监理工程师考试真题及详解8辑.docx

《监理工程师考试真题及详解8辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试真题及详解8辑.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试真题及详解8辑监理工程师考试真题及详解8辑 第1辑在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是（）。A.成本加固定百分比酬金B.成本加固定金额酬金C.成本加奖罚金D.成本加固定利润答案：A解析：成本加固定百分比酬金的合同计价方式，工程总价及付给承包方的酬金随工程成本而水涨船高，这不利于鼓励承包方降低成本，正是由于这种弊病所在，使得这种合同计价方式很少被采用。在施工合同中,( )属于发包人应当完成的工作。 A使施工现场具备施工条件 B提供施工场地的工在施工合同中，（ ）属于发包人应当完成的工作。使施工现场具备施工条件提供施工场地的工程地质资料提供工程进度计划向工程师提供在施工现

2、场办公的设施开通施工场地与城乡公共道路的通道正确答案：ABE设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的时间要求方面的内容包括（）。A.开始工作时间B.工作界区说明C.临时工程的设计与施工范围D.设计完成时间E.进度计划答案：A,D,E解析：考点:“设计施工总承包合同的订立合同文件”。设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容，其中时间要求包括：开始工作时间；设计完成时间；进度计划；竣工时间；缺陷责任期和其他时间要求。因此，本题的正确答案为ADE。某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承

3、包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。（3）分包单位施工完毕后,向监理工程师报送了工程款支付申请和工程结算书,你认为监理工程师应如何处理?答案：解析：（3）退回分包人的支付申请,并告知分包人,分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。关于建设工程监理的说法，错误的是（）。A.建设工程监理的行为主体是工程监理企

4、业B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理C.建设工程监理只能由具有相应资质的工程监理企业来开展D.总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为答案：D解析：考点:“建设工程监理的行为主体”。中华人民共和国建筑法明确规定，实行监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理企业实施监理。建设工程监理只能由具有相应资质的工程监理企业叁开展，建设工程监理的行为主体是工程监理企业，这是我国建设工程监理制度的一项重要的规定。所以，选项A、C的叙述均是正确的。建设工程监理不同于建设踅婆主管部门的监督复理。后者的行为主体是政府部门，它具有明显的强制性，是行政性的监督管理，它的任务、职

5、责、内容不同于建设工程监理。所以，选项B的叙述是正确的。同样，总承包单位对分包单位的监鲎管理也不能视为建设工程监理。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为D。建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的，应当按规定发布（），公布投标人资格条件。A.邀请公告B.招标公告C.资格预审公告D.投标邀请书答案：C解析：1、编制资格预审文件招标人应根据标准施工招标资格预审文件，结合招标项目具体特点和实际需要，编制资格预审文件。2、发布资格预审公告（1）公开招标并进行资格预审的项目，应当发布资格预审公告，具有代替招标公告的功能。（2）对于依法必须进行招标的项目的

6、资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。具有以下特点（ ）的路堑高边坡工程，应开展施工安全风险评估A.25m高土质边坡B.老滑坡体、岩堆体、老错落体等不良地质体地段开挖形成的25m的边坡C.膨胀土、高液限土、冻土、黄土等特殊岩土地段开挖形成的30m的边坡D.城乡居民居住区、民用军用地下管线分布区、高压铁塔附近等施工场地周边环境复杂地 段开挖形成的25m的边坡。答案：A解析：路堑高边坡工程。高于20m的土质边坡、高于30m的岩质边坡；老滑坡体、岩堆体、老错落体等不良地质体地段开挖形成的不足20m的边坡；膨胀土、高液限土、冻土、黄土等特殊岩土地段开挖形成的不足20m的边坡；城乡居

7、民居住区、民用军用地下管线分布区、高压铁塔附近等施工场地周边环境复杂地段开挖形成的不足20m的边坡。监理工程师考试真题及详解8辑 第2辑某商品混凝土承包人的报价、基准价等信息如下表。实际购买价格为：C20：327元/ m3; C25：335元/ m3; C30：345元/ m3;按清单规范调整材料单价应为多少？答案：解析：1、C20：投标单价低于基准价，按基准价为基数计算价格上涨系数：327/310-1=5.45%;已超过投标时约定的风险系数，应予调整，以基准价格为基数调整超过风险系数部分（5.45-5）%，计算过程：308+310*（5.45-5）%=308+310*0.45%=308+1.

8、495=309.50元2、C25：投标单价高于基准价，按照投标单价为基数计算价格上涨系数：335/325-1=3.08%.没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。3、C30：投标价等于基准价，按照基准价计算价格上涨系数：345/340-1=1.39%;没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。工程质量控制应坚持()的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.质量达到标准答案：B解析：二、工程质量控制的原则坚持质量第一的原则坚持以人为核心的原则坚持以预防为主的原则以合同为依据，坚持质量标准的原则坚持科学、

9、公平、守法的职业道德规范根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：C解析：考点:施工安全管理。选项A，承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包

10、括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（）。A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足省工省料的需要D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要答案：D解析：设计深度要求包括：设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满

11、足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统的整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是（）。A.相关图法B.特性要因图C.排列图法D.直方图法答案：B解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。本题考查的是工程质量统计分析方法。因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的有效工具。因果分析图法又称特性要因图、树枝图或鱼刺图。某分项工程合同价为50万元，采用价格指数进

12、行价格调整。可调值部分占合同总价的60%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、107、100，则结算的价款为（）万元。A.39.44B.50.96C.52.40D.51.44答案：D解析：考核物价变化。P5000000.40.6（0.2110/1000.4107/1000.4100/100）51.44（万元）。参见教材P167。建设工程监理规范规定，监理单位应于委托监理合同签订后10天内将()书面通知建设单位。A、项目监理机构的组织形式B、监理实施细则C、项目监理机构的人员构成D、对总监理

13、工程师的任命E、监理工作制度答案：A,C,D解析：本题考查的是建设工程监理规范。建设工程监理规范3.1.4规定，监理单位应于委托监理合同签订后10天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位；当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。（本知识点新教材已经删除）监理工程师考试真题及详解8辑 第3辑巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向()汇报。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设行政主管部门答案：A解析：

14、考点:巡视。巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向总监理工程师汇报。 下列属于监理员职责的是( )A.进行见证取样B.复核工程计量有关数据C.进行工程计量D.参与审核分包单位资格E.检查工序施工结果 答案：A,B,E解析：监理员职责：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果；发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。C、D项属于专业监理工程师职责。承包人提出工期索赔，通常的原因有（）。A.法律变化引起的价格调整B.不利的自然条件C.发包人违约D.业主风险E.不可抗力答案：B,C,D,

15、E解析：本题考查的是索赔的主要类型。承包人提出工期索赔，通常是由于下述原因：(1)合同文件的内容出错或相互矛盾；(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包人要求的图纸和指示；(3)有关放线的资料不准；(4)不利的自然条件；(5)在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物；(6)额外的样本与试验；(7)发包人和监理工程师命令暂停工程；(8)发包人未能按时提供现场；(9)发包人违约；(10)业主风险；(11)不可抗力。当事人在（）的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲

16、裁人员在仲裁该案时徇私舞弊答案：A,B,D,E解析：当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形包括：没有仲裁协议的；裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。以下各项中，不属于建设工程风险最常见的非保险转移方式的是（ ）。A.建设单位将合同责任和风险转移给对方当事人B.购买第三方责任险C.施工单位进行工程分包D.第三方担保答案：B解析：考核建设工程风险管理。建设工程风险最常见的非保险转移有以下三种情

17、况：（1）建设单位将合同责任和风险转移给对方当事人；（2）施工单位进行工程分包；（3）第三方担保。标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的（）”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。A.法人B.自然人C.工程师D.项目经理E.其他组织答案：A,E解析：本题考查重点是“施工合同管理有关各方的职责”。标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。因此，本题的正确答案为AE。某大学投资兴建一综合实验楼，结构采用现浇框架一剪力墙结构体系，地上建筑为1

18、5层，地下建筑为2层，通过公开招标，确定了某施工单位为中标单位，双方签订了施工承包合同。该工程采用筏形基础，按流水施工方案组织施工，在第一段施工过程中，材料已送检，为了在雨期来临之前完成基础工程施工，施工单位负责人未经监理许可，在材料送检时擅自施工，待筏基浇筑完毕后发现水泥实验报告中某些检验项目质量不合格，如果返工重做工期将拖延1 5天，经济损失达1. 32万元。某天凌晨两点左右，该综合实验楼发生一起6层悬臂式雨篷根部突然断裂的恶性质量事故，雨篷悬挂在墙面上，幸好未造成人员伤亡。该工程为6层砌体结构宿舍楼，建筑面积2784m2，经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差

19、，在施工时将受力钢筋位置放错，使悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。1施工单位未经监理单位许可即进行混凝土浇筑，该做法是否正确？如果不正确，施工单位应如何做？2为了保证该综合实验楼的工程质量达到设计和规范要求，施工单位对进场材料应如何进行质量控制？3如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任？原因是什么？答案：解析：1施工单位未经监理许可即进行筏基混凝土浇筑的做法是错误的。正确做法：施工单位运进水泥前，应向项目监理机构提交工程材料报审表，同时附有水泥出厂合格证、质量证明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。2材料质量控制方

20、法主要是严格检查验收，正确合理地使用、建立管理台账，进行收、发、储、运等环节的技术管理，避免混料和将不合格的原材料使用到工程上。3如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位应对该起质量事故承担责任。原因是：监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程中监理未能发现钢筋位置放错的质量问题，因此必须承担相应责任。监理工程师考试真题及详解8辑 第4辑某建设工程项目，建设单位委托某监理公司负责施工阶段的监理工作。该公司副总经理出任项目总监理工程师。总监理工程师责成公司技术负责人组织经营、技术部门人员编制该项目监理规划。参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本，将投标

21、时的监理大纲做适当改动后编成该项目监理规划，该监理规划经公司经理审核签字后报送给建设单位。该监理规划包括以下8项内容：（1）工程概况；（2）监理工作依据：（3）监理工作内容；（4）监理机构的组织形式；（5）监理机构人员配备及进退场计划；（6）监理机构的人员岗位职责；（7）监理工作设施。在第一次工地会议上，建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划，宣布了项目总监理工程师的任命及授权范围。 、指出该监理公司编制“监理规划”做法的不妥之处，并写出正确的做法。 、请指出该“监理规划”内容的缺项名称。 、请指出“第一次工地会议”上建设单位做法的不妥之处，并写出正确做法。答案：解析：1.（1）不

22、妥之处：总监理工程师责成公司技术负责人组织经营、技术部门人员编制该项目监理规划；正确做法：应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制；（2）不妥之处：该监理规划经公司经理审核签字后报送给建设单位；正确做法：应由公司技术负责人审批；压卷，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 （3）不妥之处：参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本，将投标时的监理大纲做适当改动后编成该项目监理规划；正确做法：监理规划应依据工程建设法律法规和标准、建设工程外部环境调查研究资料、政府批准的工程建设文件、建设工程监理合同文件、建设工程合同、建设单位要求、工程实施过程中输出的有关工程信息等编制，监理规划的内容应具有针对性、指

23、导性和可操作性。2.缺项名称：监理工作范围，监理工作目标，监理工作制度，工程质量控制，工程造价控制，工程进度控制，安全生产管理的监理工作，合同与信息管理，组织协调。3.不妥之处：建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划宣布项目总监理工程师及授权范围；正确做法：应根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。关于合同终止的说法，不正确的是（）。A.债务相互抵销B.合同终止表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止答案：C解析：合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照合同法的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解

24、除；债务相互抵销；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；CD法律规定或者当事人约定终止的其他情形。根据建筑安装工程费用项目组成规定，企业管理费包括（）A.管理人员工资B.劳动保护费C.城市维护建设税D.工程排污费E.检验试验费答案：A,B,C,E解析：企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、其他。下列关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效C.至发包人签发

25、的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.自始至终保函的金额不得变动答案：C解析：考点:施工合同标准文本。预付款担保采用的是无条件担保形式。自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。工程网络计划中的关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中关键工作的总时差最大B.双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C.单代号搭接网络计划中相邻工作时间问隔均为零D.双代号时标网络计划中自始至终没有虚箭线E.双代号时标网络计划中由关键节点组成答案：B,C解析：考点:“工程网络计划中的关键线路”。在双代号网络图

26、中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，我们称之为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。因此，双代号网络计划可以有虚箭线，其关键节点，必须处在关键线路上，但由关键节电组成的线路不一定是关键线路。所以，选项D、E不符合题意。单代号搭接网络计划中，可以利用相邻两项工作之间的时间间隔来判定关键路线。即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键路线。关键路线上的工作即为关键工作，关键工作的总时差最小。所以，选项C符合题意，选项A不符合题意。双代号时标网络计划中的关键线路可从网络计划的点节点开始，逆着箭

27、线方向进行判定。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。所以，选项B符合题意。因此，本题的正确答案为BC。某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-20所示（时间单位：月），各项工作均匀速施工。1如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理？此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少？2由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月。工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的

28、损失不予补偿。指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。3推迟4个月开工后当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。该方案将G、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表5-11。G、H、L三项工作流水施工的工期为多少？此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求？为什么？4工作G经监理工程师核准每月实际完成工程量均为400m3 。承包单位在清单报价单中的工料单价为50元/m3，其他直接费费率为3%；间接费费率为10%，现场经费率为5%，利润率为5%，计税系统数为3. 41%。

29、按合同约定，工作G每月的结算款应为多少？答案：解析：1应按工作BCH顺序安排（也可在图中直接标注）。该专业队施工中最少的工作间断时间为5个月。2不能用口头指令，应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期；应顺延工期，并补偿因延期开工造成的损失。3计算流水步距（图5-33）。错位相减求得差数列：G与H之间G与H间的流水步距：K(G，H)=max（2，3，-4）=3（月）H与L之间H与L间的流水步距：K(H，L)= max(2，2，-5)=2（月）G、H、L三项工作的流水施工工期为：(3+2)+(2+3)=1 0（月）此时工程总工期为：4+ 6+10= 20（月），可以满足原竣工日期要求。4直接费：4

30、00*50=20000（元）其他直接费：20000*3% =600（元）现场经费：20000* 5% =1000（元）间接费：(20000+600+1000)*10%=2 1 60（元）利润：(20000+ 600+1000+2160)*5%=1 188（元）税金：(20000+600+1000+2160+1188)*3. 41% =850. 73（元）结算款：20000+ 600+1000+2160+1188+850. 73=25798. 73（元）ProjectControlling与建设项目管理在以下几方面完全不同:( )。A服务对象B地位 C服务时间D与建设项目管理在以下几方面完全不同

31、：（ ）。服务对象地位服务时间工作内容权力正确答案：BDE监理工程师考试真题及详解8辑 第5辑当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（ ）。A.确定需要采取的调整措施B.确定后续工作和总工期的限制条件C.确定进度偏差的原因D.确定可调整进度的范围答案：D解析：本题考核的是进度调整的系统过程。当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。某公司从银行借款1000万元，年利息80万元，筹资费费率为30，企业所得税率25，该项借款的资金成本率为( )。A.8.

32、00B.8.57C.11.42D.12.00答案：B解析：2022版教材P46-48本题考查的是资金成本的计算。由公式K=D2022版教材P(1-?)=80(1-25)1000(1-30)=8.57。在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。A.3B.7C.14D.28答案：C解析：监理人收到承包人的书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示。经研究后不同意作为变更的，由监理人书面答复承包人。下列属于建设工程总承包模式的特点的有（）。A.建设周期较长B.

33、可以做到工程设计与施工的相互搭接C.工程造价控制难度加大D.造成合同管理困难E.“他人”控制机制薄弱答案：B,E解析：考核建设工程监理委托方式。采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小。由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期。通过统筹考虑工程设计与施工，可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。但该模式的缺点是：合同条款不易准确确定，容易造成合同争议。合同数量虽少，但合同管理难度一般较大，造成招标发包工作难度大介入工程项目时间早，工程信息未知数多，总承包要承担较大风险

34、；由于有工程总承包能力的单位数量相对较少，建设单位择优选择工程总承包单位的范围小；工程质量标准和功能要求不易做到全面、具体、准确，“他人控制”机制薄弱，使工程质量控制难度加大。参见教材P91。专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理过程中的工程专项问题而()召开的会议。A.不定期B.定期C.每月D.按建设单位要求组织答案：A解析：考点:组织协调。专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理过程中的工程专项问题而不定期召开的会议。建设工程监理合同的组成文件包括：(1)通用合同条款；(2)监理报酬清单；(3)投标函及投标函附录；(

35、4)监理大纲；(5)中标通知书。通用条件中规定的解释顺序为()。A.(5)(3)(1)(2)(4)B.(5)(2)(4)(1)(3)C.(5)(4)(3)(1)(2)D.(5)(1)(2)(4)(3)答案：A解析：2022版教材P83-84合同协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书;（2）投标函及投标函附录;（3）专用合同条款;（4）通用合同条款;（5）委托人要求；（6）监理报酬清单;（7）监理大纲;（8）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于（）。A.业主方的

36、备用金B.承包商的风险准备金C.建筑安装工程的暂定单价D.工程师风险控制基金答案：A解析：考点:国际工程项目建安费用的构成。暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备、服务，或提供不可预料事件使用的一项金额。暂列金额是业主方的备用金。这是业主的咨询工程师事先确定并填人招标文件中的金额。监理工程师考试真题及详解8辑 第6辑某委托施工监理的建设工程，实施中发生以下事件： 事件1：监理单位要求总监理工程师同时担任四个监理项目的总监理工程师，项目监理机构采用图1的组织结构，总监理工程师要求专业监理工程师具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程经验并经监理业务培训的人员担任

37、。图1监理机构组织形式图事件2：总监理工程师安排工作如下： （1）委托总监理工程师代表组织审查施工组织设计、（专项）施工方案； （2）要求专业监理工程师检查进场的工程材料、构配件、设备的质量； （3）要求监理员进行工程计量。事件3：编制的监理规划中提出“三控制”的基本工作任务，分别设有“工程质量控制”、“工程造价控制”、“工程进度控制”的章节内容。事件4：在深基坑开挖工程准备会议上，建设单位要求项目监理机构尽早提交深基坑工程监理实施细则，并要求施工单位根据该细则尽快编制深基坑工程施工方案。事件5：工程某部位大体积混凝土工程施工前，土建专业监理工程师编制了大体积混凝土工程监理实施细则，经总监理工

38、程师审批后实施。实施中由于外部条件变化，土建专业监理工程师对监理实施细则进行了补充，考虑到总监理工程师比较繁忙，拟报总监理工程师代表审批后继续实施。问题： 1.事件1中监理单位要求有何不妥？图1是哪种组织结构图，简述其优缺点？2.事件2中总监理工程师的做法有何不妥？说明理由。3.指出事件3中监理规划还应当包括哪些内容。4.事件4中建设单位的做法是否妥当？说明理由。5.指出事件5中项目监理机构做法的不妥之处？说明理由答案：解析：1.总监理工程师同时担任四个项目的总监理工程师不妥，应当经建设单位书面同意，最多同时担任三个项目的总监理工程师。 职能制组织结构，其优点：加强了目标控制的职能化分工；能发

39、挥职能机构专业管理作用，提高管理效率；减轻总监负担；缺点：下级受多头领导，如果这些指令相互矛盾，会使下级在监理工作中无所适从。 2.（1）不妥，应由总监理工程师组织审查施工组织设计、（专项）施工方案； （2）妥当。 （3）不妥，进行工程计量应当是专业监理工程师的岗位职责。3.监理规划中还应当包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。 4.建设单位要求项目监理机构先于施工单位专项施工方案编制监理实施细则的做法不妥，因为专项施工方案是监理实施细则的编制

40、依据之一。5.项目监理机构对监理实施细则进行了补充后，拟报总监理工程师代表审批后继续实施的考虑不妥。根据建设工程监理规范GB/T 503192022，总监理工程师不得将审批监理实施细则的职责委托给总监理工程师代表，监理实施细则补充、修改后，仍应由总监理工程师审批后方可实施。根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A、指定分包商直接与业主订立合同B、指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C、承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D、指定分包商对其违约独立承担责任答案：D解析：考点FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商

41、签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。以下不属于设计衬砌断面主要解决的（）A.内轮廓线B.轴线C.厚度D.角度答案：D解析：设计衬砌断面主要解决内轮廓线、轴线和厚度三个问题某工程双代号网络计划中各项工作最早开始时间和最迟开始时间如下图所示。该计划表明()。A.工作1-3的自由时差为1B.工作2-4的自由时差为1C.工作2-6的总时差为2D.工作3-6为关键工作E.工作5-7的总时差为5答案：A,C,D,E解析：A，工作1-3的自由时差=4-(3+0)=1B，工作2-4的自由时差=10-

42、(4+6)=0C，工作2-6的总时差=最迟开始-最早开始=6-4=2D，工作3-6为关键工作：总时差=4-4=0E，工作5-7的总时差=13-8=5关于建设工程监理招标中资格审查的说法中，正确的是（）。A.资格预审是指在开标前，对申请投参加投标的潜在投标人进行审查B.资格后审是指在开标后对投标人资格进行的审查C.建设工程监理资格审查大多采用资格后审的方式进行D.资格后审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标成本，提高招标工作效率答案：B解析：本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。资格预审是指在投标前，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的审查。只有资格

43、预审中被认定为合格的潜在投标人（或投标人）才可以参加投标。资格预审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标人的招标成本，提高招标工作效率。资格后审是指在开标后，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。建设工程监理资格审查大多采用资格预审的方式进行。在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按（）将单位工程的进度目标进行分解。A.项目组成B.承包单位C.施工阶段D.专业项目答案：B解析：本题考查的是施工进度控制目标体系。在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按承包单位将单位工程的进度目标分解，确定出各分包单位的进度目标，列入分包合同，以便落实

44、分包责任，并根据各专业工程交叉施工方案和前后衔接条件，明确不同承包单位工作面交接的条件和时间。按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()A、按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B、无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C、本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D、将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付答案：B解析：如委托人对监理人提交的酬金项目有异议，应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目的支付。监理工程师考试真题及详解8辑 第7辑具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形

45、式为（）监理组织形式。A.矩阵制B.直线制C.直线职能制D.职能制答案：A解析：本题考查重点是“项目监理机构组织形式矩阵制组织形式”。矩阵制组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向职能系统，另一套是横向子项目系统。这种组织形式的纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。因此，本题的正确答案为A。监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（）。A、编制物资供应招标文件B、确定物资供应分包方式及分包合同清单C、审核物资供应计划D、办理物资运输及进出口许可证答案：C解析：本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。通监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括：（1）协助业主进行物

46、资供应的决策；（2）组织物资供应招标工作；（3）编制、审核和控制物资供应计划。参见教材P144。关于暂估价和暂列金额的说法，错误的有（）。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付答案：C,D解析：2022版教材P104-107本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指己标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。上述两笔款项均属

47、于包括在签约合同价内的金额。某高速公路施工项目开工里程120km,跨越两省,6个施工合同段,某监理单位通过投标承担了该项目施工监理工作。2、请拟定该项目监理机构组织结构模式的方案,并分析优、缺点。答案：解析：2、监理机构组织结构模式,可以选择直线一职能式。它既考虑按命令统一原则设置的组织指挥系统,又考虑按专业化分工原则设计组织职能系统。它具有集中领导,统一指挥,便于人、财、物力的调配；分工合理,任务明确,办事效率高,组织秩序井然,稳定性高,能较好地发挥组织的整体效率等优点。但也有信息系统差,各部门之间、职能人员与指挥人员之间目标不一致,易产生矛盾等缺点。它结合了直线式、职能式的优点,对公路工程

48、建设项目来讲,一般较合理,对本例亦适宜。下列设计中属于施工图设计的有()。A.建筑设计B.结构设计C.设备设计D.总体设计E.方案设计答案：A,B,C解析：考点:设计合同履行管理。施工图设计包括：(1)建筑设计；(2)结构设计；(3)设备设计；(4)专业设计的协调；(5)编制施工图设计文件。建设工程进度调整系统过程中的工作内容有()A、进度计划执行中的跟踪检查B、实际进度数据的加工处理C、分析进度偏差对工作及总工期的影响D、确定工期和后续工作的限制条件E、实际进度与计划进度的对比答案：C,D解析：进度调整的系统工程：分析进度偏差产生的原因、分析进度偏差对后续工作和总工期的影响、确定后续工作和总工期的限制条件、采取措施调整进度计划、实施调整后的进度计划。下列属于工程施工阶段监理单位安全生产的监理行为准则有（）A.监理单位依法对工程质量安全负责B.按规定编制监理规划和安全监理实施细则C.监理单位应当依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动