尺寸300mm300mm的孔洞所占体积D.空心板不扣除空洞体积答案：A解析：预制混凝土构件项目特征包括图代号、单件体积、安装高度、混凝土强度等级、砂浆（细石混凝土）强度等级及配合比。当以根计量时，必须描述单件体积。预制混凝土柱包括矩形柱、异型柱；预制混凝土梁包括矩形梁、异形梁、过梁、拱形梁、鱼腹式吊车梁等。均按设计图示尺寸以体积计算，单位：m3，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，或按

4、设计图示尺寸以数量计算，单位：根。平板、空心板、槽形板、网架板、折线板、带肋板、大型板。按设计图示尺寸以体积计算，单位：m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺300mm300mm的孔洞所占体积，扣除空心板空洞体积；或按设计图示尺寸以数量计算，单位：块。某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算，据统计资料，该施工企业生产工人年平均管理费为1.2万元，年有效施工天数为240天，人工单价为300元/天，人工费占直接费的比例为75%，则该企业的企业管理费费率应为（ ）。A.12.15%B.12.50%C.16.67%D.22.22%答案：C解析：12000（24030010000）=1

5、6.67#根据招标投标法实施条例 ， 国有资金占控股或者主导地位的项目， 可以不进行招标的情形是（ ） 。A.技术复杂、 只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.公开招标费用占项目及合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人E.采购人依法能够自行建设答案：B,E解析：根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022），压型钢板楼板工程量应（ ）。 A.按设计图示尺寸以体积计算B.按除所有柱垛及孔洞所占体积C.按设计图示尺寸以及铺设水平投影面积计算D.按设计图示尺寸以质量计算答案：C解析：压型钢板楼板，按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个面积

6、小于或等于 0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。压型钢板墙板，按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积小于或等于 0.3m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。（）是以实物数量和货币标准为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。A.竣工图B.竣工结算C.竣工决算D.竣工验收签证书答案：C解析：本题考查的是建设项目竣工决算概述。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分。做好竣工决算是全面完成工程造价管理目标的关键性

7、因素之一。招标工程清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。A.招标代理机构B.招标人C.编制工程量清单的造价咨询机构D.招标工程量清单的编制人答案：B解析：采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。塔式起重机的工作速度参数有( )。A.起升速度B.回转速度C.牵引速度D.俯仰变幅速度E.大小车运行速度答案：A,B,D,E解析：塔式起重机的工作速度参数包括：起升速度、回转速度、俯仰变幅速度、小车运行速度和大车运行速度等。下列关于平屋顶的说法，不正确的是（）。A.屋面坡度小于10%B.最常用的排水坡度为1%2%C.要使屋面排水通畅平屋顶应

8、设置不小于1%的屋面坡度D.屋面排水方式可分为有组织排水和无组织排水两种方式答案：B解析：平屋顶为屋面坡度小于 10%的屋顶，最常用的排水坡度为 2%3%。二级造价工程师试题9章 第2章根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022），下列属于分部分项工程项目清单五要件的有（ ）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量计算式答案：A,B,C,D解析：此题考查工程量清单编制的内容。分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。法兰按照连接方式分为（ ）。A.整体法兰B.平焊法兰C.容器法兰D.管法兰E.松套法兰答案：A,B,E解析：知识

9、点:安装工程常用管件和附件。法兰按照连接方式分为整体法兰、平焊法兰、对焊法兰、松套法兰和螺纹法兰。参见教材P13。在建的建筑工程中因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15日B.1个月C.3个月D.半年答案：B解析：在建的建筑工程中因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2022，关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的是（）。A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算B.总承包服务费依据合同约定金额计算，

10、不得调整C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算E.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整答案：A,C,D解析：在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制应当规定的计价原则如下： (1)分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算;如发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算。 (2)措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部n的规定计算。 (3)其他项

11、目应按下列规定计价： 1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算； “ 2)暂估价应按发、承包双方按照建设工程工程量清单计价规范GB50500 2022 的相关规定计算； 3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算； 4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算； 6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。 (4)规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。根据通用安

12、装工程工程量计算规范，单独安装的铁壳开关、自动开关的外部进出线预留长度应从（）。A.安装对象最远端子接口算起B.安装对象最近端子接口算起C.安装对象下端往上2/3处算起D.安装对象中心算起答案：D解析：本题考查的是建筑电气工程工程量计算。表6-8盘、箱、柜的外部进出线预留长度（单位：m/根）喷水灭火系统中，自动喷水预作用系统的特点有（）A.具有湿式系统和干式系统的特点B.火灾发生时作用时间快、不延迟C.系统组成较简单，无需充气设备D.适用于不允许有水渍损失的场所答案：A,B,D解析：自动喷水预作用系统。该系统具有湿式系统和干式系统的特点，预作用阀后的管道系统内平时无水，呈干式，充满有压或无压的

13、气体。火灾发生初期。火灾探测器系统动作先于喷头控制自动开启或手动开启预作用阀，使消防水进入阀后管道，系统成为湿式。当火场温度达到喷头的动作温度时，闭式喷头开启，即可出水灭火。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的钢管等组成。该系统既克服了干式系统延迟的缺陷，又可避免湿式系统易渗水的弊病，故适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的（）。A.调制砂浆的用工B.砌砖的用工C.运砖的用工D.筛沙子的用工E.淋石灰膏的用工答案：A,B,C解析：基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的

14、用工。筛沙子、淋石灰膏的用工属于辅助用工。某大型基坑，施工场地标高为0.000m，基坑底面标高为-6.600m，地下水位标高为-2.500m，土的渗透系数为60m/d，则应选用的降水方式是（ ）。A.一级轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点答案：C解析：本题考查的是土石方工程的准备与辅助工作。管井井点降水，在土的渗透系数（0.1200）大、地下水量大的土层中，宜采用管井井点。管井的间距，一般为 2050m。(2022年)适用深埋于岩体的长隧洞施工的方法是()。A.顶管法B.TBM法C.盾构法D.明挖法答案：B解析：TBM法中，全断面掘进机主要优点是：适宜于打长洞； 选项A是地下管道敷设

15、的方法；选项C，盾构施工是一种在软土或软岩中修建隧道的特殊施工方法；选项D，明挖法是浅埋隧道的一种常用施工方法。二级造价工程师试题9章 第3章下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。A设备保管人员的工资B设备采购人员的工资C设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D运输中的设备包装支出E设备仓库所占用的固定资产使用费答案：A,B,D,E解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。通常包括运输和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费。选项C错误，国产设备由设

16、备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。选项ABE属于采购与仓库保管费，选项D属于包装费。某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次检修费为3000元，检修周期为4，台维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元台班，忽略残值和资金时间价值，除税系数为1，则该机械的台班单价为()元。A.60.40B.62.20C.65.40D.67.20答案：A解析：本题考查的是机械台班单价的计算。施工机械台班单价

17、由七项费用组成，包括折旧费，检修费，维护费，安拆费机场外运费，人工费，燃料动力费，其他费用等。台班折旧费=机械预算价格（1-残值率）/耐用总台班；检修费=一次检修费检修次数除税系数/耐用总台班；检修次数=检修周期-1；维护费=检修费K，式中 K-维护系数；因此本题台班折旧费=50000/2000=25元台班；台班检修费=（3000(4-1)）/2000=4.5元台班；台班维护费=4.520%=0.9元台班；机械台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4元台班。建设工程工程量清单中，项目特征描述的意义有()。A.体现对分部分项项目质量的要求B.体现履行合同义务的相应要求C.为承包人确定综合单

18、价提供依据D.对承包人施工组织管理提出要求E.对承包人的施工作业提出具体要求答案：A,B,C解析：从本质上讲，项目特征体现的是分部分项工程的质量要求。项目特征描述的意义在于：项目特征是区分具体清单项目的依据；项目特征是确定综合单价的前提；项目特征是履行合同义务的基础，如在施工中，施工图纸中特征与标价的工程量清单中分部分项工程项目特征不一致或发生变化，即可按合同约定调整该分部分项工程的综合单价。建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A编制安全技术措施及专项施工方案B审查安全技术措施及专项施工方案C报告安全生产事故隐患D承担建设工程安全生产监理责任答案：A解析

19、：本题考查的是建设工程质量管理条例。选项A应为施工单位的责任。地下连续墙混凝土浇灌应满足一下要求（ ）。A.水泥用量不宜小于400kg/m3B.导管内径约为粗骨料粒径的3 倍C.混凝土水灰比不应小于0.6D.混凝土强度等级不高于C20答案：A解析：B 应当是4 倍；C 应当是不大于0.6；D 应当是不低于C20。下列属于承包人提交的进度款支付申请内容的有()。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款E.本周期应扣回的预付款答案：A,B,C,E解析： 本题考查的是预付款及期中支付,原文“支付申请的内容包括：(1)累计已完成的合

20、同价款。(2)累计已实际支付的合同价款。(3)本周期合计完成的合同价款：本周期已完成单价项目的金额；本周期应支付的总价项目的金额；本周期已完成的计日工价款；本周期应支付的安全文明施工费；本周期应增加的金额(4)本周期合计应扣减的金额：本周期应扣回的预付款；本周期应扣减的金额。(5)本周期实际应支付的合同价款。”国产非标准设备按成本构成估算其原价时，下列计算式正确的有（）。A.材料费=材料净重每吨材料综合价B.加工费=设备总重量设备每吨加工费C.辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E.当期销项税额=不含税销售额适用增值税率答案：B,C,E解析：材料费材料净重（1

21、加工损耗系数）每吨材料综合价，故A选项错误。增值税=当期销项税额进项税额，故D选项错误。关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B由承包人支配，按签证价格结算C不能用于因工程变更而发生的索赔支付D不同专业预留的暂列金额应分别列项答案：D解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。选项B暂列金额由招标人支配。选项C可以用于施工中可能发生的工程变更。编制预算定额应依据()。A.现行施工定额B.典型施工图纸C.现行施工及验收规范D.成熟推广的新结构、新材料和先进施工方法E.现行的概算定额答案：A,B,C,D解析：

22、 预算定额的编制依据包括：(1)现行施工定额；(2)现行设计规范、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程；(3)具有代表性的典型工程施工图及有关标准图；(4)成熟推广的新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等；(5)有关科学实验、技术测定和统计、经验资料；(6)现行的预算定额、材料预算价格及有关文件规定等。二级造价工程师试题9章 第4章防雷接地系统安装时，在土壤条件极差的山石地区应采用接地极水平敷设。要求接地装置所用材料全部采用（ ）。A.镀锌圆钢B.镀锌方钢C.镀锌角钢D.镀锌扁钢答案：D解析：要求接地装置全部采用镀锌扁钢，所有焊接点处均刷沥青。接地电阻应小于4。根据房屋建筑与装饰工程工

23、程量计算规范（GB50854-2022），关于现浇混凝土柱高计算，说法正确的是（）。A.有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算B.无梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算C.框架柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度减去各层板厚的高度计算D.构造柱按全高计算答案：D解析：柱高按以下规定计算：（1）有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算；（2）无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；（3）框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算；（4）构造柱按全高计算，嵌接墙体部分并入柱身体积；（5）依附柱上的牛腿和

24、升板的柱帽，并入柱身体积计算。某施工现场有装载机2台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元台班，人工工资为80元工日，窝工补贴25元工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工20工日，装载机4台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为（ ）元。A.8080B.9080C.18080D.28080答案：D解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费

25、、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。本题索赔事件非承包人原因导致，且未处于停工状态，即不需要计算机械设备台班停滞费，故按正常机械台班费计算。 索赔金额=(2080+45000)(1+30)=28080(元)。下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。A、材料设备暂估价B、专业工程暂估价C、暂列金额D、计日工合价E、总承包服务费答案：A,B,C解析：本题考查的是其他项目清单。暂列金额、暂估价（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）相关表格由招标人填写，投标人计入投标总价中；计日工单价由投标人自主报

26、价，暂定数量计入投标总价中；总承包服务费投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。2022年1月15日， 某住宅工程竣工验收合格， 则办理竣工验收备案的截止时间是（ ） 。A.2022年1月10日B.2022年1月15日C.2022年1月30日D.2022年1月25日答案：C解析：#在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（）。A.台班折旧费B.台班养路费C.原材料费D.台班人工费答案：C解析：施工机械台班单价包括：折旧费、大修理费、经常修理费和机械安拆费、燃料动力费、人工费、其他费用(养路费及车船使用税、保险费及年检费)等。关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A.合同

27、约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同答案：B解析：本题考查垫资施工合同价款纠纷处理。(1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准髙于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。(2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。(3)当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。(2022年)根据房屋建筑与装饰工程工程量计

28、算规范（GB50854-2022）规定，关于屋面防水工程量计算，说法正确的是（）。A.斜屋面卷材防水按水平投影面积计算B.女儿墙、伸缩缝等处卷材防水弯起部分不计C.屋面排水管按设计图示数量以根计算D.屋面变形缝按设计图示尺寸以长度计算答案：D解析：斜屋顶（ 不包括 平 屋顶找坡）按斜面积计算；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内；屋面排水管，按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算；屋面变形缝，按设计图示以长度计算招标人于2022年4月1日发布招标公告， 2022年4月20日发布资格预审公告， 2022年5月10日发售招标文件，

29、投标人于投标截止日2022年6月10日及时递交了投标文件， 2022年7月20日招标人发出中标通知书， 则要约生效的时间是（ ） 。A.2022年4月1日B.2022年5月10日C.2022年6月10日D.2022年7月20日答案：C解析：二级造价工程师试题9章 第5章某工程采用人工挖孔桩基础，尺寸如图 2-35所示，共 10根，强度等级为 C25。请根据工程量计算规范计算挖孔桩土方、人工挖孔灌注桩的工程量。答案：解析：计算结果详见下表。下列选项中，不属于室内给排水平面图应表达的主要内容（ ）。A.轴线及编号，门.窗位置，房间尺寸及地面标高B.给排水主管位置及编号，横支管平面位置.走向.坡度.

30、管径及管长等C.表明它的位置及相互关系.管径.坡度及坡向.标髙等D.卫生洁具及用水设备的定位尺寸及朝向答案：C解析：知识点:室内给排水、采暖、燃气工程识图。管道系统图上应表明它的位置及相互关系、管径、坡度及坡向、标高等，所以选项C不对。参见教材P91。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022），关于砌墙工程量计算，说法正确的是（）。A.扣除凹进墙内的管槽，暖气槽所占体积B.扣除伸入墙内的梁头、板头所占体积C.扣除凸出墙面砖垛体积D.扣除檩头、垫木所占体积答案：A解析：砖墙按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛

31、、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率为3%,则该材料预算单价为元/t。A.350.0B.359.0 C.360.5D.360.8答案：C解析：（300+50）（1+3%）=360.5（元/t）背景资料：某工程项目业主采用建设工程工程量清单计价规范规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：（1）分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分

32、项，工程量分别为4500m3 和3200m3。清单报价中甲项综合单价为1240 元/m3，乙项综合单价为985 元/m3。（2）措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。（3）其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3 万元。（4）规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%，税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：（1）施工工期自3 月1 日开始，工期4 个月。（2）材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%

33、计，于开工前7 天支付，在最后两个月平均扣回。（3）措施费（含规费和税金）在开工前7 天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。（4）零星工作费于最后一个月按实结算。（5）当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9。当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08。（6）质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量，见表6-15。施工过程中发生了以下事件：（1）5 月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1 万元;施工机械被损坏，损失1.5 万元。（2）实际发生

34、零星工作费用3.5 万元。问题：1.计算材料预付款。2.计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。3.列式计算5 月份应支付承包商的工程款。4.列式计算6 月份承包商实际完成工程的工程款。5.承包商在6 月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。假定3、4、5 三个月承包商应得工程款（含索赔费用）为750 万元;固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.15，其余不变。则6 月份工程结算价为多少？（金额单位为万元;计算结果均保留两位小数。）答案：解析：问题1：分部分项清单项目合价：45000.124+

35、32000.0985=873.20 万元材料预付款：873.2020%=174.64 万元问题2：措施项目清单合价：873.203.8%=33.18 万元预付措施费：33.18（1+4%）（1+3.41%）50%=17.84 万元问题3：5 月份应付工程款：（11000.124+11000.0985+33.1850%+4+1.0）（1+4%）（1+3.41%）（1-5%）-174.644-2=249.90l.041.03410.95-87.32=168.00 万元问题4：6 月份承包商完成的工程量：甲分项工程（4050-4500）/4500=-10%，故结算价不需要调整。则甲分项工程6 月份清

36、单合价：850O.124=105.40万元乙分项工程（3800-3200）/3200=18.75%，故结算价需调整。调价部分清单合价：（3800-32001.1）0.09850.9=2800.08865=24.82 万元;不调价部分清单合价：（1000-280）O.0985=70.92 万元。则乙分项工程6 月份清单合价：24.82+70.92=95.74 万元6 月份承包商完成工程的工程款：（105.4+95.74+33.1850%1/4+3.5）l.04l.0341=224.55 万元问题5：原合同总价：（873.2+33.18+3.00）1.041.0341=978.01 万元调值公式动

37、态结算：（750+224.55）（0.3+0.710%1.15+0.790%1.0）=974.551.0105=984.78 万元6 月份工程结算价：（224.55+984.78-978.01）0.95-174.640.5=231.320.95-87.32=132.43 万元关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B. 包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C. 包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D. 包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费答案：B解析：联合试运转费是试运转支出的大于收入的差额部分费用，其中试运转支

38、出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等。下列不属于安装工程建设项目公用工程组成的是（）。A.废水处理回收用装置B.通信系统C.运输通道D.给水管网答案：A,C解析：公用工程项目组成包括：室内外工艺管网、给水管网、排水管网、供热系统管网、通风与空调系统管网；变配电所及其布线系统；通信系统及其线网。废水处理回收用装置属于辅助设施项目组成；运输通道属于按总图布置标示的工程组成。(2022年)施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B

39、.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书答案：D解析：(2)仲裁裁决的执行。仲裁裁决做出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院申请执行。以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是。A.工程造价信息B.工程建设其他费定额C.间接费定额D.运杂费率答案：A解析：计算分部分项工程人工、材料、机具台班消耗量及费用的依据:（7）概算指标、概算定额、预算定额。（8）人工单价。（9）材料预算单价。（10）机具台班单价。（11）工程造价信息。二级造价工程师试题9章 第6章下列建设用地取得费用中， 属于征地补偿费的有（

40、 ） 。A、土地补偿费B、安置补助费C、搬迁补助费D、土地管理费E、土地转让金答案：A,B,D解析：本题考查的是建设用地取得的费用。 征地补偿费包括： （1） 土地补偿费； （2） 青苗补偿费和地上附着物补偿费； （3） 安置补助费； （4） 新菜地开发建设基金； （5） 耕地占用税； （6） 土地管理费一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。A.5B.6C.7D.8答案：D解析：依据合同法的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防

41、止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。因此，对于本工程，违约方应支付工程实际损害费用为7万元和减损支出的费用1万元，共计8万元。根据水灭火系统工程量计算规则，末端试水装置的安装包括（ ）。A.压力表安装B.控制阀等附件安装C.连接管安装D.排水管安装答案：A,B解析：末端试水装置，包括压力表、控制阀等附件安装。末端试水装置安装中不含连接管及排水管安装。作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应由()编制。A.企业管理层在投标之前B.项目经理部在投标之前C.企业管理层在开工之前D.项目经理部在开工之

42、前答案：D解析：项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制并报企业管理层审批的工程项目管理文件。#依据通用安装工程工程量计算规范GB50856-2022，安装工程分类编码体系中，第一、二级编码为0308，表示（）。A.电气设备安装工程B.通风空调工程C.工业管道工程D.消防工程答案：C解析：本题考查的是安装工程计量依据。电气设备安装工程编码为“0304”，通风空调工程编码为“0307”，工业管道工程编码为“0308”，消防工程编码为“0309”。关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积

43、系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关答案：B解析：本题考查的是工程决策和设计阶段造价管理概述。结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，设计方案越经济。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。承包商索赔成立应具备的前提条件有（ ）。A.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围B.索赔费用计算正确，并且容易分析C.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失D.造成费用增加或工期损失的原

44、因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔报告答案：C,D,E解析：索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）。A.周转性材料的消耗量是指材料使用量B.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示C.周转性材料的摊销量供施工企业组织

45、使用D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关答案：B解析：定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量供施工企业组织施工用；摊销量供施工企业成本核算或投标报价使用。根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002022），关于混凝土工程量计算的说法，正确的有（）。A.框架柱的柱高按自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算B.依附柱上的牛腿及升板的柱帽，并入柱身体积内计算C.现浇混凝土无梁板按板和柱帽的体积之和计算D.预制混凝土楼梯按水平投影面积计算E.预制混凝土沟盖板、井盖板、井圈按设计图示尺寸以体积计算答案：B,C,E解析：本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程

46、。框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算；预制混凝土楼梯，按设计图示尺寸以体积计算，扣除空心踏步板空洞体积；以段计量的，按设计图示数量计算。以段计量时，项目特征必须描述单件体积。二级造价工程师试题9章 第7章根据招标投标法实施条例，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标入采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地答案：B,C,E解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：1）就同一招标项目向潜在投

47、标人或者投标人提供有差别的项目信息;2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院

48、。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格答案：B解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的( )。A.70%B.75%C.80%D.lOO%答案：B解析：预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。依据通用装工程工程量计算规范（GB50856-2022）.机械设备安装工程量中以“台”为计量单位的有（）。A.离心式泵安装B.刮板输送机安装C.交流电梯安装D.离心式压缩机安装答案：A,B,D解析：电梯以“部”为单位。其余安装均以“台”为单位。在建筑面积计算中，有效面积包括（ ）。A.使用面积和结构面积B.居住面积和结构面积C.使用面积和辅助面积D.居住面积和辅助面积答案：C解析：本题考查的是建筑面积的概念。使用